工期延误如何解决
来源:互联网 时间: 2023-05-14 15:27:07 432 人看过

一、工期延误如何解决

工期延误的解决方式需要根据产生工期延误的具体原因确定:

1.如果工期延误的原因是由于双方协商变更工程量、设计、双方同意工期顺延等情况,或者是由于不可抗力导致的工期延误,这种情况双方均不需要承担违约责任。

2.如果因为消费者未按期支付工程款导致工期延误的,属于消费者违约在先,这个时候反而应当向装修公司支付违约金。

3.如果不是以上情形,而是由于装修公司自身原因不能按期完工,属于装修公司违约,装修公司应向消费者支付违约金。

二、工期延误纠纷的诉讼时效是多久

工期延误纠纷的诉讼时效是三年,从知道或应当知道拖欠行为起算。我国法律规定诉讼时效可以通过一定的主张权利行为得以中断,中断后诉讼时效可以重新计算。

根据《民法典》第一百八十八条规定,向人民法院请求保护民事权利的诉讼时效期间为三年。法律另有规定的,依照其规定。

诉讼时效期间自权利人知道或者应当知道权利受到损害以及义务人之日起计算。法律另有规定的,依照其规定。但是,自权利受到损害之日起超过二十年的,人民法院不予保护,有特殊情况的,人民法院可以根据权利人的申请决定延长。

三、工期延误违约金上限是多少

建筑工程工期延误的违约金上限规定是实损的30%。当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的,应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任,有约定损害赔偿的,依照约定;合同没有约定的,适用普遍法下的赔偿条款的规定。

《民法典》第五百七十七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的,应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。?

第五百七十八条当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行合同义务的,对方可以在履行期限届满前请求其承担违约责任。

《中华人民共和国民法典》:第九章 诉讼时效  第一百八十八条 向人民法院请求保护民事权利的诉讼时效期间为三年。法律另有规定的,依照其规定。\n  诉讼时效期间自权利人知道或者应当知道权利受到损害以及义务人之日起计算。法律另有规定的,依照其规定。但是,自权利受到损害之日起超过二十年的,人民法院不予保护,有特殊情况的,人民法院可以根据权利人的申请决定延长。

声明:该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误,请通过反馈渠道提交信息, 我们将及时处理。【点击反馈】
律师服务
2024年11月29日 22:34
你好,请问你遇到了什么法律问题?
加密服务已开启
0/500
更多法律综合知识相关文章
  • 如何解决信用卡延期还款
    一、如何解决信用卡延期还款1、一般来说,信用卡可以自动延期还款,无需申请。银行应向信用卡用户提供“容时服务”和“容差服务”。只要在宽限期内完成还款,个人信用就不会受到影响。如果在宽限期后仍需延长还款,则需要拨打银行信用卡中心的客户服务号码进行申请。2、信用卡还款日,也称为最终付款日,是信用卡发卡行要求持卡人退还到期金额的最后一个日期。也就是说,在发行银行发行汇票后,你应该支付你在到期日之前发生的所有费用。实际上,到期日是无息还款期的最后一天。在此之前,付款是无息的,逾期之后就会有逾期利息和滞纳金。如果需要律师介入的,可以找债权债务专业律师进行咨询。二、申请停息分期还款的前提1、若是想成功申请到停息挂账、分期还款,前提是持卡人确实不具备还贷能力,而不是有意贷款逾期不还,持卡人在申请时需要提供一定的证明材料,例如失业证明、解除劳动关系证明、住院明细等。若持卡人具备还贷能力,有意欠款不还的话,开
    2023-12-14
    485人看过
  •  延迟竣工结算应如何解决?
    该段内容讲述了如何解决拖延竣工结算的问题。首先,受害方可以在有管辖权的人民法院提交诉讼申请,明确诉讼请求和收集到的证据。其次,被告在收到起诉状副本后,应当及时应诉。最后,法院作出判决后,双方都应当认真履行自身的权利和义务。解决拖延竣工结算的方法包括:1.受害方可以在有管辖权的人民法院提交诉讼申请,明确诉讼请求和收集到的证据;2.被告在收到起诉状副本后,应当及时应诉;3.法院作出判决后,双方都应当认真履行自身的权利和义务。 竣 工 结 算 拖 延 解 决 方 法竣工结算拖延问题一直是建筑行业亟需解决的问题之一。虽然竣工结算拖延问题可能会导致建筑公司的财务风险增加,但是解决这个问题的方法是显而易见的。竣工结算拖延问题的主要原因在于设计和施工之间的沟通不够以及合同管理不到位。为了解决这个问题,建筑公司应该加强与设计和施工之间的沟通,确保在施工过程中及时发现问题并做出调整。此外,建筑公司还应该建
    2023-09-07
    469人看过
  • 房产证办理延误,如何解决合同解除权问题
    即使在约定的办理产权登记期限届满后,同时在购房人已积极履行了协助义务的前提下,因出卖人一方违反合同约定,以致在被允许推迟履行的合理期限一年内仍未履行合同义务的,才构成根本违约,这时才可要求解除合同。即使双方约定了办理产权登记时间,但要解除房屋买卖合同仍需符合三个要件。(一)主体要件:出卖人必须为房地产开发企业。(二)时间要件:商品房买卖合同约定了办理产权登记期限届满超过一年。(三)责任要件:因房地产开发企业原因导致无法办理。逾期办理房产证纠纷案件基本情况:申请人:邱被申请人:汇统房地产有限公司审理机构:济南仲裁委员会仲裁请求:赔偿违约金及其他经济损失78347.68元仲裁结果:被申请人汇统房地产于裁决生效之日起十日内向申请人支付赔偿款:77451.48元仲裁裁决书编号:(2005)济仲裁字第002号以下是本律师在庭审当中发表的代理词:一、被申请人不能按合同约定时间办理房产证已经构成违约。被
    2023-07-03
    55人看过
  • 关于工程延误的期限如何认定
    建设工程合同载明工程完工期限后,承包人未按约定期限交付工程的,就构成工程延误,延误期限按实际支付期限与约定期限相减计算。《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释(一)》第十条当事人约定顺延工期应当经发包人或者监理人签证等方式确认,承包人虽未取得工期顺延的确认,但能够证明在合同约定的期限内向发包人或者监理人申请过工期顺延且顺延事由符合合同约定,承包人以此为由主张工期顺延的,人民法院应予支持。当事人约定承包人未在约定期限内提出工期顺延申请视为工期不顺延的,按照约定处理,但发包人在约定期限后同意工期顺延或者承包人提出合理抗辩的除外。《中华人民共和国民法典》第七百九十五条【施工合同的内容】施工合同的内容一般包括工程范围、建设工期、中间交工工程的开工和竣工时间、工程质量、工程造价、技术资料交付时间、材料和设备供应责任、拨款和结算、竣工验收、质量保修范围和质量保证期、相互协作等
    2023-03-20
    428人看过
  • 工期延误违约金如何赔偿计算
    一、工期延误违约金如何赔偿计算1、按照定额计价的工程索赔费用计算合同或者找遍文件约定的索赔内容计算。2、按照工程量的清单计价工程项目工程索赔费用计算计价,依据参照工程拦标价。3、没有按照约定支付的工程款,发包人出了要支付一定的工程款意外还需要按照同期银行同类货利支付拖欠的工程利息。4、停、窝工时发生的索赔费用计算包含机械费用,人工费用,材料周转费用,管理费用等等。索赔处理一般有两种方式:1、单项索赔:单相索赔非常的容易理解,它就是没意见索赔事项发生过后就报送索赔通知书,索赔报告书,要求单项解决支付,不予其余的索赔事项混合在一起。2、综合索赔:从字面上大家可能都知道了吧,综合索赔又叫做总索赔,一般在生活中都叫做一揽子索赔,就是对整个项目中发生的索赔事项集中在一起进行索赔。它是对整个工程(或某项目工程)的实际总成本与原预算成本之差额提出索赔。二、工期延误索赔依据1.双方往来的信件及各种会议,会
    2023-06-01
    308人看过
  • 工期延误后如何确定扣除比例
    法律咨询:工期延误后如何确定扣除比例?在施工合同中,只约定工期扣除比例,不约定最高扣除比例。工期延误后如何确定扣除比例?律师回复:在实践中,工期延误的罚款是万分之几。如果没有明确约定,如果认为过高(可能超过损失的30%),可以请求法院适当减少。5%至50/10000。相关法律知识:《中华人民共和国建筑法》第五十六条建设工程勘察设计单位必须对其勘察设计质量负责。勘察设计文件应当符合有关法律、行政法规、建设工程质量安全标准、《建设工程勘察设计技术规范》和合同的规定。设计文件中选用的建筑材料、建筑构配件和设备,应当标明规格、型号、性能等技术指标,质量要求必须符合国家标准。第五十七条建筑设计单位对设计文件中选定的建筑材料、建筑构配件和设备,不得指定生产厂家或者供货单位。第五十八条建筑施工企业对工程施工质量负责。施工企业必须按照工程设计图纸和施工技术标准进行施工,不得偷工减料。工程设计的修改由原设计
    2023-05-02
    397人看过
  • 承包人延误工期,如何进行赔偿?
    因发包人的过错导致工期延误的,承包人可以直接向其协商进行索赔;协商不成的,可以直接向人民法院提起诉讼进行索赔。我国《民法典》规定,发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的,承包人可以顺延工程日期,并有权请求赔偿停工、窝工等损失。工程延误工期索赔标准工期索赔的概述是指在工程合同履行的过程之中,合同当事人一方也就是承包商没有能力或者是其自身原因造成工程没有按时交付,直接或者间接的造成业主的经济损失,而业主有权利像承包商索要造成的经济损失,这就是工期延误索赔,简称工期索赔。而工期索赔不仅仅只出现在建设工程上面在家庭装修或者建筑物的装修上面也会出现。索赔处理分类有几种1、单项索赔:单相索赔非常的容易理解,它就是没意见索赔事项发生过后就报送索赔通知书,索赔报告书,要求单项解决支付,不予其余的索赔事项混合在一起。2、综合索赔:从字面上大家可能都知道了吧,综合索赔又叫做总索赔
    2023-08-15
    59人看过
  • 如何计算工期延误索赔的依据
    工期延误索赔计算延误索赔的依据是:当事人有约定的,按其约定;当事人没有约定的,按照给对方造成的实际损失来赔偿,并包括对方预期可以获得的利益。延误索赔的依据是《民法典》。一、合同有违约责任的赔偿标准是什么?根据我国民法典的有关规定,合同违约造成对方损失的,损失赔偿额应当相当于因违约所造成的损失,包括合同履行后可以获得的利益;但是,不得超过违约一方订立合同时预见到或者应当预见到的因违约可能造成的损失。但是,当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金,也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。当事人有约定的按照当事人的约定。《中华人民共和国民法典》第五百八十四条:当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定,造成对方损失的,损失赔偿额应当相当于因违约所造成的损失,包括合同履行后可以获得的利益;但是,不得超过违约一方订立合同时预见到或者应当预见到的因违约可能造成的损
    2023-04-04
    208人看过
  • 建筑工程工期延误如何计算违约金
    一、建筑工程工期延误如何计算违约金按照合同中的约定进行计算即可。《民法典》第五百八十五条【违约金】当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金,也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。约定的违约金低于造成的损失的,人民法院或者仲裁机构可以根据当事人的请求予以增加;约定的违约金过分高于造成的损失的,人民法院或者仲裁机构可以根据当事人的请求予以适当减少。当事人就迟延履行约定违约金的,违约方支付违约金后,还应当履行债务。二、合同中没有约定违约金应该怎么办没有约定违约金的,可以依法主张由违约方承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。《中华人民共和国民法典》第五百七十七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的,应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。《中华人民共和国民法典》第五百八十四条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定
    2023-09-18
    213人看过
  • 工资失误导致欠薪如何解决?
    发错了工资不可以不还。工资发错时,员工属于不当得利,给单位造成了损失,应当将取得的不当利益返还受损失的人。不当得利,是指没有合法依据,有损于他人而取得利益。在此行为之中,取得利益的人称受益人,遭受损害的人称受害人。受益人与受害人之间因此形成债的关系,受益人为债务人,受害人为债权人。公务员工资发错了如何处理公务员工资一般不会调错,因为这个需要人社局工资福利科审核的,真的调错了的话,工资科也是有责任的。如果调错了,需要你单位的人事科的同事在工资系统里重新做业务,然后打印,交人社局工资福利科审批,审批后人社局再交财政,就可以发新工资了,当然工资台账也需要更正,这个工资福利科也要审批的。《中华人民共和国民法典》第九百八十七条得利人知道或者应当知道取得的利益没有法律根据的,受损失的人可以请求得利人返还其取得的利益并依法赔偿损失。
    2023-07-11
    124人看过
  •  延误工期能否要求赔偿施工延误
    根据给出的素材,可以得知这是一篇关于工期索赔计算方法的指导。根据定额计价的工程索赔费用计算合同或参照文件中的索赔内容进行计算,然后按照工程量的清单计价工程项目工程索赔费用计算计价。如果没有按照约定支付的工程款,发包人出了要支付一定的工程款意外还需要按照同期银行同类货利支付拖欠的工程利息。此外,停、窝工时发生的索赔费用计算包含机械费用、人工费用、材料周转费用、管理费用等等。若重新施工导致工期延误,您可以要求相应的索赔。关于工期索赔的计算方法,您可以按照以下步骤进行:首先,根据定额计价的工程索赔费用计算合同,或者参照文件中约定的索赔内容进行计算。2、按照工程量的清单计价工程项目工程索赔费用计算计价,依据参照工程拦标价。3、没有按照约定支付的工程款,发包人出了要支付一定的工程款意外还需要按照同期银行同类货利支付拖欠的工程利息。4、停、窝工时发生的索赔费用计算包含机械费用,人工费用,材料周转费用,
    2023-10-03
    324人看过
  •  误判罪案如何解决?
    根据不同情况,法院可以对已经发生法律效力的判决进行再审。当其他各级法院认为需要重新审理并提交给审判委员会讨论时,应当将此提交讨论。最高人民法院和上级人民法院也有权提审或指定下级人民法院再审。当事人认为法院判决错误时,可以在上诉期内向上一级法院上诉或向检察院申请抗诉。根据情况决定。如果其他各级法院发现本院的已经发生法律效力的判决存在错误,并且认为需要再次审理,那么应当将此提交给审判委员会讨论以作出决定。民事诉讼法中允许法院对本院作出的判决、裁定出现错误时进行纠正,所以各级法院可以中止原来的判决的执行,然后重新组成新的合议庭进行再审。2、最高人民法院发现地方各级法院的判决、裁定有错误时,有权利提审或者指定下级的人民法院对此案进行再审。如果指定下级人民法院再审,当下级人民法院重新审理后要将新的审判结果上报给最高人民法院。3、上级人民法院发现下级人民法院的判决、裁定有错误时,可以提审或者指定下级人
    2024-01-28
    224人看过
  • 工期延误报告
    合同条款
    一、工期延期报告由余姚市中源市政建设有限公司承建的黄山东路一期道路新建工程,开工报告日期为2014年7月21日,因街道征地等原因,实际开工日期为2014年10月14日,工期延期85天,竣工日期为2015年9月20日。由于古路头村政策处理原因,2014年10月14日~11月14日期间内无法持续施工,累计影响工期20天。城东路口绿化迁移完时间为2015年4月9日,总合管线电线杆入地及迁移后时间为2015年5月24日。因城东路口施工工序与整个工程相同,从各管线施工到路基、结构层及面层、人行道施工均为流水作业关键工序,城东路口的开工日期导致整个工程工期延期。累计影响工期162天。合同工期为180天,实际施工为427天。进场前延期85天,古路头村政策处理延期20天,城东路绿化迁移及总合管线电杆入地改道工期延期162天。累计共延期工期为247天。监理单位意见:______________业主单位意见:
    2023-06-05
    476人看过
  • 该如何解决延期交房的纠纷
    延期交房的纠纷是:开发商擅自变更规划设计的纠纷;开发商不能依约取得房屋所有权证书的纠纷;房屋面积误差比绝对值超过3%的纠纷;房屋质量不符合合同约定标准的纠纷;开发商一房多卖引起的纠纷;开发商未取得商品房预售许可证引起的纠纷。一、买房人可以退房的情形有哪些呢?买房人可以退房的情形有:与出卖人协商一致的;出卖人逾期交房超过一定期限的;出卖人的房屋质量不符合合同约定标准、不能修复或经修复仍不能达到约定质量标准的;出卖人不能依约取得房屋所有权证书的;出卖人的房屋面积误差比绝对值超过3%的;出卖人擅自变更规划设计的。二、什么情况下可以签约买房合同买房已签约,下列情况下可解约:双方协商一致的;逾期交房超过一定期限的;房屋质量不符合合同约定标准、不能修复或经修复仍不能达到约定质量标准的;由于开发商的过错不能依约取得房屋所有权证书的;面积误差比绝对值超过3%的;开发商擅自变更规划设计的。三、法律规定在什么
    2023-06-22
    131人看过
换一批
#法律综合知识
北京
律师推荐
    #法律综合知识 知识导航
    展开

    法律综合知识是指涵盖法律领域各个方面的基础知识和应用技能。它包括法律理论、法律制度、法律实务等方面的内容,涉及宪法、刑法、民法、商法、经济法、行政法等多个法律领域。... 更多>

    #法律综合知识
    相关咨询
    • 如何解决工厂疫情延误
      辽宁在线咨询 2022-09-13
      1、工期延误:因政府采取停工等防疫措施直接导致工期延误的,施工企业应按照合同约定的方式及时通知建设单位。因施工人员返岗延迟等疫情相关原因将导致工期延误的,施工企业应按照合同约定提出工期顺延申请,取得建设/监理单位签证。2、因疫情防控导致的停工和工期延误相关损失,如停工期间工资、后期赶工费用等,合同有约定的从其约定,没有约定的,由建设单位和施工企业协商合理分担。3、慎重提出解除合同要求。
    • 如何缓解新冠肺炎的工期延误
      福建在线咨询 2022-11-07
      在建设工程领域,因不可抗力导致的工期延误损失,发包单位和施工单位合同有约定的从约定,没有约定的,参照《建设工程施工合同》示范文本(GF-2017-020 1)规定的原则,施工单位可以以不可抗力为由向发包单位主张部分赔偿,要求其合理分担相应损失。 《建设工程施工合同》示范文本(GF-2017-020 1)第17.3.2条规定:不可抗力导致的人员伤亡、财产损失、费用增加和(或)工期延误等后果,由合同当
    • 工程合同延期如何解决纠纷?
      江苏在线咨询 2023-07-25
      建设工程施工合同实际开工日期的确定,一般以开工通知载明的开工时间为依据因发包人原因导致开工通知发出时开工条件尚不具备的,以开工条件具备的时间确定开工日期因承包方原因导致实际开工时间推迟的,以开工通知载明的时间为开工日期承包人在开工通知发出前已经实际进场施工的,以实际开工时间为开工日期既无开工通知也无其他相关证据能证明实际开工日期的,以施工合同约定的开工时间为开工日期。
    • 如何安排装修延误工期
      黑龙江在线咨询 2022-09-04
      大部分业主在装修时都会碰到装修公司延误工期的问题,造成工期延误的原因是多方面的,不管是合理范围内的,还是特殊情况造成的,大家都需要对工期延误有一个清楚的了解,既有助于自己维权,又能避免工期越拖越长。对于工期延误首先要判断是否在合理范围内。举个例子如果施工正好处于雨季,像油漆工、泥瓦工这些项目是无法正常展开的,建议业主与装修工人沟通好,在项目顺序上做一些合理的调整。有两种特殊情况的延误,大家需要注意
    • 装修延误工期应该如何办
      湖北在线咨询 2022-08-31
      大部分业主在装修时都会碰到装修公司延误工期的问题,造成工期延误的原因是多方面的,不管是合理范围内的,还是特殊情况造成的,大家都需要对工期延误有一个清楚的了解,既有助于自己维权,又能避免工期越拖越长。对于工期延误首先要判断是否在合理范围内。举个例子如果施工正好处于雨季,像油漆工、泥瓦工这些项目是无法正常展开的,建议业主与装修工人沟通好,在项目顺序上做一些合理的调整。有两种特殊情况的延误,大家需要注意