工程费用签证通常包括哪些内容-法师兄

工程费用签证通常包括哪些内容

来源：互联网时间： 2023-06-16 16:21:16 66 人看过

一、土方开挖时的签证。比如：开挖地基后，发现地下障碍物，应会同发包人、监理工程师做好签证；地基开挖后，如果地下水水位过高，排地下水所需的人、材、机必须签证；处理软弱地基所需的人、材、机应做好签证并做好验槽记录。

二、工程开工后，工程设计变更给施工企业造成的损失。比如施工图纸有误或开工后设计变更，而施工企业已开工或下料，从而造成人、材、机的损失；工程经常会出现一些小修小改，这些小修小改也需要人、材、机的签证。

三、施工计划变更签证。工程开工后，发包人临时变更施工计划、要求加快施工进度而增加的人工、材料、机械费用。

四、停工、窝工损失。由于发包人责任造成的停水、停电，造成工程无法正常施工，由此产生的机械停滞台班、人工停窝工以及周转材料的使用量都要签证清楚。

五、发包人供料不及时或不合格给承包人造成的损失、设计有要求但定额中未包括的材料加工内容、发包人直接分包的工程项目所需的配合费用，这些内容都需要办理签证。

六、材料、设备、构件超过合同约定运距的场外运输、特殊情况的场内二次搬运等等，也需要进行签证。

七、续建工程的加工修理签证。即原发包施工的未完工程，委托另一施工企业续建时，对原建工程不符合要求的部分进行修理或返工的签证。

八、大检修项目、零星维修项目大都没有正规的施工图纸，往往在检修前由承包人提出一套检修方案，检修完毕后办理工程签证。

九、因工作面过于狭小、作业超过一定的高度，造成需要使用大型机具方可保证工程的顺利进行，承包人遇此情况应及时将现场实际条件和施工方案通告发包人，在征得发包人同意后实施，此时承包人有权办理签证。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多签证相关文章

尸检
尸检通常包括什么内容

尸检报告包括哪些内容，具体如下：1、基本情况（委托方委托事项受理日期鉴定材料检验日期鉴定地点在场人员被鉴定人资料）；2、检案摘要（病历摘要）；3、检验过程（检验方法检验记录阅片）；4、检验结果；5、分析说明；6、鉴定意见；7、落款；8、附图（死者鉴定照和死者伤害照）。尸检有哪些制度尸检的制度有下列几点：第一，尸检的时间通常是在患者死亡后48小时内，如果有冷冻条件的，可延长到7天内；第二，尸检需要死者近亲属同意并签字后才能进行，不签字不能进行尸检；第三，尸检需要有资格的机构和人员进行；第四；双方可以委派代表观察尸检过的程。如果因为其中一方不同意或者拖延尸检，超过规定时间，影响对死因判定的，由不同意或者拖延的一方承担责任。公安机关鉴定规则全文第四十七条

2023-08-08

101人看过
代理
误工费代理词包括哪些内容？

一、误工费代理词包括哪些内容?尊敬的审判长、审判员：*****律师事务所接受本案被告xx的委托，指派我担任其代理律师，出庭履行代理职责。通过庭审调查，结合本案事实及适用的有关法律，现发表如下代理意见：1、医疗费。对原告主张的医疗费不持异议，但在原告办理住院时，被告xx为其预交了住院费，请法院判决一并由保险公司承担。2、误工费。误工费根据受害人的误工时间和收入状况确定。误工时间根据受害人接受治疗的医疗机构出具的证明确定，受害人因伤致残持续误工的，误工时间可以计算至定残日前一天。受害人有固定收入的，误工费按照实际减少的收入计算。受害人是退休职工，每月有固定的收入，其工资收入并没有实际减少。原告没有提供盖有单位印章的休息休假证明、前三个月平均工资收入证明、有其签名盖章的单位工资表，仅提供的单位工资收入证明不足以证明其因住院而减了工资收入。因此原告主张误工费没有事实依据。3、护理费。护理费根据护理

2023-04-28

221人看过
借款
财务费用包括的内容有哪些

财务费用包括利息支出（减利息收入）、汇兑损益以及相关的手续费、企业发生的现金折扣等。(1)利息支出，指企业短期借款利息、长期借款利息、应付票据利息、票据贴现利息、应付债券利息以及长期应付引进国外设备款利息等利息支出(除资本化的利息外)减去银行存款等的利息收入后的净额。(2)汇兑损益，即企业因向银行出售或购入外汇而产生的银行买入、卖出价与记账所采用的汇率之间的差额，以及月度(季度、年度)终了，各种外币账户的外币期末余额按照期末规定汇率折合的记账人民币金额与原账面人民币金额之间的差额等。①未实现汇兑损益：按照会计制度的要求，在会计期末编制报时，要把所有以外币表示的货币资金和债权债务按编表日的外汇汇率折合为人民币，如外币现钞、外币存款、应收外币债权、应付外币债务等。这种折算只是货币计量尺度发生了变化，但外币交易业务并没有实际发生，所发生的汇兑损益也就是没有实现的。②已实现汇兑损益：此外，企业的财

2023-06-12

478人看过
业主
工期索赔和费用索赔内容包括哪些

(1)人工费。索赔费用中的人工费是指完成合同之外的额外工作所花费的人工费用于非承包商责任的工效降低所增加的人工费用过法定工作时间加班劳动定人工费增长以及非承包商责任工程延期导致的人员窝工费和工资上涨费等。(2)材料费。材料费的索赔包括：由于索赔事项材料实际用量超过计划用量而增加的材料费于客观原因材料价格大幅度上涨于非承包商责任工程延期导致的材料价格上涨和超期储存费用。材料费中应包括运输费、仓储费，以及合理的损耗费用。如果由于承包商管理不善，造成材料损坏失效，则不能列入索赔计价。(3)施工机械使用费。施工机械使用费的索赔包括：由于完成额外工作增加的机械使用费承包商责任工效降低增加的机械使用费于业主或监理工程师原因导致机械停工的窝工费。窝工费的计算，如系租赁设备，一般按实际租金和调进调出费的分摊计算系承包商自有设备，一般按台班折旧费计算，而不能按台班费计算，因台班费中包括了设备使用费。(4)分

2023-02-12

379人看过

不可抗力
合同范围内的违约行为通常包括哪些内容

1、由于合同主体方面的原因而造成违约。2、由于合同的标的不明确、不具体而造成的违约。3、由于合同规定的履行期限不明确、不完备而造成的违约。合同规定的履行期限不明，容易使当事人误解或者曲解，致使当事人违约。4、由于主管机关对合同审查、管理不严，合同缺乏可行性研究，所签合同不能履行。5、市场行情变化或者价格大幅升降，从而影响合同的全面履行，造成当事人违约。6、因发生自然灾害等不可抗力的事件而导致合同不能履行。7、因发生情势变更而导致合同当事人违约。一、承担合同违约责任的方式有哪些呢承担合同违约责任的方式有：1、支付违约金，指合同当事人在合同中约定的一定合同债务人不履行或者不适当履行合同义务时，向对方支付的一定金额；2、损害赔偿，是指违约方因合同当事人违约给对方当事人造成财产损失时向对方当事人作出的经济补偿；3、继续履行，是指法院或仲裁机关作出判决或者下达特别履行命令，强迫债务人在规定期限内履行

2023-03-29

324人看过
保险理赔
常规汽车保险理赔流程包括哪些内容?

出险后先打110报警，由交警处理事故，在1000元之内，警察会当场开具《现场快速调解书》，然后在48小时内打保险公司电话报案并领取报案编号，到保险公司指定的定损网点进行定损，或与保险公司约定时间及地点后，由保险公司定损员定损，定损好后进行车辆维修，然后将《现场快速调解书》和保单正本复印件、有效的驾驶证复印件、身份证复印件、行驶证复印件、维修发票、维修清单和《出险通知书》(企业盖章、私人签字)递交保险公司，收到保险公司通知后，在约定日期凭被保险人的身份证原件到保险公司领取理赔金。

2023-04-23

146人看过
临时工
临时工程费包括什么内容

临时工程费是指下列两方面的费用：(1)工程项目在建设期限内，为保证正式工程的正常施工而必须兴建的单独编制设计的单项临时工程，如临时码头、构件预制场、测量定位水上平台以及水上施工安全警戒浮标，等等。(2)临时设施范围以外的临时供水、供电、道路、通信工程及施工用地场地平整等所发生的费用。临时设施包括临时宿舍、文化福利及公用事业房屋与构筑物，仓库、办公室、加工厂以及规定范围内道路、水、电、管线等临时设施和小型临时设施。临时设施费用包括临时设施的搭设、维修、拆除费或摊销费。通常情况下，按照规定拨付给施工企业的临时设施包干费，也就是工程价款中就已包含这部分费用，如果施工合同对此有明确约定，可以按照施工合同约定处理，或者发包方未实际支付承包方该笔费用，该费用是可以要求发包方来承担的。一、装修价格条款如何约定（一）装修价格的总价及计算方式。如采用最终实际发生费用方式结算的，实际施工的材料必然发生增减，增

2023-06-26

381人看过
刑事责任年龄
破坏交通工具罪包括哪些内容

一、概念破坏交通工具罪(刑法第116条，第119条第1款)，是指故意破坏火车、汽车、电车、船只、航空器，足以使火车、汽车、电车、船只、航空器发生倾覆、毁坏危险，危害公共安全的行为。这是一种以交通工具作为特定破坏对象的危害公共安全的犯罪。二、犯罪构成(一)客体要件本罪侵犯的客体是交通运输安全。破坏交通工具不但给铁路、公路、水上、空中安全运输造成严重威胁，严重危害国家经济建设和国防建设，也危及广大群众生命财产的安全。本罪的犯罪对象，仅限于法此对汽车应作广义解释，包括用于交通运输的拖拉机在内。但破坏耕种用的拖拉机，不危及交通运输安全，不构成本罪。构成犯罪的，应以故意毁坏财物罪论处。作为本罪破坏对象的交通工具不仅是特定的，还须是正在使用中的，包括运行中的和交付使用停机待用的交通工具。因为只有破坏这样的交通工具，才可能危害交通运输安全。破坏正在制造或修理中，尚未交付使用的交通工具，通常不会给公共安全

2023-03-09

451人看过

工程造价
安全文明施工费包括哪些内容

一、安全文明施工费包括哪些内容建筑工程里的安全文明施工费包括以下内容：1、建筑安搜索装工程按照工程造价形成由分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费、税金组成;2、而安全文明施工费属于措施项目费的一个子项;3、安全文明施工费包括：环境保护费、文明施工费、安全施工费、临时设施费。其中环境保护费是指施工现场为达到环保部门要求所需要的各项费用;文明施工费是指施工现场文明施工所需要的各项费用;安全施工费是指施工现场安全施工所需要的各项费用;临时设施费是指施工企业为进行建设工程所必须搭设的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施费用。包括临时设施的搭设、维修、拆除、清理费或摊销费等。4、环境保护费包括：施工现场的扬尘采取洒水措施治理;施工噪音控制措施;施工现场排污治理措施等发生的费用;5、文明施工费包括：施工现场围栏规范搭设;施工现场道路硬化;施工现场文明施工标语、标示;施工现场及生活区卫

2023-04-13

498人看过
国务院
经常性行政许可包括哪些内容

一、经常性行政许可包括哪些内容经常性行政许可：由全国人大及其常委会的法律、国务院的行政法规或决定；（如国务院412号令确认规章和规章以下的规范性文件设定的500项许可继续有效）；有权的地方人大及其常委会的地方性法规来设定。二、非经常性行政许可的设定非经常性行政许可，即临时性的行政许可，国务院可以决定形式和省、自治区、直辖市人民政府可以以规章形式设定。省、自治区、直辖市人民政府设定非经常性行政许可的条件是（1）尚未制定法律、行政法规、地方性法规；（2）因行政管理的需要，确需立即实施行政许可；（3）实施满1年需要继续实施的，应当提请本级人大及其常委会制定地方性法规。三、行政许可的设定事项根据《行政许可法》规定，下列事项可以设定行政许可：（1）直接涉及国家安全、公共安全、经济宏观调控、生态环境保护以及直接关系人身健康、生命财产安全等的特定活动，需要按照法定条件予以批准的事项；（2）有限自然资源的

2023-06-06

495人看过
借款
借款费用的数额包括哪些内容

借款费用是指企业因借款而产生的利息、折扣或溢价的摊销和辅助费用，以及外币借款而产生的汇兑差额。它反映了企业借入资金的劳动和成本。贷款费用包括贷款利息、折扣或溢价摊销、辅助费用和外币贷款引起的汇兑差额。对长期借款费用如何处理企业由于借入长期借款而发生的借款费用，如长期借款利息、汇兑损益等的处理，可以采取两种方法：（一）于发生时直接确认为当期费用；（二）予以资本化。在我国的会计实务中，对长期借款费用采用了不同的处理方法：1、用于企业生产经营正常周转而借入的长期借款所发生的借款费用，直接计入当期的财务费用。2、筹建期间发生的长期借款费用（购建固定资产所借款项除外）计入长期待摊费用。3、在清算期间所发生的长期借款费用，计入清算损益。4、为购建固定资产而发生的长期借款费用，在该项固定资产达到预定可使用状态前，按规定予以资本化，计入所建造的固定资产价值；在固定资产达到预定可使用状态后，直接计入当期的财

2023-08-08

73人看过
工程监理
建筑安装工程材料费包括的内容有哪些

1.材料原价(或供应价格)。2.材料运杂费。3.运输损耗费。4.采购及保管费。5.检验试验费。相关法律知识：《中华人民共和国建筑法》中有关内容的规定第三十条国家推行建筑工程监理制度。国务院可以规定实行强制监理的建筑工程的范围。第三十一条实行监理的建筑工程，由建设单位委托具有相应资质条件的工程监理单位监理。建设单位与其委托的工程监理单位应当订立书面委托监理合同。第三十二条建筑工程监理应当依照法律、行政法规及有关的技术标准、设计文件和建筑工程承包合同，对承包单位在施工质量、建设工期和建设资金使用等方面，代表建设单位实施监督。工程监理人员认为工程施工不符合工程设计要求、施工技术标准和合同约定的，有权要求建筑施工企业改正。工程监理人员发现工程设计不符合建筑工程质量标准或者合同约定的质量要求的，应当报告建设单位要求设计单位改正。第三十三条实施建筑工程监理前，建设单位应当将委托的工程监理单位、监理的内

2023-06-15

217人看过

签证
英国留学签证体检包括哪些内容

留学生在获得签证之后，要立即到户口所在地的检验检疫局办理《国际旅行健康证明书》和《国际预防接种证书》，接受体检和预防接种，方可办理相关出国手续。一般国家只需要这两张证书即可，但不同国家对留学人员的健康和预防接种要求不同，去英国的就需要打两种混合的疫苗，分别是白喉破伤风(TD)的混合疫苗以及麻风腮(MMR)的混合疫苗。体检准备材料：携带护照或身份证、两张两寸彩色照片，以及体检费用。体检内容：除了打疫苗这一项，去英国留学体检的内容主要是体检的常规项目，比如测身高体重、血压、视力、心电图检查，血常规和尿常规检查，B超以及胸透。另外，英国还要求6个月及以上的英国签证持有人，须在在入境前进行肺结核病的检查。体检时间：在签证前后均可，体检通常需要三到五个工作日出结果，体检时间为上午8:00-11:30。如需办理急件，在办理时请提前说明，体检当日下午15：30以后即可领取体检结果。体检地点：居住地所在地

2023-05-30

80人看过
环境监测司法鉴定
司法鉴定费用是否包括公证费，内容有哪些

一、司法鉴定的含义及范围司法鉴定是指在诉讼活动中鉴定人运用科学技术或者专门知识对诉讼涉及的专门性问题进行鉴别和判断并提供鉴定意见的活动。或者说，司法鉴定是指在诉讼过程中，对案件中的专门性问题，由司法机关或当事人委托法定鉴定单位，运用专业知识和技术，依照法定程序作出鉴别和判断的一种活动。司法鉴定包括法医类鉴定、法医病理鉴定、法医临床鉴定、法医精神病鉴定、法医物证鉴定、法医毒物鉴定、物证类鉴定、文书鉴定、痕迹鉴定、微量鉴定声像资料鉴定、计算机司法鉴定、环境监测司法鉴定、工程造价司法鉴定、产品质量司法鉴定、司法会计鉴定、知识产权司法鉴定、税务司法鉴定农业司法鉴定、资产评估司法鉴定、建筑工程司法鉴定、枪弹痕迹司法鉴定二、公证费的含义对证明民事协议、证明收养关系、证明有法律意义的事实和证明有法律意义的文书的公证服务收费，各省、自治区、直辖市物价部门可根据本地区实际情况，在规定的收费幅度内确定本地区实

2023-06-04

158人看过