怎样写工期索赔报告书-法师兄

怎样写工期索赔报告书

来源：法律编辑整理时间： 2023-04-15 14:40:36 429 人看过

一、索赔成立理由

1.与合同对照，工期延误已造成了承包人工程项目成本的额外支出或直接工期损失。

2.造成费用增加或工期损失的原因，按合同约定不属于承包人的行为责任或风险责任。

二、索赔的依据

按照现行法律法规、合同文件及工程惯例，因发包人原因导致工期延期外借土方不到场情况，对工期进行索赔。

三、索赔事项概述

由我单位承建的某项目，于2013年12月27日举行开工典礼，于2013年12月28日我单位积极组织进场，投放大量机械设备和人员以确保施工工期。然而自2014年3月6日起，由于建设方联系的外借土方未到场，现场处于停工、半停工状态，至2014年4月26日开始复测A区缺土方量，最终确定由我单位在红线以外进行开挖借土，用于场地土方回填。开挖时间为2014年4月28日，延期时间为54天。根据甲方提供的地质勘测数据显示，钻探1号孔至4号孔、6号孔至12号孔开挖至设计标高全部为土方。现场施工过程中发现1号孔至4号孔、6号孔至12号孔都存在大量土方，局部存在成片大量石方，与原设计地质情况不符，从而增大了施工难度和增加了施工时间。根据甲乙双方签订的施工合同：专用合同条款7.5.1项中因发包人原因导致工期延期外借土方不到场情况，对工期进行索赔54天。通用条款2.4.3项发包人向承包人提供地质勘测资料等相关基础资料，并对所提供资料的真实性、准确性和完整性负责;通用条款中3.4项因基础资料存在错误、遗漏导致承包人解释或推断失实的，由发包人承担责任。

四、索赔项目

1.人工费：由于非施工单位责任导致的工效降低所增加的人工费用;法定的人工费增长以及非施工单位责任工程延误导致的人员窝工和工资上涨费。

2.施工机械费：因索赔事件发生，额外工作增加的机械使用费，工效降低以及机械停工、窝工的费用，现场使用机械均为租赁设备按照实际租金计算。

3.管理费：因索赔事件发生，额外增加的现场管理和公司管理费，按照合同约定的单位时间内现场管理率乘以延长工期计算。

4.利息：主要为履约保证金拖期付款利息。按照按中国人民银行规定的同期贷款利率计算。

5.措施费：包含环境保护、临时设施、安全、文明施工费用和大机进出场及安拆费。按照合同约定的单位时间内现场管理率乘以延长工期计算。工程变更的索赔包含成本、管理费和利润的索赔。

五、索赔计算

1.人工费：工日：17X54工日=918工日人员窝工按照定额单位乘以0.75，52.23元X0.75X918=35960元工资上涨费不予考虑。

2.施工机械费：挖机350型2台市场租赁价48000元/月，推土机16t2台市场租赁价24000元/月。48000元X54÷30X2=172800元24000元X54÷30X4=172800元

3.管理费合同工期120天，现延期54天，投标管理费为1240949.7元工程延期管理增加费用：1240949.7÷120X54=558427元

4.利息履约保证金115万元，按照现行中国人民银行规定的同期贷款利润5.6%计算。1150000元X54÷30X5.6%=115920元

5.措施旨合同工期120天，现延期54天，投标措施旨为381448.67元工程延期管理增加费用：381448.67÷120X54=171652元工程延期索赔合计：1227559元

六、索赔说明

此项目索赔未提出以外风险和不可预见因素索赔以及其他索赔，主要是因为工期延期索赔所产生的费用。

承包单位

日期：

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多合同条款相关文章

工程承包
国际工程承包合同索赔报告要怎么写？

现在去做较大生意的人，已经不再局限国内的了，而是满世界的飞。但是，就承包了国外的工程项目的，为了方便施工，一般是会找个合适的外国人，签一份国际工程承包合同，直接交由他们完成。但是，在确定工程承包合同之后，如果说被延期或是什么的，那么承包商就可以向工程队要求赔偿。事实上，在做国际工程的时候，要出现问题，给承包商造成什么样的损失的，承包商去索赔的，首先是得看合同上是怎么写的。而一般的国际工程承包合同，主要是列明了下面几个条款：1、监理工程师和监理工程师代表权责条款；2、工程承包的转让和分包条款；3、承包人一般义务条款；4、特殊自然条件和人为障碍条款；5、竣工和推迟竣工条款；6、专利权和专有技术条款；7、维修条款；8、工程变更条款；9、支付条款；10、违约惩罚条款。其中，所谓的违约惩罚条款，就可以为承包商去索赔提供依据。具体来说，违约惩罚条款包括如下：1、对承包人违约的惩罚承包人要是没有经过经过

2023-04-30

64人看过
专利
怎样写实用新型专利检索报告

请求作出检索报告的应当填写并提交“实用新型专利检索报告请求书”，一式两份。有多个人的，请求人应当是所有的专利权人。授予实用新型专利权的决定公告后，专利权人可以请求国家知识产权局专利局作出实用新型检索报告。在专利侵权纠纷中涉及实用型专利的，人民法院或管理专利工作的部门可以要求专利权人出具专利局作出的检索报告。检索报告请求人只能是专利权人;而且每次请求只限于一项实用新型专利。至于检索的内容仅限于确定所请求检索的该项实用新型专利是否具有新颖性和创造性这两项内容。若经检索认为该专利不具备新颖性和创造性，应当引证对比文件，说明理由，并附具所引证的对比文件的复印件。检索报告的效力与在实质审查中得出的审查结论是有区别的，因为该报告是专利局单方面作出的，所以专利权人不同意检索报告的结论时，不能再陈述意见，也不能如同在实质审查中那样提出复审请求，乃至向人民法院起诉。如果检索报告的结论与委员会或者人民法院针对

2023-05-01

315人看过
工资
申请遗属补助报告怎样书写

关于申请遗属补助报告尊敬的公司领导：本人xxx，我丈夫zz生前是公司的一名在岗职工，2015年4月19日因脑梗塞、呼吸衰竭抢救无效死亡。我丈夫一直是家中经济支助，父母的赡养及小孩学习开销，家庭生计都靠他来维持。本人目前已经退休，只有少量的退休金，而儿子正在读高中正是用钱的关键时期，父母已80好几，体弱多病，整个家庭的经济开销只有我的那点退休金，根本没办法维持。希望公司领导酌情考虑本人的困难情况，给予我丈夫因重大疾病去世的保险补助、工资补助、老人的赡养及未满18岁儿子的抚养予以相应的补助，职工遗属生活困难补助。望予以批准。申请人：xxxx年xx月xx日

2023-05-09

333人看过
公司清算报告
公司清算报告确认书怎样写

公司清算报告确认书XXXX有限公司清算报告XXXX有限公司股东会：根据XXXX有限公司200X年XX月XX日召开的股东会决议，本清算组自200X年XX月XX日正式成立，现将本清算组成立后开展的清算工作报告如下：一、清算工作的步骤(简要写明清算工作的全过程，包括分为几个阶段进行清算，每个阶段做了哪些工作等等。)二、公告情况公司于200X年XX月XX日(或根据公司章程规定的公告次数，分别于200X年XX月XX日、200X年XX月XX日、200X年XX月XX日)在《XXXXXX》(报纸名称)上刊登清算公告。三、资产及负债清理情况1、截止200X年XX月XX日止，公司共有总资产XXX万元，总负债XXX万元，净资产XXX万元。2、债务偿还情况(列明公司共有多少债务，债务的具体偿还情况。)四、剩余财产的分配情况1、写明偿还债务后剩余的净资产情况。2、列出上述剩余净资产的分配情况。特此报告。XXXX有限

2023-05-04

192人看过

证人证言
怎样填写工伤事故报告

工伤事故报告有专门的工伤事故申报表，格式是固定的。工伤事故报告内容包括受伤人受伤的时间、地点、经过、见证人、医院的初诊报告。如果复诊与初诊有不同情况，需及时添加复诊医院的诊断报告和相关检查报告。劳动保障相关部门受理工伤申请后，所有的工伤证据就此落实，不产生新的问题。一、工伤认定证明人需要注意的事项工伤认定证明人并不影响工伤的判定，是否判定为工伤，是需要劳动行政部门对事故进行调查之后，对是否符合《工伤保险条例》认定为工伤的条件，给予认定后者不予认定的结果。工伤证明是做工伤认定用的，一般是以工伤事故报告单形式，叙述工伤发生全过程，劳动部门按照工伤事故报告单以及单位和职工提供的其他资料来认定工伤，只有工伤认定后，职工才能参加工伤鉴定，鉴定等级是单位给职工工伤待遇的依据．写明工伤的时间、地点、发生经过，发生工伤原因，发生在什么单位。证明人要写清楚：什么人，在什么地点，发生工伤事故，事故经过。在场人

2023-03-15

359人看过
医疗机构
怎样写不认定工伤报告？

一、怎样写不认定工伤报告?工伤事故报告内容包括受伤人受伤的时间、地点、经过、见证人(很重要)、医院的初诊报告。如果复诊与初诊有不同情况,需及时添加复诊医院的诊断报告和相关检查报告。劳动保障相关部门受理工伤申请后,所有的工伤证据就此落实,不产生新的问题。有专门的工伤事故申报表,格式是固定的。而且,一般是由您所在的部门负责人填写《工伤报告》,然后由公司填写由《劳动和社会保障局》制定的《市单位职工工伤认定申请表》交予区级劳动和社会保障局工伤认定部门进行工伤认定。然后再到市级《劳动和社会保障局》进行劳动能力鉴定,也就是伤残鉴定,最后由公司代理申请工伤待遇。二、工伤认定需要材料单位和个人申请工伤鉴定须提供：1、工伤认定申请表;2、受伤害职工的身份证复印件;3、劳动合同文本复印件或其他建立劳动关系的有效证明;4、医疗机构出具的受伤后诊断证明书或者职业病诊断证明书(或职业病诊断鉴定书)及初次治疗病历复印

2023-04-28

475人看过
有限责任公司
怎样才能写出优秀的工程索赔申请书？

工程索赔申请书，一般需要包括七个内容。具体如下：1、标题。例如，工程索赔申请书；2、劳动者的就职公司；3、购买保险的时间；4、投保号码；5、确诊医院的名称，确诊时间；6、申请人的名字、身份证号码；7、工程索赔申请书的订立时间。工程索赔的时限是指，各类标准施工合同通用条款中规定的，或者是承发包双方在施工合同中约定的提出索赔的时间限制。工程索赔函的范文xx货运有限责任公司：200x年x月xx日，我公司委托贵公司将回流焊设备一台，通过公路运输至深圳，交付给收货人xx（以下简称收货人），在深圳收货人验收时发现设备已经破损而拒绝接收。设备于200x年x月x日退回我公司，经贵公司和我公司双方查验，由于贵公司运输、装卸不当，造成设备和包装破损。此次事件，不但使我公司设备损坏，遭受二次紧急调运设备的运费损失，而且使我公司对客户逾期交货，信誉受损并要承担逾期交货的违约责任。我公司向贵公司郑重要求立即赔偿以下

2023-07-19

448人看过
专利
专利检索分析报告模板如何书写？

一、专利检索分析报告模板如何书写?一份完整的“专利侵权检索与分析报告”的外部结构由封面、主体内容与报告说明三部分组成。封面应写明报告编号、项目名称、检索性质、委托人、委托日期、检索机构、完成日期等。主体分为5部分：检索目的、检索要点、检索数据库与检索策略、检索结果与检索结论。主体部分的具体规范与相关说明如下：1、检索目的：防止侵权检索的目的是寻找侵害专利，从而避免发生专利纠纷;被动侵权检索的目的是寻找专利权无效的依据。2、检索要点：发明或者实用新型专利权的保护范围以其权利要求的内容为准，说明书及附图可以用于解释权利要求。因此，防止侵权检索与分析报告的检索要点中应当记叙完整的技术方案、产品或产品的外观形状，必要时附图加以说明。被动侵权检索与分析报告的检索要点中应当列出侵权专利的基本著录项目和权利要求，具体包括：申请(专利)号、申请日、专利名称、公告日、分类号、优先权、申请(专利权)人、设计人

2023-04-27

184人看过

业主
工程质量索赔书范本怎么写

我公司于20xx年1月中标海宁市硖许公路(周王庙至长安段)改建工程第五合同段，20xx年1月18日开工到现在，工期过去五分之三，但工程进展缓慢。2、由于20xx年7月25日在Kxxxx0处挖方施工时，发现海宁自来水二公司的东西走向供水主管道位于挖方范围内，加上电信、电力管线等原因，导致路基一直停工长达7个月，20xx年3月初自来水新管路和电力管线才施工迁移完毕，旧自来水管道才停止使用。还有Kxx385～Kxx700范围内建筑材料和民房施工升降机的拉线依然存在，仍旧成为路基施工的障碍。3、由于20xx年1月19日在辛江桥左幅3号桥台灌注桩施工中，桩位正好在污水管上，钻机架设桩位一直不能开钻，导致灌注桩施工队一直怠工。计划20xx年xx月初开工的吴家埭桥也因为电信管线和两水工程一直没有开工。4、以上事件我部每月都集中以书面形式汇报过，事件是外部原因引起的，同时事件也造成我部以下损失：(1)工期

2023-06-04

300人看过
代理
索要工程款代理词怎样书写

一、索要工程款代理词怎样书写拖欠工程款纠纷代理词范本代理词审判长、审判员：贵院受XXX公司诉XXX公司、XX建设工程施工合同纠纷一案，我作为原告代理人，提出如下代理意见：一、本案基本事实：原告XXX与被告XXX公司之间于2006年9月19日签订了《建设工程施工合同》(后查明是被告XXX借用被告XXX公司的名称和资质与原告签订的合同)，合同约定由被告XXX公司承包原告位于XXX的新厂区厂房基础和办公楼建筑施工，工程承包内容为土建、水、电、一般装饰等合同所含全部内容。合同工期为2006年9月19日至2007年6月30日;质量标准为合格;合同总价款为165万元(合同单价办公楼每平米500元、厂房基础为每平米50元)。同时原告与XXX公司签订了新厂区的《建设工程委托监理合同》，合同期限同上述建设工程合同期限。事实上在合同履行过程中被告并没有按照约定进行施工，并采取无端停工、磨洋工、唆使农民工闹事等

2023-06-08

127人看过
工程施工合同
建筑工程工期索赔报告的规定有哪些？

该段内容讲述了建筑工程工期索赔报告的要求。索赔事件发生后的28天内，施工单位需向工程师提交索赔意向通知，并在发出通知后的28天内提交延长工期和补偿经济损失的索赔报告及相关资料。工程师收到施工单位的索赔报告后，应在28天内给予答复或要求施工单位提供进一步的索赔理由和证据。建筑工程工期索赔报告的要求如下：1.在索赔事件发生后的28天内，向工程师提交索赔意向通知；2.在发出索赔意向通知后的28天内，向工程师提交延长工期和补偿经济损失的索赔报告及相关资料；3.工程师在收到施工单位提交的索赔报告及相关资料后，应在28天内给予答复，或要求施工单位进一步提供索赔理由和证据。建筑工程工期索赔报告的提交要求是什么？根据《建筑工程施工合同（示范文本）》的规定，工期索赔的申请应提交至监理单位，并按合同约定的格式填写《工期索赔报告》。如果承包人未在规定期限内提交工期索赔报告

2023-09-06

64人看过
业主
如何写工程索赔通知书

如何写工程索赔通知到：这是我们建筑公司的工程。3月1日，当地大批村民进入施工现场，阻止我们建筑公司进行施工作业。随后，建设公司、监理公司、设计公司、业主通过现场调解仍未能说服当地村民，期间建设公司、监理公司、设计公司、业主仍未能说服当地村民，政府部门出面后，配合设计单位改变了地基的形式，当地村民仍然到工地停工。经上级部门和业主同意，我单位于2001年3月正式停工。为保证复工后的正常进度，停工期间，现场机械设备、周转材料全部停在施工现场，现场施工人员不放假。他们将在现场组织学习和安全教育，等待复工。在此停工期间，将给我方施工单位造成巨大的经济损失和工期延误。停机期间的费用和损失如下：1。施工人员延误费用；2。项目管理人员的管理成本；3。机械设备闲置成本；4。物质损失赔偿。我方施工单位应按照合同约定的程序，向贵方监理公司提交费用和工期索赔意向。建设单位：日期：

2023-05-02

212人看过

继续履行
工程停工索赔意向书应该怎么写？

工程验收单建设工程承包合同工程施工合同拖欠工程款工程款税率工程款支付申请施工方在工程建设过程中，应该精心施工，科学管理，高品质的完成项目。可是，当自然灾害发生时，工程会面临停工风险，这时，按照承包合同约定，施工方可以向业主提出索赔请求，要求承担部分损失。那么工程停工索赔意向书应该怎么写？下面我们通过一篇范文具体了解下。工程停工索赔意向书致：**由于**年*月份的连续降雨引发“**”重大自然地质灾害事故。事故发生后，项目部于*月*日上午*时许，接监理部口头通知要求工程全面停工，立即组织人员对各施工区及生活营地进行彻底的安全检查，以防灾害再次发生，造成人员伤亡。项目部接到通知后，立即组织人员进行全面排查。并于下午接到监理*号工程暂停指令单。项目部于*年*月*日接监理部《关于全工地撤离施工人员的紧急通知》的通知（通字*第*号）要求：“*”。项目部随后上报了撤离人员进度及计划留守人员数量。于*年*

2023-05-01

107人看过
合同条款
工程索赔的抬头该怎样写？

一、工程索赔的抬头该怎样写？工程索赔申请书范本工程名称：致：(监理单位)根据施工合同条款第条的规定，由于________________________________的原因，我方要求索赔金额(大写)_____________________________，请予以批准。索赔的详细理由及经过：索赔金额的计算：附：证明材料承包单位(章)__________承包单位(章)__________项目经理_____________日期_____________二、工程索赔相关知识(一)工程索赔的程序：1、索赔事件发生后28日内，向监理工程师发出索赔意向通知。2、发出索赔意向通知后的28日内，向监理工程师提交补偿经济损失和(或)延长工期的索赔报告及有关资料。3、监理工程师在收到承包人送交的索赔报告和有关资料后，于28日内给予答复。4、监理工程师在收到承包人送交的索赔报告和有关资料后，28日内未予答复或

2023-04-18

375人看过