索赔函回复应该怎么写？-法师兄

索赔函回复应该怎么写？

来源：互联网时间： 2023-05-01 08:03:18 153 人看过

索赔函回复主要是针对对方的索赔函的内容，按照己方的观点，逐项进行回复，包括理由和结论。可参考以下范文：

《索赔回复函》

以下属54＃、55＃楼在建桩基础工程施工阶段发生的四项单项索赔，同时处理则可以定义为一揽子索赔，甲乙双方应以法律法规及合同约定协商解决。

承包单位提出索赔：

1、土方开挖未提供详细管网分布图，造成承包商在施工作业区域内不能采取积极有效保护措施或无作业面致使停工。

2、增加人防工程承包商已在进行桩基础工程量70％（8．25）后接到通知，至9月10日完成自搅拌砼浇灌后停止大面施工；后留两个班组（4人）于54＃挖桩至10月14日下午完成商品砼浇灌，后期停工至11月5日下午铺路、着手土方外运。即大面停工时间段为9月10日至10月13日，10月15至11月4日。

以上事实客观存在，我方认为承包商可提出工期索赔及合理适当的管理、器械租货投入费用索赔。

业主提出反索赔：

1、在桩基础施工过程中，由于承包商的质量行为造成桩成品砼标号等级降低，带来设计变更及工期滞后。

2、开工后承包商不依据甲乙双方订立合同、不服从管理及时报送方案、进度计划、质量报表、测量成果及办理开工报告等，造成管理混乱。

以上业主亦有理可依、有据可查，我方认为承包商应对以上事项作出必要解释并承担违约赔偿责任。

北京ＸＸＸＸ有限责任公司

200Ｘ年Ｘ月Ｘ日

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多业主相关文章

催款
个人催款函应该怎么写

（一）催款函应包括以下内容：1、欠款方名称2、欠款事项3、欠款时间4、欠款原因5、欠款金额6、发票编号7、催款方的银行账号8、最后付款期限（二）催款方的信息要明确方便欠款方还款，包括以下：1、催款方的联系人2、联系电话3、联系地址（三）催款的语气，根据催款性质不同，注意如下：1、通知欠款方并告知付款时间将要到或已经到，让对方企业准时付款。此时是通知性质，催促语气不宜强烈。2、欠款方未按时付款或已长时间拖延付款，收款方不仅是通知，更有严重警告的意思，催促语气比前者强烈，催款的内容、时间更为明确。出于保持催款单位与欠款方的友好合作关系，催款函可以分阶段发出，如第一阶段予以提醒，第二阶段直接催款，第三阶段“最后通牒”。（四）尾部写明催款方的处理意见在催款函尾部可以增加欠款方经催款函提醒仍不付款，催款方可根据相关规定（如合同约定、银行规定）加收罚金，或是通过法律途径解决付款事宜。一、催款函对方不理

2023-02-07

119人看过
业主
工程索赔意向书应该怎么写

工程索赔意向书致：*********监理有限公司(监理项目部)兹有我施工单位施工的*********工程，在2014年02月25日，大批的当地村民进入施工现场阻止我施工单位施工作业；随后施工单位，监理单位，设计单位和业主单位现场调解仍没有劝服当地村民，并且在此期间政府部门出面协调和设计单位对基础的形式变更后，当地的村民还是到施工现场阻工；经上级部门和业主单位的同意，我施工单位于2014年06月26日正式停工待命。为了保证复工后的正常进行，停工期间现场的机械设备和周转材料一律停滞在工地，现场施工人员不予放假在现场组织学习和安全教育，等候工程复工；在此停工期间给我施工单位造成较大的经济损失和工期延误。停工期间发生的费用及损失如下：1、施工人员的误工费；2、项目部管理人员的管理费；3、机械设备的闲置费；4、材料损失的补偿费。我施工单位按照合同约定内容的程序向贵监理单位提交费用及工期的索赔意向。施

2023-04-06

446人看过
业主
索赔函怎么写的？具体是怎样的

一、索赔函范本索赔函200X年X月XX日，我公司委托贵公司将回流焊设备一台，通过公路运输至深圳，交付给收货人刘X(以下简称收货人)，在深圳收货人验收时发现设备已经破损而拒绝接收，设备于200X年X月X日退回我公司，经贵公司和我公司双方查验，由于贵公司运输、装卸不当，造成设备和包装破损。此次事件，不但使我公司设备损坏，遭受二次紧急调运设备的运费损失，而且使我公司对客户逾期交货，信誉受损并要承担逾期交货的违约责任。我公司向贵公司郑重要求立即赔偿以下设备修理费用和运输费损失：破损部位及程度·····费用(元)上罩：两合页部分螺丝穿孔，严重掉漆··1300.00温室：合页部分及四个边角破裂···1900.00横梁：中间部分压损····800.00电机上罩······50.00包装箱······450.00修理设备运输费·····400.00设备修理人工费·····1200.00费用合计······

2023-04-27

463人看过
合同无效
劳动合同解除函应该怎么写

1、解除或终止劳动合同通知书；2、编号；3、被通知人；4、所属部门；5、劳动合同解除原因：(1)员工患病或者非因工负伤，医疗期满后，不能从事原工作也不能从事由用人单位另行安排的工作；(2)员工不能胜任工作，经过培训或调整工作岗位仍不能胜任工作；(3)劳动合同订立时所依据的客观情况发生重大变化，致使原劳动合同无法履行，经当事人协商不能就变更劳动合同达成协议；(4)单位依法进行裁员；(5)在试用期内被证明不符合录用条件；(6)严重违反单位的规章制度；(7)严重失职，营私舞弊，给单位造成重大损害；(8)员工同时与其他用人单位建立劳动关系，对完成本单位的工作任务造成严重影响，或者经本单位提出，拒不改正；(9)因员工欺诈、胁迫或乘人之危，致使合同无效；(10)员工被依法追究刑事责任的；(11)劳动合同到期；(12)员工已达退休年龄；(13)其它；6、法律依据：《劳动法》第二十五条劳动者有下列情形之一

2023-02-10

306人看过

申请破产
上诉案件移送函应该怎么写?

上诉案件移送函应该写清楚移送的案件的基本信息，还有就是上诉人的基本信息。这样的一种上诉案件的移送函是非常的重要的。《诉讼费用交纳办法》第二十二条原告自接到人民法院交纳诉讼费用通知次日起7日内交纳案件受理费;反诉案件由提起反诉的当事人自提起反诉次日起7日内交纳案件受理费。上诉案件的案件受理费由上诉人向人民法院提交上诉状时预交。双方当事人都提起上诉的，分别预交。上诉人在上诉期内未预交诉讼费用的，人民法院应当通知其在7日内预交。申请费由申请人在提出申请时或者在人民法院指定的期限内预交。一、管辖权异议费用的收取(一)被告提出管辖权异议是否预交案件受理费，现行法律没有规定在国务院《诉讼费用交纳办法》出台之前，被告提出管辖权异议的，审判实践中一般做法是，通知被告预交案件受理费，如其不预交则视为撤回管辖权异议申请。《诉讼费用交纳办法》施行后，在管辖权异议办理中对案件受理费的收取非常混乱。有的法院要求被告

2023-04-11

275人看过
公司名称变更
公司名称变更函落款应该怎么写

一、公司名称变更函落款应该怎么写公司名称变更函致：__________有限公司由于会司发展需要，“XXXX公司”名称从20XX年XX月XX日变更登记为“XXXX有限公司”，届时原公司“XXXX公司”的____业务由XXXX有限公司统一经营，原公司鉴订的合同继续有效。即日起，公司所有对内及对外文件、资料、开据发票，账号，税号等全部使用新公司名称。公司更名后，业务主体和法律关系不变，原签订的合同继续有效，原有的业务关系和服务承诺保持不变。如若给您造成不便，我们深表歉意,敬请谅解!您的需要就是我们的动力。感谢您一直以来对我们的不懈支持与厚爱，XXXX有限公司全体同仁将在社会各界朋友的关心和支持下同心同德、同甘共苦、共同努力把工作做到最好，我们相信XXXX有限公司的事业一定能够更加鼎盛辉煌!同时也希望能成为您最佳的合作伙伴!特此通知!公司名称：XXXXX有限公司日期：20XX年XX月XX日二、公司

2023-04-30

146人看过