建设工程合同发包人该承担什么样的责任？-法师兄

建设工程合同发包人该承担什么样的责任？

来源：法律编辑整理时间： 2023-07-07 11:43:51 191 人看过

建设工程合同发包人承担下列责任：

1、做好施工前的一切准备工作，确保施工承包商准时进入施工现场；

2、向承包人提供符合质量的材料和设备，因提供的材料质量有缺陷和设备不符合要求而延误工期，造成质量责任的，应当承担责任；

3、检查工程质量、进度；

4、组织验收，建设工程竣工后，发包人应及时组织验收；

5、支付价款，接收项目；

6、交付使用。

建设工程合同备案需要的材料

建设工程合同包括了许多种，不同的种类的建设工程合同备案时需要的材料也不同。

（一）勘察合同备案

（1）、勘察合同原件3份；

（2）、勘察合同备案表6份；

（二）设计合同备案

（1）、设计合同原件3份；

（2）、设计合同备案表6份；

（三）招标代理合同备案

（1）、招标代理合同原件3份；

（2）、招标代理合同备案表6份；

（四）造价咨询合同备案

（1）、造价咨询合同原件3份；

（2）、造价咨询合同备案表6份；

（五）施工合同备案。

施工合同备案的有关程序和要求，是需要向建筑管理部门来进行咨询了解的，特别是在施工过程中，如需变更原计划项目功能的，必须报经有关部门审核同意以及重新审核，如果对相关情况不清楚的，可以咨询律师来进行界定。

《中华人民共和国民法典》第八百零三条发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的，承包人可以顺延工程日期，并有权请求赔偿停工、窝工等损失。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多招标代理合同相关文章

合同违约责任
发包人怎么承担设计合同违约责任

（1）发包人延误支付。发包人应按合同规定的金额和时间向设计人支付设计费，每逾期支付一天，应承担支付金额2%的逾期违约金，且设计人提交设计文件的时间顺延。逾期超过30天以上时，设计人有权暂停履行下阶段工作，并书面通知发包人。（2）审批工作的延误。发包人的上级或设计审批部门对设计文件不审批或合同项目停缓建，均视为发包人应承担的风险。设计人提交合同约定的设计文件和相关资料后，按照设计人已完成全部设计任务对待，发包人应按合同规定结清全部设计费。（3）发包人原因要求解除合同，按照设计人完成设计工作的进展情况按以下原则处理：ａ、设计人未开始设计工作的，不退还发包人已付的定金。ｂ、已开始设计工作但实际完成的工作量不足一半时，按该阶段设计费的一半支付。ｃ、设计工作未全部完成但实际工作量超过超过一半时，支付该阶段全部设计费。一、设计人怎么承担设计合同违约责任（1）设计错误。ａ、设计人对设计资料及文件中出现的

2023-06-25

481人看过
预付款
在工程建设过程中，发包人要求承包人提供什么样的担保

法律咨询：在项目施工过程中，业主通常要求承包商提供什么样的担保？律师答复：施工投标保函施工合同履约保函工程预付款保函相关法律知识：中华人民共和国建筑法第三十条有关规定《建筑法》由国家建设监理系统负责实施。国务院可以规定强制监督的建设项目的范围。第三十一条受监理的建设工程，由建设单位委托具有相应资质的工程监理单位进行监理。建设单位与其委托的工程监理单位应当签订书面监理合同。第三十二条建设工程监理应当依照法律、行政法规、有关技术标准、设计文件和建设工程合同的规定，代表建设单位对承包人的工程质量、工期和建设资金使用情况进行监督。项目监理人认为工程建设不符合工程设计要求、施工技术标准和合同约定的，有权要求施工企业改正。项目监理发现工程设计不符合建筑工程质量标准或者合同约定的质量要求的，应当向建设单位报告，要求设计单位改正。第三十三条建设工程监理实施前，建设单位应当将受委托的工程监理单位、监理内容和

2023-05-07

243人看过
工程施工合同
总承包人与发包人签订的建设工程施工合同叫什么合同

总包合同相关法律知识：《中华人民共和国建筑法》中有关内容的规定第三十条国家推行建筑工程监理制度。国务院可以规定实行强制监理的建筑工程的范围。第三十一条实行监理的建筑工程，由建设单位委托具有相应资质条件的工程监理单位监理。建设单位与其委托的工程监理单位应当订立书面委托监理合同。第三十二条建筑工程监理应当依照法律、行政法规及有关的技术标准、设计文件和建筑工程承包合同，对承包单位在施工质量、建设工期和建设资金使用等方面，代表建设单位实施监督。工程监理人员认为工程施工不符合工程设计要求、施工技术标准和合同约定的，有权要求建筑施工企业改正。工程监理人员发现工程设计不符合建筑工程质量标准或者合同约定的质量要求的，应当报告建设单位要求设计单位改正。第三十三条实施建筑工程监理前，建设单位应当将委托的工程监理单位、监理的内容及监理权限，书面通知被监理的建筑施工企业。第三十四条工程监理单位应当在其资质等级许可

2023-06-15

492人看过
法律综合知识
工程设计合同约定发包人承担违约责任的情形有

一、工程设计合同约定发包人承担违约责任的情形有工程设计合同约定发包人承担违约责任的情形有：1．合同生效后，发包人因非设计人原因要求终止或解除合同。2．发包人未按专用合同条款约定的金额和期限向设计人支付设计费的，应按专用合同条款约定向设计人支付违约金。逾期超过15天时，设计人有权书面通知发包人中止设计工作。3．发包人的上级或设计审批部门对设计文件不进行审批或本合同工程停建、缓建，发包人应在事件发生之日起15天内按通用合同条款的约定向设计人结算并支付设计费。4．发包人擅自将设计人的设计文件用于本工程以外的工程或交第三方使用时，应承担相应法律责任，并应赔偿设计人因此遭受的损失。二、工程设计合同是否为诺成合同工程设计合同是诺成合同。设计合同是由于技术需要，双方当事人就设计标的以及设计过程中权利与义务达成合意所签订的合同，在我国法律规定中，设计合同是属于诺成合同的范围。据的了解诺成合同是指仅以当事人

2022-10-16

429人看过

勘察设计
建设工程合同承包人的质量瑕疵担保责任法律实务

法律条文中华人民共和国建筑法第六十条建筑物在合理使用寿命内，必须确保地基基础工程和主体结构的质量。建筑工程竣工时，屋顶、墙面不得留有渗漏、开裂等质量缺陷；对已发现的质量缺陷，建筑施工企业应当修复。第六十二条建筑工程实行质量保修制度。建筑工程的保修范围应当包括地基基础工程、主体结构工程、屋面防水工程和其他土建工程，以及电气管线、上下水管线的安装工程，供热、供冷系统工程等项目；保修的期限应当按照保证建筑物合理寿命年限内正常使用，维护使用者合法权益的原则确定。具体的保修范围和最低保修期限由国务院规定。实务操作实务中涉及承包人的瑕疵担保责任应当注意以下几点：(1)建设工程自办理交工验收手续后，在保修期限内，因勘察设计、施工、材料等原因造成的质量缺陷，应当由施工单位负责维修。所谓质量缺陷是指工程不符合国家或行业现行的有关技术标准、设计文件以及合同中对质量的要求。建设工程保修期限是指从竣工验收交付使用

2023-06-05

333人看过
法律综合知识
建设工程勘察设计合同中，属于承包人责任的是

一、建设工程勘察设计合同中，属于承包人责任的是1、勘察、设计的质量不符合要求或者未按期提交勘察、设计文件的违约责任。勘察、设计的质量不符合要求或者未按照期限提交勘察、设计文件拖延工期，造成发包人损失的，勘察人、设计人应当继续完善勘察、设计，减收或者免收勘察、设计费并赔偿损失。2、勘察人、设计人的损害赔偿责任。因勘察人、设计人的原因，致使建设工程在合理使用期限内造成人身和财产损害的，勘察人、设计人应当承担损害赔偿责任。二、建设工程勘察设计合同范本委托方（甲方）：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿地址：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿邮码：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿电话：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿法定代表人：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿职务：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿承包方（乙方）：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿地址：＿＿＿＿＿＿＿

2021-10-26

53人看过
法律综合知识
建设工程设计合同承包人主要任务

建设工程设计合同承包人的主要任务有：1、根据发包人委托，在其设计资质等级和业务允许的范围内，完成施工图设计或与工程配套的设计，经工程师确认后使用，发包人承担由此发生的费用；2、按合同要求的质量完成施工任务；3、按合同要求的工期完成并交付工程。《中华人民共和国民法典》第七百九十一条发包人可以与总承包人订立建设工程合同，也可以分别与勘察人、设计人、施工人订立勘察、设计、施工承包合同。发包人不得将应当由一个承包人完成的建设工程支解成若干部分发包给数个承包人。总承包人或者勘察、设计、施工承包人经发包人同意，可以将自己承包的部分工作交由第三人完成。第三人就其完成的工作成果与总承包人或者勘察、设计、施工承包人向发包人承担连带责任。承包人不得将其承包的全部建设工程转包给第三人或者将其承包的全部建设工程支解以后以分包的名义分别转包给第三人。禁止承包人将工程分包给不具备相应资质条件的单位。禁止分包单位将其承

2024-05-21

105人看过
违约金
违反建设工程合同应承担哪些责任?

勘察,责任,偿付,合同,设计,损失违反建设工程合同应承担哪些责任?(1)违反勘察设计合同的责任1)建设单位应承担的责任：a.未按合同规定的时间提供有关勘察设计院的文件、资料及工作条件等，应承担由此造成勘察、设计单位停工的损失;b.由于改变计划或提供的资料不准确，而造成勘察设施返工或增加工作量，应按实际工作量增加勘察设计费用。2)勘察设计单位应承包商担的责任：未按合同规定的时间提出勘察设计文件、资料或是因勘察、设计质量低劣而拖延工期造成损失，除继续完善勘察设计外，还应减少或免收勘察、设计费，直至赔偿损失。(2)违反建设工程施工合同的责任1)建设单位应承担的责任：a.未按合同规定的时间和要求提供施工场地、施工条件、技术资料、材料、设备、资金等，除将工程日期顺延外，还应偿付施工单位因此造成停产、窝工的实际损失;b.工程中途停建、缓建，应采取措施弥补或减少损失，并赔偿施工单位由此造成的停工、窝工、

2023-06-09

50人看过

法律综合知识
发包人工程质量缺陷应该承担的责任

对于发包人来说，要避免承担工程质量缺陷的过错责任，就应依据《解释》的规定，做到确保提供的设计合格、提供的建筑材料、建筑构配件和设备等符合强制性标准、不直接指定分包专业工程、不肢解发包及未经竣工验收不擅自使用工程。总之，发包方应当严格按照法律规定和合同约定履行自己所承担的义务，则必定能避免过错，进而避免承担法律责任。在建筑实践中，发包方、勘察单位、设计单位、施工单位、监理单位以及建筑材料、构配件生产和设备供应单位均有可能导致工程质量缺陷，对此也应承担相应的法律责任。然而在司法实践中，工程质量诉讼往往在建设方与施工方之间发生，如果涉及勘察单位、设计单位、监理单位或者建筑材料、构配件和设备供应单位的责任，是否有必要将这些单位追加为当事人，这些单位如何承担责任。我们认为，根据《民法典》第五百九十三条规定，“当事人一方因第三人的原因造成违约的，应当向对方承担违约责任;当事人一方和第三人之间的纠纷，依

2023-06-15

88人看过
法律综合知识
建设工程合同发包人有哪些权利义务，什么是建设工程发包人

建设建设工程合同发包人需要按照合同约定做好施工前准备工作，与承包人相互配合，保证工程建设顺利进行，组织工程验收，接受建设工程并且按照约定支付工程价款。建设工程发包人是有工程发包主体资格和有能力支付工程价款的当事人。一、建设工程合同发包人有哪些权利义务建设工程合同发包人权利义务有：1．按照合同约定做好施工前准备工作，提供原材料、设备、场地、资金和技术资料。发包人未按照约定的时间和要求提供的，承包人可以顺延工程日期，并有权要求赔偿停工、窝工的损失。2．与承包人相互配合，保证工程建设顺利进行。因发包人原因致使工程中途停建、缓建的，发包人应当及时采取弥补措施以减少损失，并赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等实际损失和费用。3．组织工程验收。隐蔽工程在隐蔽以前，发包人接到通知后应对及时检查，没有及时检查造成工期拖延的，承包人可以顺延工期，并有权要求赔偿停工、窝工的损失

2022-06-24

233人看过
法律综合知识
发包人自行变更工程规划设计承包人承担责任吗

发包人自行变更工程规划设计，分以下两种情况确定承包人是否承担责任：1、承包人按照发包人指令施工，由此造成发包人损失的由发包人自行承担。2、承包人按照发包人指令施工造成第三人损失的，由发包人与承包人承担连带责任。发包人自行变更工程规划设计承包人承担责任吗的法律依据《中华人民共和国城乡规划法》第四十三条建设单位应当按照规划条件进行建设；确需变更的，必须向城市、县人民政府城乡规划主管部门提出申请。变更内容不符合控制性详细规划的，城乡规划主管部门不得批准。城市、县人民政府城乡规划主管部门应当及时将依法变更后的规划条件通报同级土地主管部门并公示。建设单位应当及时将依法变更后的规划条件报有关人民政府土地主管部门备案。《中华人民共和国城乡规划法》（2019修正）：第三章　城乡规划的实施　　第四十三条　建设单位应当按照规划条件进行建设；确需变更的，必须向城市、县人民政府城乡规划主管部门提出申请。变更内容不

2022-07-11

465人看过
法律综合知识
违反建设工程承包合同的责任有哪些呢？

违反建设工程承包合同的责任如下：一、因勘察设计质量低劣或未按期提交勘察设计文件拖延工期造成损失，由勘察设计单位继续完善设计，并减收或免收勘察设计费，直至赔偿损失。二、工程质量不符合合同规定，发包方有权要求限期无偿修理或者返工、改建。《民法典》第五百七十七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。

2024-04-19

152人看过

法律综合知识
个人能否承担建筑工程承包责任

一、个人能否承担建筑工程承包责任个人不可以承包建筑工程。承包建筑工程必须满足两个条件：1．具有企业法人资格，也就是承包建筑工程的是一个单位而非个人。2．具有从事建筑行业的资质。法律依据：《建筑法》第二十六条承包建筑工程的单位应当持有依法取得的资质证书，并在其资质等级许可的业务范围内承揽工程。禁止建筑施工企业超越本企业资质等级许可的业务范围或者以任何形式用其他建筑施工企业的名义承揽工程。禁止建筑施工企业以任何形式允许其他单位或者个人使用本企业的资质证书、营业执照，以本企业的名义承揽工程。二、工程承包合同的诉讼期为多久工程承包合同产生纠纷的，向人民法院起诉的时效是3年，从纠纷产生时开始计算。《中华人民共和国民法典》第一百八十八条【普通诉讼时效、最长权利保护期间】向人民法院请求保护民事权利的诉讼时效期间为三年。法律另有规定的，依照其规定。诉讼时效期间自权利人知道或者应当知道权利受到损害以及义务人

2023-11-02

494人看过
工程承包
工程承包责任：谁应该承担工伤责任？

私人承包的工程，招用的劳动者遭受职业伤害，由发包方承担工伤保险责任。自然人不具有法定用工主体资格，承包工程招用劳动者遭受职业伤害的，根据《最高人民法院关于审理工伤保险行政案件若干问题的规定》（法释〔2014〕9号）第三条规定，应当认定为工伤，按《工伤保险条例》规定享有相关待遇，由具有用工主体资格的发包方承担工伤保险责任。但具有用工主体资格的发包方承担赔偿责任后，有权向承包人追偿。把车借给别人出了事故车主有责任吗把车借给别人出了事故车主没有责任。车主在借车时是无过错的，是不需要承担赔偿责任的，无过错是指知道对方有驾驶资格、无酒醉驾驶情况、车辆有故障、其他情形，如果驾驶员无过错，一般是是由保险公司赔偿的，交通事故责任主体是直接责任人，车主在相应情况下承担补充责任，如果是借车者驾驶资格具备，车主并不过错，完全应由借驾人承担，只是在其无能力履行责任义务时车主可能会承补充责任后再向责任人追讨权益，如

2023-07-07

54人看过