民事诉讼实行“不告不理”原则，人民法院根据当事人的诉讼请求来审理案件，如果所能够请求不完全，会导致未请求部分得不到审理的法律后果。

如诉求请求不适当，其不适当部分将不能得到支持，且须自行负担不当请求部分的诉讼费。

诉讼请求中所提给付或索赔金额越高，交纳诉讼费用也越高。因此如果对胜诉没有把握，事先应做好诉讼费损失的心理准备。

《民事诉讼法》107条规定，当事人进行民事人，应当按照规定交纳案件受理费。财产除交纳案件受理外，并按照规定交纳其他诉讼费用。当事人交纳诉讼费用确有困难，可以按照规定向人民法院申请缓交、减交或者免交。

收取诉讼费用的办法另行制定。

108条，起诉必须符合下列条件：

(一)原告是与本案有利害关系的公民、法人和其他组织;

(二)有明确的被告

(三)有具体的诉讼请求和事实、理由

(四)属于人民法院的受理民事诉讼的范围和受诉人民法院管辖

110条规定，起诉状应当记名下列事项

(一)当事人的姓名、性别、年龄、民族、职业、工作单位和住所，法人或者其他组织的名称、住所和法定代表人或者主要负责人的姓名、职务;

(二)诉讼请求和所根据的事实与理由

(三)证据和证据来源，证人姓名和住所。

原告的诉讼请求不当，应当判决驳回

判决要旨：原告诉讼请求不当，经法院书面通知变更诉讼请求后不同意变更诉讼的，应当判决驳回诉讼请求。

一、案情

2002年7月28日，攀枝花市xx公司与攀枝花市xx建筑公司签订《攀枝花市凤凰广场D座工程施工合同》一份，对双方的权利义务作了明确约定。合同签订后，攀枝花市xx公司的施工图尚在审查批准之中，攀枝花市xx建筑公司为了抢进度已开始修建基础工程，2003年9月停止施工，并向攀枝花市xx公司发函要求解除合同。2003年11月26日攀枝花市xx建筑公司向攀枝花市xx公司提交了自已作出的《工程造价决算书》，该基础造价为2275522.11万元，其他费用损失629659.02元，停工期间利息403836.41元。2005年7月18日攀枝花市xx建筑公司向攀枝花市中级人民法院起诉攀枝花市xx公司，要求法院判令被告支付上述全部款项，并退还工程保证金30万元。

二、代理律师观点

攀枝花市xx公司聘请成都律师冯明超为其一审代理人，冯明超律师阅卷后认为：

1、本案属工程结算纠纷

原告认为本案属于工程欠款纠纷，缺乏事实依据。首先，原告向法院提交自己编制的工程造价结算书，作为原告主张欠款的依据，在法理上系自证，属证据种类中的当事人陈述，故不能作为原告主张欠款的依据。其次，最高人民法院法释(2004)14号“关于审理建设施工合同纠纷案件适用法律问题的解释”第20条规定：当事人约定，发包人收到竣工结算文件后，在约定期限内不予答复，视为认可竣工结算文件的，按照约定处理。而本案双方当事人在合同中没有“发包人收到竣工结算文件后，在约定期限内不予答复，视为认可竣工结算文件的”约定。因此，应当对工程进行造价鉴定。

2、本案应由负有举证责任的原告申请鉴定

原告自己单方作出的工程结算，对惠x公司无约束力，没有法律效力，惠x公司又不予认可，致使争议的工程款无法确定。依据《民诉法》“谁主张谁举证”的原则，原告对其主张被告欠付工程款负有举证责任。最高人民法院“关于民事诉讼证据的若干规定”第25条规定“对需要鉴定的事项负有举证责任的当事人，在人民法院指定的期限内不提出鉴定申请的，致使对案件争议的事实无法通过鉴定结论予以认定的，应当对该事实承担举证不能的法律后果”。因本案原告在举证期内未申请鉴定，致使争议的工程款无法确定，应依法驳回原告的诉讼请求。另外，原告要求被告退还工程保证金30万元无证据支持。

3、本案工程不具有合法性，原告应当承担主要责任

被告系房产开发公司，对建设施工并不很熟悉，原告是一家专门从事建筑施工企业，明知施工图纸未经审查合格，也没有进行图纸会审交底和办理相关施工许可证的情况下，原告仍然非法进行施工，造成该工程丧失利用价值。没有利用价值的工程只能推倒重建，最高人民法院法释(2004)14号“关于审理建设施工合同纠纷案件适用法律问题的解释”第16条和第3条之规定，承包人请求支付工程款的，人民法院不予支持，因此造成该工程损失应由原告承担。

4、原告要求被告支付工程款利息，于法无据

双方当事人签订的施工合同专用条款第26条第2款约定：承包人垫付工程款从基础到第三层，从第四层开始支付工程进度款。最高人民法院法释(2004)14号“关于审理建设施工合同纠纷案件适用法律问题的解释”第六条规定：当事人对垫资利息没有约定，承包人请求支付利息的，不予支持。

三、审理与判决

四川省攀枝花市中级人民法院认为，xx公司与惠x公司签订的《D座施工合同》，是双方当事人的真实意思表示，其内容未违反法律、行政法规的强制性规定，对双方当事人均有法律约束力。xx公司诉称是由于被告惠x公司在合同签订后未向其提供经审查后合格的施工图四套而造成工程长期停工。但其提交的停工报告载明是“等待植筋完毕(估计40天)才有活干，现在只能停工”，且合同未进行任何违约责任约定，xx公司在本次诉讼中也未诉请解除合同。其要求惠x公司支付基础工程价款的诉讼请求既不符合双方在合同中关于工程款支付的约定，也不符合法律及司法解释的相关规定，该诉讼请求不能成立。本案纠纷性质不是建设工程欠款纠纷，xx公司以惠x公司应付工程款2275522.11元起诉，与本院根据案件事实作出的认定不一致。依照《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第三十五条第一款之规定，本院已书面通知xx公司变更诉讼请求，但xx公司不同意变更诉讼请求，综上所述，xx公司在无合同约定，又未诉请解除合同，也未能与惠x公司进行结算的情况下，主张惠x公司应支付工程欠款2275522.11元，无确实充分的事实和法律依据，本院对此不予支持，xx公司诉称，工棚搭建地点是被告指定的，但未提交任何证据予以证实。工棚被要求拆除，xx公司请求由惠x公司承担“搭设拆除费用及被告原因发生费用”无合同约定及法律规定，本院对此不予支持。xx公司诉请要求惠x公司支付工程保险金300000元，未向法庭相应举证，本院对此亦不予支持。

如诉求请求不适当，其不适当部分将不能得到支持，且须自行负担不当请求部分的诉讼费。