施工索赔的实施流程-法师兄

施工索赔的实施流程

来源：互联网时间： 2023-06-30 20:35:04 398 人看过

工程索赔的基本流程包含提出索赔要求、报送索赔资料和索赔报告、协商解决索赔问题、调解、诉讼等方面。首先索赔方应在索赔事项发生后的28天内以书面信件形式正式发出索赔通知书，声明索赔权利；接着报送索赔资料和索赔报告；然后事故双方协商解决索赔问题，进行调解；在双方和解不成，又没有仲裁协议的情况下，一方的当事人可以向有管辖权的法院提起诉讼。

施工索赔流程是什么

工程索赔的流程如下：

（1）索赔事件发生后28天内，向监理工程师发出索赔意向通知。

（2）发出索赔意向通知后的28天内，向监理工程师提交补偿经济损失和（或）延长工期的索赔报告及有关资料。

（3）监理工程师在收到承包人送交的索赔报告和有关资料后，于28天内给予答复。

（4）监理工程师在收到承包人送交的索赔报告和有关资料后，28天内未予答复或未对承包人作进一步要求，视为该项索赔已经认可。

（5）当该索赔事件持续进行时，承包人应当阶段性向监理工程师发出索赔意向通知。在索赔事件终了后28天内，向监理工程师提供索赔的有关资料和最终索赔报告。

索赔是合同执行阶段一种避免风险的方法，同时也是避免风险的最后手段。索赔是一种正当的权利要求，它是业主、监理工程师和承包商之间一项正常的、大量发生而普遍存在的合同管理业务，是一种以法律和合同为依据、合情合理的行为。

《中华人民共和国建设工程工程量清单计价规范》第9．2．1项

招标工程以投标截止日前28天、非招标工程以合同签订前28天为基准日，其后因法律、法规、规章和政策发生变化引起工程造价增减变化的，发承包双方应按照省级或行业建设主管部门或其授权的工程造价管理机构据此发布的规定调整合同价款。

《中华人民共和国建筑法》第十五条

建筑工程的发包单位与承包单位应当依法订立书面合同，明确双方的权利和义务。

发包单位和承包单位应当全面履行合同约定的义务。不按照合同约定履行义务的，依法承担违约责任。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多书面合同相关文章

工程转包
建设工程招投标的实施流程？

建设工程招投标的实施流程：1、建设工程项目报建；2、提出招标申请，并自行或委托招标部门备案；3、编制资格预审文件、招标文件并报备案，参加招标。公开招标和邀请招标的区别具体如下：1、发布信息的方式不同公开招标采用公告的形式发布；邀请招标采用投标邀请书的形式发布；2、选择的范围不同。公开招标方式针对的是一切潜在的对招标项目感兴趣的法人或其他组织，招标人事先不知道投标人的数量；邀请招标针对已经了解的法人或其他组织，而且事先已经知道投标者的数量；3、竞争的范围不同。公开招标的竞争范围较广，竞争性体现得也比较充分，容易获得最佳招标效果；邀请招标中投标人的数量有限，竞争的范围有限，有可能将某些在技术上或报价上更有竞争力的承包商漏掉；4、公开的程度不同。公开招标中，所有的活动都必须严格按照预先指定并为大家所知的程序和标准公开进行，大大减少了作弊的可能；邀请招标的公开程度要逊色一些，产生不法行为的机会也就

2023-08-09

74人看过
劳动能力鉴定费
工伤赔偿实施流程及注意事项

根据题目所给的信息，除公司赔偿的费用外，其他费用由工伤保险进行赔偿。但是如果职工所在用人单位未依法缴纳工伤保险费，发生工伤事故时，用人单位需支付工伤保险待遇。其中包括治疗工伤期间的工资福利、五级、六级伤残职工按月领取的伤残津贴以及终止或者解除劳动合同时，应当享受的一次性伤残就业补助金。因此，用人单位需要依法缴纳工伤保险费，否则将无法获得工伤保险的赔偿。除下列费用由公司赔偿外，其他费用由工伤保险进行赔偿。但若职工所在用人单位未依法缴纳工伤保险费，发生工伤事故时，用人单位需支付工伤保险待遇。其中包括：1.治疗工伤期间的工资福利；2.五级、六级伤残职工按月领取的伤残津贴；3.终止或者解除劳动合同时，应当享受的一次性伤残就业补助金。哪些费用由工伤保险赔偿？根据《工伤保险条例》第三十条，工伤保险费由用人单位缴纳，职工不缴纳工伤保险费。用人单位缴纳工伤保险费的数额为本单位职工

2023-09-03

491人看过
汽车保险
恩施市汽车保险索赔流程

一、报案1、事故发生后，保留事故现场，并立即向车辆的投保公司报案;2、如第三方损失为道路设施或者第三方损失为车辆，需向交警部门报案;二、现场处理1、保险公司人员到达现场，并出具《查勘报告2、交警部门到达现场，并现场出具《事故认定书提醒：一般情况下，如果在向保险公司报案时，保险公司要求向交警报案时，保险公司人员无需到现场处理!三、第三者修理1、如果第三者非机动车，则最好要求保险公司人员在进行现场处理时，直接达成三方(第三者、保险公司、车主)公认的一个核损价格，如果当场不能核定损失，则在进行第三者损失核定的时候或者过程中，要求保险公司给出核损价格提醒：如果不经过保险公司允许，自行答应第三者有关索赔金额的承诺，这种承诺保险公司是有权推翻重来的，如果重新核定的价格与第三者的要求有差距，则这个差距会由车主自行承担2、如果第三者是机动车，则要分以下两种情况：第一、如果第三者同意与车主一同前往车主选定的

2023-05-29

326人看过
工程施工
探讨建设工程施工索赔的必要性与实现方法

建设工程施工索赔作用如下：1、促进双方加强内部管理，严格履行合同，提高管理质量，加强合同管理，维护正常市场秩序；2、帮助双方更快地熟悉国际惯例，掌握索赔和处理索赔的方法和技巧；3、有利于开展对外开放和对外工程承包；帮助政府改变职能，使双方根据合同和实际情况实事求是地协商工程造价和工期，使政府摆脱繁琐的调整、概算和协调关系等于微观管理；4、有助于合理确定项目成本，将原项目报价中的一些不可预见成本改为实际损失支付，便于降低项目报价，使项目成本更加实事求是。建设工程施工索赔的几个关键环节提出索赔意向书根据招标文件及合同要求中有关规定提出索赔意向书，意向书中应包含索赔结构物名称、索赔事由及依据、事件发生起算日期和估算损失，无须附有详细的计算资料和证明。这样，使监理工程师通过意向书就可以把整个事件的起因、地点及索赔方向有大致了解。意向书应根据合同要求抄送、抄报相关单位。这一阶段，要注意二点：一是索赔

2023-07-03

130人看过

工程施工
工程施工中的索赔技巧有哪些

一、工程施工中的索赔技巧有哪些工程施工中的索赔技巧有以下几点：1.因材料质量问题或材料供应不及时引起的索赔；2.由于人为原因，引起施工临时中断和工效降低导致人工费、材料费、设备费增加而提出的索赔；3.不利的自然条件与人为障碍导致费用损失加大或工期延误引起的索赔。二、工程施工合同的当事人包括哪些工程施工合同的当事人包括发包方和承包方，双方是平等的民事主体。发包人的责任如下：1.做好施工前的一切准备工作，确保建设承包单位准时进入施工现场。2.向承包人提供符合质量的材料、设备，因提供的材料质量存在瑕疵和提供的设备不符合要求而延误工期，造成质量责任的，应承担责任。3.对工程质量、进度进行检查。4.组织验收。建设工程竣工后，发包人应及时组织验收。5.支付价款，接收工程。6.交付使用。发包方对承包方完成的建设工程项目，经验收合格，支付价款后应及时交付使用，发挥建设工程效益。三、工程施工索赔的程序1.索

2023-04-25

302人看过
房地产开发
施工组织设计——工程索赔的钥匙

某房地产开发商（甲方）与某建筑公司（乙方）签订了某一住宅小区的工程总承包合同（桩基另行发包），承包合同为固定价格合同，双方在合同中明确“本工程合同价为固定闭口形式，除设计变更外，在合同工期内不会因材料、设备、人工等的市场价格变动而调整……”。在施工中由于种种原因工期延误120天，延误期恰好赶上钢材价格上涨。乙方认为，非乙方原因导致工期延长的105天里，增加的费用应由甲方承担，索赔总额为20万元。甲方接到该索赔文件后，经过研究后认为：合同规定材料市场价格变动风险由乙方承担，但仅限于合同工期内，超过原合同工期部分材料价格应予合理调整。至于到底应该赔偿多少，甲方有关人员算了一笔帐：1、应予以调整价格的工期是因甲方原因延误的，包括桩基工程与设计变更，共计85天，应给予费用补偿。2、分析乙方提供的施工组织设计，15天是装修阶段由设计变更引起的，所以结构竣工前的延误仅为70天。3、乙方提供的施工组织设

2023-06-10

262人看过
法律综合知识
施工工期索赔的时限，施工工期索赔的计算方法是什么

施工工期索赔的时限一般是28天，对于发生索赔事件后要在28天内向工程师索赔，施工工期索赔的计算方法是按照文件约定的索赔内容计算或者依据参照工程拦标价。一、施工工期索赔的时限施工工期索赔的时限一般为28天。该种索赔时效属于消灭时效的一种。建设部、国家工商总局制定的《建设工程施工合同》通用条款36．2条规定：＂索赔须在索赔事件发生后28天内，向工程师发出索赔意向通知”。二、施工工期索赔的计算方法是什么施工工期索赔的计算方法：1．按照定额计价的工程索赔费用计算合同或者找遍文件约定的索赔内容计算。2．按照工程量的清单计价工程项目工程索赔费用计算计价，依据参照工程拦标价。3．没有按照约定支付的工程款，发包人出了要支付一定的工程款意外还需要按照同期银行同类货利支付拖欠的工程利息。4．停、窝工时发生的索赔费用计算包含机械费用，人工费用，材料周转费用，管理费用等等。三、施工工期索赔流程索赔事件发生后28天

2022-06-26

114人看过
招标人
工程开工后未施工如何索赔

工程中标后不开工如何索赔按协议约定的协商或者起诉。建设单位应该赔偿施工单位投标费用损失、进场费、设备调迁及人工费用等实际费用。相关法条《中华人民共和国民法典》第八百零四条因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的，发包人应当采取措施弥补或者减少损失，赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。工程中标后多久开工确定中标人后一般先进行三天的中标公示，公示完毕无异议后就可发中标通知书了，对此法律并无详细规定。中标人确定后，招标人应当向中标人发出中标通知书，同时通知未中标人，并与中标人在30个工作日之内签订合同。中标通知书对招标人和中标人具有法律约束力。中标通知书发出后。

2023-06-15

413人看过

业主
征地拆迁工作实施流程

（一）征迁准备阶段1、委托文物、压矿、地灾、水保、环评、土地等相关咨询评估机构完成相应的报告书，并获取相关行政批文后，委托国土咨询评估机构编制土地利用总体规划修改及土地预审呈报书，报省国土资源厅审批。2、在设计单位出征地红线图后，委托林业勘察单位编制《使用林地可行性研究报告》和《使用林地调查报告》，报林业厅初审，报国家林业局批准。3、省政府印发永武高速征地拆迁补偿标准。4、地方政府建立相应的征地拆迁协调领导小组，并成立全职的征地拆迁办公室，办公室应设立土地核查小组、房屋丈量小组、矛盾纠纷协调小组。5、根据初步设计编制征地拆迁简介，准备征地拆迁使用的各种表格及工具、用具等。编制项目征地拆迁实施预案，为正式实施征地拆迁做好充分准备。6、召开征地拆迁动员大会。（二）宣传动员阶段采取多种形式，宣传项目的重要性和征地拆迁政策。通过宣传发动，使沿线群众和征迁安置对象熟悉掌握永武高速公路征地拆迁政策、计

2023-04-12

484人看过
违约金
施工期索赔规定

1、在工程施工过程中，经常发生一些不可预见的干扰事件，使施工不能顺利进行，从而使预定的施工计划受到干扰，导致工期延长，给合同双方造成损失。工期索赔分为承包人工期索赔和发包人工期反索赔。承包人工期索赔：指承包人因发包人原因造成工期延误而提出的索赔。承包人提出工期索赔通常有两个目的：一是逃避或推卸其延长工期的合同责任，使其不支付或尽量不支付延长工期的违约金；二是索赔工期延长造成的费用损失。这不是本文的重点。发包人对工期延误的反诉：当工期延误是承包人的责任时，发包人向承包人提出索赔，即承包人应支付延误竣工的违约金。发包人在确定违约金率时，一般应考虑以下因素：工程利润损失；工期延长引起的贷款利息增加；工期延误引起的监理费增加；因工程竣工延误而租用其他建筑物的租金。违约金的计算方法在每份合同文件中均有规定。一般按每延误一天的一定赔偿额计算，累计赔偿额不得超过原总额的10%。发包人未按合同约定履行义务

2023-05-07

123人看过
工程造价
施工人如何索赔？

实际施工人的索赔可以先与承包单位、建设单位等协商索赔方案，协商不成的可以就对方的过错、损失大小、过错与损失之间的因果关系向法院起诉并举证证明。根据2021年1月1日起施行生效的《中华人民共和国民法典》第八百零一条规定，因施工人的原因致使建设工程质量不符合约定的，发包人有权请求施工人在合理期限内无偿修理或者返工、改建。经过修理或者返工、改建后，造成逾期交付的，施工人应当承担违约责任。一、装饰装修工程保修期不得低于工程竣工验收合格之日起，便处于保修期内，不同的部分质保时间不同，但最少是两年，出现问题要尽早发出保修通知，对于保修费用由质量缺陷的责任方承担。建设工程质量保修制度是指建设工程在办理竣工验收手续后，在规定的保修期限内，因勘察、设计、施工、材料等原因造成的质量缺陷，应当由施工承包单位负责维修、返工或更换，由责任单位负责赔偿损失.建设工程实行质量保修制度是落实建设工程质量责任的重要措施。二

2023-03-17

336人看过
违约金
工程延期施工方应如何索赔

工程延期付款索赔，当事人双方可以协商处理，协商不成的或不愿意协商的当事人可以依法提起诉讼。我国《民事诉讼法》规定，人民法院应当保障当事人依照法律规定享有的起诉权利。对符合本法第一百一十九条的起诉，必须受理。符合起诉条件的，应当在七日内立案，并通知当事人；不符合起诉条件的，应当在七日内作出裁定书，不予受理；原告对裁定不服的，可以提起上诉。申报工程延期的条件有什么？由于以下原因导致工程拖期，承包单位有权提出延长工期的申请，监理工程师应按合同规定，批准工程延期时间。1、监理工程师发出工程变更指令而导致工程量增加；2、合同所涉及的任何可能造成工程延期的原因，如延期交图、工程暂停、对合格工程的剥离检查及不利的外界条件等；3、异常恶劣的气候条件；4、由业主造成的任何延误、干扰或障碍，如未及时提供施工场地、未及时付款等；5、除承包单位自身以外的其他任何原因。综合上面所说的，工程延期是很容易造成对方的利益

2023-08-01

288人看过

死刑
实施死刑的具体流程

这段素材描述了在罪犯准备执行死刑之前的一些程序和规定。主要思想是，罪犯有权请求与亲属会面，人民法院可以批准；在执行死刑前，审判人员需要对罪犯进行验明正身并询问罪犯有无遗言、信札，然后交付执行人员执行死刑；执行死刑应当公布，禁止游街示众或者其他有辱被执行人人人格的行为；执行死刑完毕，应当由法医验明罪犯确实死亡后，在场书记员制作笔录；交付执行的人民法院应当将执行死刑情况及时逐级上报最高人民法院。在罪犯准备执行死刑之前，如果罪犯请求与他们的亲属会面，或者他们的亲属提出请求与罪犯会面，人民法院可以批准。2．人民法院将罪犯交付执行死刑，应当在交付执行3日前通知同级人民检察院派员临场监督。3．执行死刑前，指挥执行的审判人员对罪犯应当验明正身，即认真核对被执行人的姓名、性别、年龄、籍贯、基本犯罪事实及其他情况，确保被执行的人就是判决、裁定所确定的死刑罪犯，以防止错杀。还要询问罪犯有无遗言、信札，并制作笔

2023-10-09

53人看过
管制
管制行动的实施流程

对于被判处管制的犯罪分子，在劳动中应当同工同酬。1、管制期满解除。根据《中华人民共和国刑法》第四十条被判处管制的犯罪分子，管制期满，执行机关应即向本人和其所在单位或者居住地的群众宣布解除管制。2、管制刑期的计算和折抵。根据《中华人民共和国刑法》第四十一条管制的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期二日。怎么执行抚养权执行抚养权如下：1、如果是判决确定子女抚养权的，由被执行人执行判决；2、如果逾期不执行的，另一方可以申请法院强制执行。抚养权是指父母对其子女的一项人身权利。父母对未成年子女负有抚养、教育和保护的义务。父母对未成年子女的抚养是无条件的。抚养，是指父母对未成年子女的健康成长提供必要的物质条件，包括哺育、喂养、抚育、提供生活、教育和活动的费用等。《中华人民共和国刑法》第四十条被判处管制的犯罪分子，管制期满，执行机关应即向本人和其所在单位或者居住地的群众宣

2023-08-14

380人看过