工程损失索赔流程-法师兄

工程损失索赔流程

来源：法律编辑整理时间： 2022-11-01 12:54:23 111 人看过

一、工程损失索赔流程

工程损失索赔流程如下：

1．索赔事件发生28天内，向工程师发出索赔意向通知；

2．发出索赔意向通知后28天内，向工程师提出延长工期和补偿经济损失的索赔报告及有关资料；

3．工程师在收到施工单位送交的索赔报告及有关资料后，于28天内给予答复，或要求施工单位进一步补充索赔理由和证据。

《中华人民共和国民法典》第八百零七条发包人未按照约定支付价款的，承包人可以催告发包人在合理期限内支付价款。发包人逾期不支付的，除根据建设工程的性质不宜折价、拍卖外，承包人可以与发包人协议将该工程折价，也可以请求人民法院将该工程依法拍卖。建设工程的价款就该工程折价或者拍卖的价款优先受偿。

二、拖欠工程款停工损失谁负责

如果发包人拖欠工程款，工人停工造成损失的，由发包人负责。承包人可以顺延工程日期，并请求发包人赔偿停工、窝工等损失。停工损失是由过错方负责，如果各当事人均有过错的，按各自的过错程度担责。

《民法典》第八百零一条因施工人的原因致使建设工程质量不符合约定的，发包人有权请求施工人在合理期限内无偿修理或者返工、改建。经过修理或者返工、改建后，造成逾期交付的，施工人应当承担违约责任。

三、建筑工程中的违约损失赔偿金是怎样的

有约定损害赔偿的，依照约定；合同没有约定的，将适用普遍法下的赔偿条款的规定。法律规定，当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。

《民法典》第五百七十七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。

第五百七十八条当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行合同义务的，对方可以在履行期限届满前请求其承担违约责任。

《中华人民共和国民法典》：第八章　违约责任　　第五百七十八条　当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行合同义务的，对方可以在履行期限届满前请求其承担违约责任。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多法律综合知识相关文章

第三者
2023车损交通事故的索赔流程,交通伤亡事故的索赔流程

车损交通事故的索赔流程,交通伤亡事故的索赔流程车损交通事故的索赔流程，指不涉及人员伤(亡)或第三者财物损失的单方交通事故。例如碰撞外界物体，自身车辆损坏，但外界物体无损坏或者无需赔偿。这样的事故处理相对简单。1.报案，尽量保留事故现场，如影响交通等原因，无法保留现场，也应该拍照留证据，并立即向保险公司报案。注意要在事故发生48小时内向保险公司报案。2.现场查勘，损失较小，保险公司派人到现场查勘，并出具《查勘报告》。损失较大，查勘员认为需要报交警处理，会向交警部门报案，由交警部门到现场调查取证，并出具《事故认定书》。3.定损修理，车主将车辆送抵维修地址并同时通知保险公司定损——修理厂修车——车主提车。交通伤亡事故的索赔流程一、交通事故发生后的应对措施。1、拨打120或999急救电话对受伤人员进行救助，并可以采取一些恰当的紧急救助措施;2、保护好现场。如果因为救助伤者或恢复交通秩序等原因，需对

2023-05-31

151人看过
建筑工程索赔
工程门窗损坏如何索赔

工程门窗损坏怎样索赔要依据损坏的原因而定，如果是由于他人破坏造成的，可以直接要求损坏人赔偿，如果不肯赔偿或者赔偿有争议的，可以向法院起诉。《中华人民共和国民法典》第一千一百八十二条侵害他人人身权益造成财产损失的，按照被侵权人因此受到的损失或者侵权人因此获得的利益赔偿；被侵权人因此受到的损失以及侵权人因此获得的利益难以确定，被侵权人和侵权人就赔偿数额协商不一致，向人民法院提起诉讼的，由人民法院根据实际情况确定赔偿数额。第一千一百八十四条侵害他人财产的，财产损失按照损失发生时的市场价格或者其他合理方式计算。建筑工程索赔流程是怎样的(1)索赔事件发生后28天内，向监理工程师发出索赔意向通知。(2)发出索赔意向通知后的285天内，向监理工程师提交补偿经济损失和(或)延长工期的索赔报告及有关资料。(3)监理工程师在收到承包人送交的索赔报告和有关资料后，于28天内给予答复。(4)监理工程师在收到承包人

2023-06-15

305人看过
保险公司
汽车损失保险公司索赔程序

车辆丢失后，应在48小时内向保险公司报案，并办理理赔手续。具体程序如下：第1步：报案。带上你的保险单，驾驶执照和驾驶执照。2。在保险公司理赔部门填写《车辆事故登记表》。完成这三项任务后，您将获得两份《车辆事故登记表》、一份《事故通知单》、四份《权益转移证明》以及一份盗窃和紧急索赔所需程序清单。车辆事故登记表一份交保险公司定损人员，另一份用于填写事故通知单；事故通知单填写完毕，其他手续办理完毕后一并交回保险公司；在“权益转让书”上签字或盖章后，一份自留，一份交回保险公司，一份交给失车地公安局，办理遗失证明时交公安局第二部门一份。第二步：耐心等待三个月在保险公司报案后，回家耐心等待三个月。公安部门需要3个月的时间确认车辆已经丢失，出具“丢失证明”，保险公司只能凭“丢失证明”进行赔偿。这是铁律，谁也改变不了。第三步：开车后失明自丢车之日起三个月后，您可以去申请遗失证明。具体方法是：写一份丢车情况

2023-05-31

342人看过
业主
我国工程索赔程序流程的介绍

一、工程索赔的分类按索赔目的分类，按索赔处理方式分类，按索赔对象分类。索赔目的分类:1、工期索赔：工期索赔是承包商向业主要求延长施工的时间，是原定的工程竣工日期顺延一段合理时间。2、经济索赔：经济索赔就是承包商向业主要求补偿不应该由承包商自己承担的经济损失或额外开支，也就是取得合理的经济补偿。索赔处理分类：1、单项索赔：单项索赔就是采取一事一索赔的方式，即在每一件索赔事项发生后，报送索赔通知书，编报索赔报告书，要求单项解决支付，不与其他的索赔事项混在一起。2、综合索赔：综合索赔又称总索赔，俗称一揽子索赔。即对整个工程(或某项工程)中所发生的数起索赔事项，综合在一起进行索赔。也是总成本索赔，它是对整个工程(或某项目工程)的实际总成本与原预算成本之差额提出索赔。索赔对象分类：1、索赔是指承包商向业主提出的索赔。我觉得以上索赔和反索赔的概念有误，本来索赔时具有相对性，反索赔是被要求索赔方对索赔方

2023-05-01

345人看过

工资
工程变更造成损失,可以索赔哪些费用

因发包人原因导致工程变更的要赔偿根据民法典规定，因发包人变更计划，提供的资料不准确，或者未按照期限提供必需的勘察、设计工作条件而造成勘察、设计的返工、停工或者修改设计，发包人应当按照勘察人、设计人实际消耗的工作量增付费用。通常具体而言，承包人都可以就工程变更，要求赔偿以下费用：1、人工费损失。如停工、窝工的工人工资;工人低生产效率的损失;膳食补贴、工器具费用、各种管理费等相关人工费用损失。2、材料费损失。诸如由于工期拖延，材料价格上涨带来的差价损失等。3、机械费损失。由于工期拖延导致相关机械停工带来的损失，转移搬运带来的损失等相关费用。4、工地管理费。诸如由工期拖延产生的工地管理人员的工资等。5、物价上涨的差生的差价费用。诸如工人工资上涨、机械租赁费用上涨、材料费用上涨等。但需要注意的是，承包人能要求的赔偿费用，是需要根据其实际损失来确定的，不限于上述陈述的集中。总之，只要承包人由于发包人

2023-06-15

234人看过
消费者
头发损坏索赔的流程和规定

头发做坏了的具体理赔标准并没有相关规定，但是如果是理发师的技术问题导致的发型失败，是可以要求其给予一定的赔偿的，而且理发店也有这方面的责任和义务，这一点双方可以协商处理。如果理发店经营者拒绝赔偿，可以到当地的工商行政管理部门或消费者协会举报并投诉该经营者，用法律来保护自己的合法权益。包装食品里有头发怎么索赔食品中有头发最高赔偿金额1、支付价款十倍或者损失三倍的赔偿金2、如果增加赔偿的金额不足一千元的，为一千元。消费者因不符合食品安全标准的食品受到损害的，可以向经营者要求赔偿损失，也可以向生产者要求赔偿损失《工商行政管理部门处理消费者投诉办法》第二条规定：消费者为生活消费需要购买、使用商品或者接受服务，与经营者发生消费者权益争议，向工商行政管理部门投诉的，依照本办法执行。

2023-07-04

155人看过
有期徒刑
民事损失赔偿流程详解

根据我国法律的规定，如果因为打架斗殴而造成他人受到伤害的，应当依法由打架斗殴者对伤者进行相应的额赔偿。根据《治安处罚法》及相关解释，对治安案件，公安机关在作出行政处罚后，可以对相关的民事赔偿在双方之间进行协商调解，如协商不成，可以到法院起诉要求民事赔偿。集资诈骗造成的损失由谁来赔偿集资诈骗依法应由其行为人来赔偿受害人的损失。构成集资诈骗罪的，一般处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金。集资诈骗罪是指以非法占有为目的，违反有关金融法律、法规的规定，使用诈骗方法进行非法集资，扰乱国家正常金融秩序，侵犯公私财产所有权，且数额较大的行为。《中华人民共和国治安管理处罚法》第二十六条有下列行为之一的，处五日以上十日以下拘留，可以并处五百元以下罚款；情节较重的，处十日以上十五日以下拘留，可以并处一千元以下罚款：（一）结伙斗殴的；（二）追逐、拦截他人的；（三）强拿硬要或者任意损毁、占用

2023-07-03

257人看过
法律综合知识
工程中大型设备闲置如何索赔，工程停工损失怎样计算

一、工程中大型设备闲置如何索赔1、工程建设时历发包人原因造成大型设备闲置的，闲置设备产生的费用和实际损失由发包人承担，承包人可以与发包人协商赔偿，协商不成可向法院起诉。2、法律规定：《中华人民共和国民法典》第八百零四条【因发包人原因造成工程停建、缓建所应承担责任】因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的，发包人应当采取措施弥补或者减少损失，赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。第八百零五条【因发包人原因造成勘察、设计的返工、停工或者修改设计所应承担责任】因发包人变更计划，提供的资料不准确，或者未按照期限提供必需的勘察、设计工作条件而造成勘察、设计的返工、停工或者修改设计，发包人应当按照勘察人、设计人实际消耗的工作量增付费用。二、工程停工损失怎样计算1、停工索赔，应该参照你们那里的建设工程造价依据进行赔偿，但必须有监理签过的停工。2、因发包人或工程

2024-01-12

379人看过

法律综合知识
阻碍施工造成的损失怎么赔偿，工程索赔的步骤

一、阻碍施工造成的损失怎么赔偿阻碍施工单位施工造成损失的，由阻碍施工一方进行赔偿，一般依据实际造成损失赔偿，如赔偿停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失。《中华人民共和国民法典》第八百零三条【发包人未按约定的时间和要求提供相关物资的违约责任】发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的，承包人可以顺延工程日期，并有权请求赔偿停工、窝工等损失。第八百零四条【因发包人原因造成工程停建、缓建所应承担责任】因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的，发包人应当采取措施弥补或者减少损失，赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。二、工程索赔的步骤（一）提出索赔要求当出现索赔事项时，索赔方应在索赔事项发生后的28天内以书面信件正式发出索赔通知书，声明索赔权利。如果逾期再报，其索赔要求可能遭到拒绝。（二）报送索赔资料和索赔报告在

2024-02-08

495人看过
不可抗力
公路工程索赔流程包括哪些?

公路工程索赔的步骤有：1、当索赔事件发生后，及时在合同规定的时限内向监理工程师提出索赔意向书，意向书应根据合同要求抄送、抄报相关单位；2、承包人应该做好索赔事件的当时记录并予以保存。一、工程索赔通知书期限多久工程索赔期限是14至28天。工程合同价款的索赔期限是14天，导致工期延误索赔期限是28天。法律规定，在工程设计变更确定后14天内，设计变更涉及工程价款调整的，由承包人向发包人提出，经发包人审核同意后调整合同价款。因此工程变更索赔有效期是14天。二、暴雨水浸后停工应该如何向职工索赔对于暴雨水浸造成停工的应在索赔事件发生28天内，向工程师发出索赔意向通知；发出索赔意向通知后28天内，向工程师提出延长工期和补偿经济损失的索赔报告及有关资料；工程师在收到施工单位送交的索赔报告及有关资料后，于28天内给予答复，或要求施工单位进一步补充索赔理由和证据。三、建设工程委托监理人的主要责任有哪些呢1、监

2023-06-22

113人看过
不可抗力
建筑工程因下雪致使建设工程遭受损失的,能否索赔

一、建筑工程因下雪致使建设工程遭受损失的,能否索赔建筑工程因下雪致使建设工程遭受损失的可以按照实际情况向对方进行索赔。《民法典》第五百九十条【不可抗力】当事人一方因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任，但是法律另有规定的除外。因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。二、建筑工程工期索赔流程当发包方未能按合同约定履行自已的各项义务以及应由发包方承担的其他情况，造成工期延误、承包方不能及时得到合同价款及承包方的其他经济损失，承包方可按下列程序以书面形式向发包方索赔：1.索赔事件发生28天内，向工程师发出索赔意向通知;2.发出索赔意向通知后28天内，向工程师提出延长工期和（或）补偿经济损失的索赔报告及有关资料;3.工程师在收到施工单位送交的索赔报告及有关资料后，于28天内给予答复，或要求施工单位进一步补充索赔

2023-05-03

458人看过
法律综合知识
建筑工程施工中发生工伤可以索赔哪些损失

一、建筑工程施工中发生工伤可以索赔哪些损失建筑工程施工中发生工伤可以索赔以下损失：1．造成一般伤害（未达到残疾）的赔偿：医疗费、伤者住院期间的伙食补助费、生活护理费、工伤期间的工资、交通食宿费。2．造成伤残的赔偿：医疗费、住院伙食补助费、生活护理费、工伤期间的工资、交通食宿费、一次性伤残补助金、一次性工伤医疗补助金、一次性伤残就业补助金等。二、鉴定工伤要多久后保险赔偿能到鉴定工伤要三十天的时间保险赔偿能到。法律上规定，工伤伤残鉴定结果一般是自申请劳动能力鉴定材料递交之日起六十日内有结果，特殊情况可后延三十日，最迟九十日内也会有结果。一般而言，工伤残鉴完成之后，约三十天内可以进行赔付。根据《工伤保险条例》第二十条第一、二款规定，社会保险行政部门应当自受理工伤认定申请之日起60日内作出工伤认定的决定，并书面通知申请工伤认定的职工或者其近亲属和该职工所在单位。社会保险行政部门对受理的事实清楚、权

2023-08-09

57人看过

农民工
农民工工伤赔偿的索赔流程

应当先确定与单位之间的法律关系，确定是劳动关系才可以走工伤赔偿的程序。具体的程序流程为：单位或个人申请工伤认定，工伤认定成功的，可以享受工伤保险待遇，认定失败，单位或劳动者对认定结论不服的，可以申请行政复议；如果工伤导致劳动能力受损，还应申请劳动能力鉴定，劳动能力鉴定应在工伤职工医疗终结期满三十日内向统筹地区劳动能力鉴定委员会提出劳动能力鉴定申请。农民工工伤赔偿标准有几种农民工在用人单位工作，其与用人单位形成劳动关系后，遭受事故，依法享受工伤保险待遇其中，由工伤保险基金支付：（一）医疗费，（二）康复治疗费，（三）辅助器具费，（四）一次性伤残补助金、一次性工伤医疗补助金，（五）丧葬补助金、一次性工亡补助金。由用人单位支付：（一）住院伙食补助费，（二）外地就医交通费、食宿费，（三）停工留薪工资（工伤期间，原工资待遇福利不变），（四）护理费（生活不能自理的工伤职工在停工留薪期间需要护理的，由所在

2023-07-01

269人看过
财产损失
工伤保险中财产损失的赔偿流程

工伤保险不赔偿财产损失，但是可以根据民法典侵权责任编让侵害者赔偿财产损失。工伤保险是指是指劳动者在工作中或在规定的特殊情况下，遭受意外伤害或患职业病导致暂时或永久丧失劳动能力以及死亡时，劳动者或其遗属从国家和社会获得物质帮助的一种社会保险制度。工伤保险公司怎么赔钱发生工伤的，工伤保险公司按照法律规定赔偿有关项目。如工伤职工治疗期间的工伤医疗费、住院伙食补助费、护理费、外地就医所需的交通费用，一次性伤残补助金、一次性工伤医疗补助金、生活护理费、残疾器具补助费和工伤康复费用等。取得该赔偿的前提是用人单位为员工购买了工伤保险，用人单位没有给职工购买工伤保险的，由工伤保险基金支付的项目，也全部由用人单位支付。《中华人民共和国社会保险法》第三十六条职工因工作原因受到事故伤害或者患职业病，且经工伤认定的，享受工伤保险待遇；其中，经劳动能力鉴定丧失劳动能力的，享受伤残待遇。工伤认定和劳动能力鉴定应当简捷

2023-07-04

340人看过