承揽装配合同样本-法师兄

承揽装配合同样本

来源：互联网时间： 2023-06-14 21:22:51 461 人看过

承揽人：_________

法定住址：_________

法定代表人：_________

职务：_________

委托代理人：_________

身份证号码：_________

通讯地址：_________

邮政编码：_________

联系人：_________

电话：_________

传真：_________

帐号：_________

电子信箱：_________

定作人：_________

法定住址：_________

法定代表人：_________

职务：_________

委托代理人：_________

身份证号码：_________

通讯地址：_________

邮政编码：_________

联系人：_________

电话：_________

传真：_________

帐号：_________

电子信箱：_________

在装配_________项目中，双方为了保证全面地履行各自的义务，签订本合同，共同信守执行。

第一条装配项目

定作人向承揽人提供装配_________(产品)_________套(或件)所需的散件;承揽人对定作人提供的散件进行装配，装配后将成品交付定作人。

第二条加工成品规格

根据定作人提供的设计原型，图纸与产品样品，双方共同制定规范，以满足生产的需要，这种规范要符合加工成品的质量和性能标准。此规范一经双方确定，任何变动只有依双方书面协议修改。

第三条加工费

每种型号的加工费如下：

_________(大写：_________美元);

_________(大写：_________美元)。

第四条来件的交付

定作人每月必须分_________次(即每月的_________日、_________日以前)把加工生产所需要的零配件、元器件、包装物料等运到生产场地，并办理交接手续。

第五条原材料的验收

承揽人对定作人送来的原材料(或零配件、元器件)等必须派专人负责验收和保管。经验收不符合规格、质量要求的原材料(或零配件、元器件)或包装物料，或数量不足时，承揽人应及时通知定作人更换或补足。

第六条原材料损耗

加工时零件及原料损耗率为_________%，其损耗率由承揽人免费供应，如损耗率超过_________%，应由定作人补充加工所需之零件和原料。

第七条技术资料和技术服务

1、承揽人同意向定作人提供组装加工成品所需的图纸，说明书及成品测试、检查标准等。

2、定作人同意对承揽人在加工装配技术方面的质疑予以适当解答。

3、在合同有效期内，根据承揽人请求，定作人同意派遣其工程技术人员到承揽人工厂进行与加工装配有关的技术指导。定作人派遣工程技术人员的所有旅行费用和生活费用将由承揽人承担。

4、在合同有效期内，根据定作人请求，承揽人同意定作人到承揽人工厂接受有关加工装配的技术培训。但定作人每次派遣人数不得超过_________人，停留时间不得超过_________天。定作人派遣人员的所有旅行费用和生活费用将由定作人自行承担。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多法定代表人相关文章

共有
装修承揽合同人死不能账烂判决配偶偿还

日前，平谷法院审结一起装修承揽合同纠纷案，判决被告周某某给付原告刘某某装修款7000元。2003年年初，被告周某某的丈夫王某找到原告刘某某，要求他为被告夫妇共有的房屋进行装修，价款为1.2万元。同年5月装修完毕，7月王某死亡。2004就1月和4月，被告分别给付原告装修款2000元和3000元，但仍拖欠7000元装修款至今未付。故此，原告诉至法院，请求判令被告给付拖欠的装修费用7000元。被告周某某辩称，其与王某原系夫妻关系，王某于2003年7月因交通事故去世。装修的事宜都是王某处理的，其不知道找的是哪家装修公司，也不知道是否付钱了。认为王某去世前不欠别人钱，自己也未给过原告5000元装修款，故不同意原告的诉讼请求。法院经审理认为，原告刘某某与被告之夫王某口头约定装修承揽协议且原告对承揽的装修工作予以完成，此装修承揽协议合法有效。原告依约完成承揽工作，王某应依约给付相应的装修款。被告周某某原

2023-06-09

396人看过
第三者
水电安装能否签承揽合同

1、进行水电安装时，如果定作人委托承揽人进行安装的，双方可以签订承揽合同。2、法律依据：《中华人民共和国民法典》第七百七十条【承揽合同定义和承揽主要类型】承揽合同是承揽人按照定作人的要求完成工作，交付工作成果，定作人支付报酬的合同。承揽包括加工、定作、修理、复制、测试、检验等工作。第七百七十一条【承揽合同主要内容】承揽合同的内容一般包括承揽的标的、数量、质量、报酬，承揽方式，材料的提供，履行期限，验收标准和方法等条款。一、承揽合同纠纷处理1、协商解决就是承揽合同的双方当事人，在合同纠纷发生后，通过相互协商，达成协议，确立纠纷解决的方法、步骤及各自承担的民事责任，最终解决合同纠纷。双方协商的基础是国家一系列有关法律、法规；其前提是双方的平等、自愿。在此条件下，双方本着实事求是、互相谅解的态度，达到求大同存小异，使分歧顺利得到解决。争议双方在协商不能达到意见统一时，可以向合同管理机关申请调解，

2023-06-25

154人看过
继续履行
装修承揽合同可以取消吗

业主签订装修合同后不想装修的，可以与装修公司协商解除装修合同。如果装修公司不同意解除的，业主要解除时，就会构成合同违约，要承担违约责任。《中华人民共和国民法典》第五百六十二条【合同约定解除】当事人协商一致，可以解除合同。当事人可以约定一方解除合同的事由。解除合同的事由发生时，解除权人可以解除合同。第五百七十七条【违约责任】当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。一、签装修合同时要交什么费用在实际中，装修合同只要双方是自愿平等，并且不违反法律法规的，那么其他内容只要不是法定的，都是可以自由协商出来。实际中，协商的时候可以是，如双方协商采用的付费方式为：首付20%，水电完工验收完毕30%，木工、铺砖完毕30%，然后验收合格20%。那么签合同时，就需要20%的工程款。此外，因装修公司或地区的相关规定不同，业主在签装修合同时，可能

2023-03-17

366人看过
仲裁调解
怎么判断装修是承揽合同

建设工程合同是承包人进行工程建设，发包人支付价款的合同。可见，建设工程合同的主体是发包人（一般是业主）与承包人（一般是建设工程公司）。而承揽合同是承揽人按照定作人的要求完成工作，交付工作成果，定作人给付报酬的合同。承揽包括加工、定作、修理、复制、测试、检验等工作。所以加工承揽合同是承揽合同的一种。它的主体是定作人和承揽人。房屋装修要具体区分。如果房屋装修是房主与装修公司单独签订的合同，那么应该是属于加工承揽合同。即装修公司作为承揽人，对定作人即房主的毛坯房进行相应的装修工作。如果水管在装修内容中，应当适用合同纠纷，根据合同约定，或者被告所在地，进行管辖；如果水管不在装修内容中，那么装修工人将水管弄破的行为应该是侵权，那么根据侵权行为地或者被告所在地进行。一、承揽合同有哪些特征1、承揽合同属于完成工作的合同。承揽合同以完成一定工作并提供工作成果为目的，定作人所关注的并非是承揽人的工作过程，而

2023-02-21

373人看过

仲裁委员会
修缮修理合同（承揽合同）范本

合同编号：定作人：签订地点：承揽人：签订时间：年月日第一条修缮修理项目、数量、报酬第二条材料第三条定作人检验承揽人提供材料的标准、方法、时间及地点第四条第五条第六条第七条第八条第九条第十条第十一条第十二条第十三条第十四条第十五条第十六条合同争议的解决方式第十七条其他约定事项修缮修理项目及内容计量单位数量或工作量报酬单价金额合计人民币金额（大写）：（注：空格如不够用，可以另接）材料名称商标生产厂家规格型号计量单位数量质量提供人交付日期消耗定额单价价款（注：空格如不够用，可以另接）承揽人检验定作人提供材料的标准、方法、时间及地点：修缮修理时间从年月日到年月日。修缮修理项目的技术标准、质量要求：定作人提供技术资料、图纸的时间、方法及保密要求：定作人（是／否）允许第三人完成修缮修理项目的主要工作。定作人协助承揽人的事项与要求：修缮修理项目交付时间、方式及地点：修缮修理项目检验标准、方法及时间：定作

2023-04-30

313人看过
合同内容
家庭室内装修是承揽合同吗

家庭室内装修不是承揽合同。承揽合同与装修装饰合同在合同内容方面不同。承揽合同是承揽人按照定作人的要求完成工作，交付工作成果，定作人给付报酬的合同。装修装饰合同一般是为了房屋装修而签订的合同。一、承揽合同的内容是什么？承揽合同是指承揽人按照定作人的要求完成工作，交付工作成果，定作人给付报酬的合同。在承揽合同中，完成工作并交付工作成果的一方为承揽人；接受工作成果并支付报酬的一方称为定作人。在日常生活中，如果合同中没有以承揽人、定作人指称双方当事人，也不影响对其法律性质的认定。承揽合同的承揽人可以是一人，也可以是数人。在承揽人为数人时，数个承揽人即为共同承揽人，如无相反约定，共同承揽人对定作人负连带清偿责任。二、物业服务合同是否为聘用合同二者是并列关系。物业服务合同是物业服务人在物业服务区域内，为业主提供建筑物及其附属设施的维修养护、环境卫生和相关秩序的管理维护等物业服务，业主支付物业费的合同。

2023-03-20

260人看过
合同内容
咨询服务承揽合同范本

本合同（包括附于本合同的附件）于XXXX年X月XX日生效，合同内容为XYZ公司（以下简称：“甲方”）与ABC公司（以下简称“乙方”）之间关于乙方向甲方提供特定服务的约定。双方协议如下：一、服务内容1.乙方同意向甲方提供附于本合同并作为本合同一部分的附件A所列的XXXXXXXXXXXXXX的服务。附件A约定了服务的内容、时限、衡量成果的标准。其中的主要内容包括：附件下载：咨询服务承揽合同范本.doc

2023-04-23

80人看过
违约金
外包承揽加工合同范本是怎样的

乙方：_________第一条：乙方加工事项，以甲方所交付的外包加工单为凭。第二条：乙方须按照外包加工单所列的各项规定，如加工说明、数量、交货日期等确实履行，准时交货。第三条：乙方所交的加工品应保证为合格品，并不得有短缺或不合规格及瑕疵等情况，且经甲方验收后，始认为合格。第四条：材料由_________方负责。第五条：若材料由甲方负责供应时，废料率为_________。第六条：验收时的检验方法是采用_________，正常检验，二级检验水准。一次抽样计划，alq为_________，或正常检验，四级检验水准。一边规格界限，形式_________，alq为_________。第七条：乙方必须确实遵守外包加工单所规定的交货期，或甲方外协管理员电话或书面通知调整的交货期，若有延误的情况以及因规格不合，质量不良，致验收不合格而遭退货时，乙方应依下列办法计算违约金付予甲方，但因天灾或人力不可抗拒的事

2023-06-14

77人看过

有名合同
2022年别墅装修合同是否属于承揽合同？

装修属于承揽合同,装修合同属于有名合同中的承揽合同合同。承揽工作需要定作人协助的,定作人有协助的义务。定作人不履行协助义务致使承揽工作不能完成的,承揽人可以催告定作人在合理期限内履行义务,并可以顺延履行期限;定作人逾期不履行的,承揽人可以解除合同。根据所给的问题，我们需要将“装修属于承揽合同”和“装修合同属于有名合同中的承揽合同”进行改写。首先，我们需要明确承揽合同的定义，它是指承揽人按照定作人的要求完成一定的工作，并按照定作人的要求支付报酬的合同。因此，我们可以将“装修属于承揽合同”改写为“装修属于承揽合同合同”。接着，我们需要明确有名合同的定义，它是指在法律上有明确规定的合同。因此，我们可以将“装修合同属于有名合同中的承揽合同”改写为“装修合同属于有名合同中的承揽合同合同”。最终，我们得出的改写结果为“装修属于承揽合同合同”和“装修合同属于有名合同中的承揽合同合同”。承揽工作需要定作人

2023-10-14

62人看过
格式合同
承揽加工合同：承揽合同的订立

【承揽合同纠纷】承揽加工合同：承揽合同的订立承揽合同的主体是双方当事人，即定作人和承揽人，定作人的主体资格原则上不受限制，公民、法人及其他经济组织均可成为定作人;承揽人作为主体要有合法资格。承揽人从事承揽业务，是从事经营行为，相应地应有权利能力和行为能力。法律对某些特殊行业如印刷、测绘、设计、鉴定、广告制作等有特殊要求条件，承揽人的资格应符合法律的规定。法律要求这些行业的行为人应依法登记并具有相应的经营范围，没有经营资格的组织不得从事该类业务的承揽业务。因此，定作人在与承揽人签订承揽合同时，应先了解承揽人的合法资格及劳动条件，基于对承揽人的资格、人力、技术、设备的信任才签订合同。承揽合同当事人既可以口头约定合同的内容，也可以采用书面形式。实践中，公民之间的小额承揽合同以口头合同居多。但法人之间的承揽合同，或者标的比较大，履行期限较长的承揽合同，双方当事人应当订立书面合同，明确双方的权利和义

2023-06-09

248人看过
有偿合同
空调安装合同是买卖还是承揽

空调买卖安装合同是属于买卖合同。买卖合同是指出卖人转移标的物的所有权于买受人，买受人支付价款的合同。其内容主要包括名称、数量、质量、价款、履行期限、履行地点和方式、违约责任等方面。一、合同有哪些？各种合同的四种付款方式是什么合同付款的四种方式具体包括：货币支付、实物支付、财产性利益支付、贷款支付等。根据相关法律规定，买卖合同是出卖人转移标的物的所有权于买受人，买受人支付价款的合同。内容一般包括标的物的名称、数量、履行期限、履行地点和方式等。二、买卖合同是什么呢？买卖合同是一方转移标的物的所有权于另一方，另一方支付价款的合同。转移所有权的一方为出卖人或卖方，支付价款而取得所有权的一方为买受人或者买方。买卖合同具有如下特征：1、买卖合同是有偿合同，即需要支付相应对价的合同；2、买卖合同是双务合同，在买卖合同中，买方和卖方都享有一定的权利，承担一定的义务。三、如何确认房屋买卖合同有效(1)出卖人

2023-06-26

122人看过
合同内容
家庭装修属于加工承揽合同么

不是。承揽合同与装修装饰合同在合同内容方面不同。承揽合同是承揽人按照定作人的要求完成工作，交付工作成果，定作人给付报酬的合同。装修装饰合同一般是为了房屋装修而签订的合同。《中华人民共和国民法典》第七百七十条承揽合同是承揽人按照定作人的要求完成工作，交付工作成果，定作人支付报酬的合同。承揽包括加工、定作、修理、复制、测试、检验工作。一、加工承揽合同承揽人违约责任（一）标的质量的责任未按合同规定的质量交付定作物或完成工作，定作人同意利用的，应当按质论价；不同意利用的，应当负责修整或调换，并承担逾期交付的责任；经过修整或调换后，仍不符合合同规定的，定作人有权拒收，由此造成的损失由承揽人赔偿。（二）标的数量的责任交付定作物或完成工作的数量少于合同规定，定作人仍然需要的，应当照数补齐，补交部分按逾期交付处理，少交部分定作人不再需要的，有权解除合同，因此造成的损失由承揽人赔偿。（三）包装定作物的责任未

2023-04-05

60人看过

自然人
装修合同属于承揽合同还是建设工程合同

装修属于建设工程合同，不在承揽合同的范畴之内。建设工程合同的标的一般是大型项目，承揽合同的标的一般较小，为大型工程建设项目而订立的装修合同属于建设工程合同，但自然人为修建或者装修房屋而与其他自然人或者单位订立的合同可以认定为承揽合同。装修合同纠纷是民事还是商事纠纷装修合同纠纷属于一般的民事纠纷。商事案件是指适用于《商法》的案件。我国没有形式的《商法》，但存在实质的《商法》，主要表现为大量的商事单行法，例如《公司法》、《证券法》、《票据法》、《保险法》等。装修合同纠纷可以通过以下方式处理：（一）协商。（二）调解。（三）仲裁。（四）诉讼。《民法典》第七百七十条承揽合同是承揽人按照定作人的要求完成工作，交付工作成果，定作人支付报酬的合同。承揽包括加工、定作、修理、复制、测试、检验等工作。第七百八十八条建设工程合同是承包人进行工程建设，发包人支付价款的合同。建设工程合同包括工程勘察、设计、施工合同

2023-08-14

403人看过
工程承包
水电安装工程承包商合同样本

水电安装包工包料合同写法，一般包括发包方、承办方、工程概况、具体时间、工程名称、工程地点、工程规模、承包范围、承包方式、工期、工程质量和验收标准、合同价款和支付方式、施工要求、安全要求、违约责任等内容，然后双方签字写上日期即可。承包人在合同签定后日内免费完成图纸的设计和细化，完成后由发包人提交给设计院，承包人协同参与技术交底以便图纸通过。建筑包工包料合同范本发包人（以下简称甲方）：＿＿＿＿＿＿＿＿承包人（以下简称乙方）：＿＿＿＿＿＿＿＿经甲、乙双方友好协商，相互了解，本着平等互利、自愿承担一切风险的原则下，甲方将工程项目为基础以包工包料方式承包给乙方，具体协议如下，希双方自觉遵守，不得违约。第一条工程名称：＿＿＿＿＿＿＿＿第二条工程地点：＿＿＿＿＿＿＿＿第三条乙方所承包内容采用综合单价以包工包料方式包干。建筑面积元／m2（大写：m2）人民币计算（建筑面积计算规则以工程综合验收合格后房管局测

2023-07-08

431人看过