对外承包项目借款合同的格式是怎样的-法师兄

对外承包项目借款合同的格式是怎样的

来源：互联网时间： 2023-06-15 10:15:12 259 人看过

法定代表人：________职务：____

地址：________邮码：____电话：________

乙方(贷款行)____________________________________

法定代表人：________职务：____

地址：________邮码：____电话：________

丙方担保方：________________________________

甲方为承包____国(地区)____工程项目所需人民币周转资金，经乙方审查，同意在核定的贷款范围发放贷款。双方经协商同意下列各项内容，签订本合同，共同遵守。

第一条乙方同意根据批准的贷款申请书，贷给甲方人民币(大写)________________元。

第二条乙方凭甲方提送的详细用款计划和具体用途清单，作为付款时审核依据，并作为本合同的附件。

第三条乙方提供的贷款，期限为____年____个月。甲方保证从签证合同之日起至____年____月____日止，还清全部本息。并附分次还款具体计划为本合同的附件(略)。

第四条贷款利息在合同规定还款期内，按年息____%计算……超过还款期限，逾期部分加收20%利息;贷款被挪作其他用途的，挪用部分加收50%利息。贷款利息每季计收一次。

第五条乙方提供本贷款的项目，如果甲方中止对外施工合同，应即通知乙方并还清贷款本息。

第六条甲方应按期归还贷款。到期不能如数归还时，应由甲方的担保单位负责从____(单位)____资金中清偿。

甲方：单位名称________(公章)乙方：单位名称________行(公章)

代表人____________________代表人____________________

日期____________________日期____________________

开户银行及帐号____________开户银行及帐号____________

甲方的担保单位名称____________(公章)

代表人____________________

日期____________________

开户银行及帐号____________

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多借款相关文章

业主
epc项目总承包合同结算方式

一、ｅｐｃ项目总承包合同结算方式ＥＰＣ指的就是总承包企业依照合同约定，承担工程项目的设计、采购、施工、试运行服务等工作，并对承包工程的质量、安全、工期、造价全面负责。传统的工程项目、普遍在勘察、设计、采购、施工环节相互脱节，因为没有统一指挥和协调，容易导致项目运行效率低、效益也差。因此，为了项目能在规定工期建设成功，实际工程中业主宁可以固定价格支付相对较高的费用，从而使工程的成本和自己分担的风险具有更大的确定性。工程价款的结算方式：（一）按月结算；（二）竣工后一次结算；（三）分段结算；（四）目标结算方式；（五）结算双方约定的其他结算方式；要知道这种的结算方式是对承包商有利，按竣工后结对发包方有利。二、Ｅｐｃ项目总价合同特征基于ＥＰＣ总承包模式较传统的建设工程承包模式所具有的前述基本优势，其基本特征可以总结为以下几点：（一）在ＥＰＣ总承包模式下，发包人（业主）不应该过于严格地控制总承包人，而

2023-02-24

330人看过
借贷合同
民间借贷的合同怎么写?借贷合同格式是怎样的

一、民间借贷的合同怎么写？民间借贷的合同应当包含以下几个方面：1、签订主体的合同（主体又包括出借人、借款人、保证人等）、2、合同签订目的，也就是借款目的，一定要明确借款人的借款用途，以免借款人将借款用于从事非法行为，从而影响到出借人的合法权益；3、借款金额、支付方式、收款人账号，借款合同中要明确借款本金的数额、借款如何支付给借款人，是支付给借款人本人？还是借款人委托他人收款都应当在合同中明确，另外，数额较大的借款应当是通过银行转账的方式来支付；4、利息约定，利息的约定应当以不超过年利率24%为宜；5、借款归还期限、借款归还方式；6、违约责任，违约责任由双方自由协商一致；7、债权人为实现债权产生费用的承担；8、担保人的担保责任、担保方式、担保内容、担保期限等；9、发生纠纷的解决方式、管辖法院;10、其他约定条款；11、合同由当事人本人签字按手印或加盖鲜章，并明确签订合同时间。二、民间借贷合同

2023-06-04

313人看过
工程承包
模板单项工程承包施工合同的格式

发包方(以下简称甲方)：公司项目经理部承包方(以下简称乙方)：模板工程承包班组甲方承建的模板单项工程，于一九九九年十一月八日，由甲方发包给乙方采用包工方式进行施工模板单项工程承包施工合同发包方(以下简称甲方)：公司项目经理部承包方(以下简称乙方)：模板工程承包班组甲方承建的模板单项工程，于一九九九年十一月八日，由甲方发包给乙方采用包工方式进行施工。为了明确工程内容及双方责任，本着互相协助及分工负责等原则，根据本工程的情况，特商定如下条款，共同遵守执行：一、工程内容：按益施工图纸中基础分部±0.000以下所有模板工程项目与设计变更单的所有工作内容。二、承包造价：以模板与砼接触面积计算工程量，包括所有制、安、拆、运及现场文明施工中的工作内容，并承担所有预埋铁件拉墙筋的安装,每平方米9.00元(该承包单价已含乙方管理费、各类补贴费用及制安模板所用的铁丝、铁钉在内)。三、组织领导：0001)甲、乙

2023-04-27

183人看过
保证
项目工程质量保证书格式是怎样的

由我方负责施工的xxxxxx有限公司xxxx系统工程将严格执行国家有关工程建设的法律法规，履行施工单位的质量责任和义务确保工程施工质量达到设计要求和建筑工程施工质量验收规范的标准，并保证做到：一、项目建立工程质量保证体系，负责人对所承建过程的施工质量负责;二、保证施工质量符合验收规范的标准，不偷工减料，不粗制滥造;三、工程所有的各种材料、构配件、设备、辅材等严格按规范的要求，使用前在用户的监督下验合格后方可使用;四、严格按有关规定组织有关人员进行检验施工质量检查评定。做到对重要功能性分部工程质量先经自检合格，在报建设方，验收合格后再行投运;五、单位工程竣工验收时保证;质量控制资料齐全;工程有关安全和功能的检验资料完整;各分部工程质量均验收合格;主要项目的抽查结果符合相关专业质量验收规范的规定;质量验收符合要求。六、强化技术管理人员、技术工程师的质量意识，加大质量宣传教育力度，明确质量目标和

2023-05-09

413人看过

借款
借款合同纠纷答辩状格式范文是怎样的？

一、借款合同纠纷答辩状格式范文是怎样的?借款合同纠纷答辩状答辩人：郑某，女，19____年____月____日生，汉族，住____县____镇____村程庄村36号。委托人：庞____，____邦律师事务所被答辩人：周____，男，19____年____月____日生，汉族，住____县____镇________街。因被答辩人诉答辩人民间借贷纠纷一案，答辩人现答辩如下：1、答辩人不是本案实际借款人，被答辩人将答辩人列为本案被告属于错误。被答辩人所提交的书面欠据借款人处并无答辩人署名，被答辩人提也无证据证明答辩人系该笔款项的实际借款人，故该笔欠款与答辩人无关，答辩人不是借款人。被答辩人将答辩人列为本案被告属于错误，被答辩人无权请求答辩人还款，应驳回被答辩人对答辩人的一切诉讼请求。2、被答辩人所述与事实不符，即使程某曾向被答辩人借款，该笔欠款也不属于夫妻共同债务，答辩人不必承担任何还款责任。收

2023-04-14

378人看过
项目招标
项目发包形式时候怎么样的

项目发包形式工程承发包是一种商业行为，交易双方为项目业主和承包商，双方签订承包合同，明确双方各自的权利与义务，承包商为业主完成工程项目的全部或部分项目建设任务，并从项目业主处获取相应的报酬。平行承发包模式平行承发包是指项目业主将工程项目的设计、施工和设备材料采购的任务分解后分别发包给若干个设计、施工单位和材料设备供应商，并分别和各个承包商签订合同。各个承包商之间的关系是平行的，他们在工程实施过程中接受业主或业主委托的监理公司的协调和监督。工程项目总承包模式工程项目总承包模式是指业主在项目立项后，将工程项目的设计、施工、材料和设备采购任务一次性地发包给一个工程项目承包公司，由其负责工程的设计、施工和采购的全部工作，最后向业主交出一个达到动用条件的工程项目。业主和工程承包商签订一份承包合同，称为“交钥匙”、“统包”或“一揽子”合同。按这种模式发包的工程也称为“交钥匙工程”。设计或施工总分包模式

2023-08-17

372人看过
合同期限
出租车承包合同的格式

出租车承包合同出租方：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿地址：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿邮码：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿电话：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿法定代表人：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿职务：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿承租方：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿地址：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿邮码：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿电话：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿法定代表人：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿职务：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿一、出租方根据承租方需要，同意将＿＿＿＿吨载重量＿＿＿＿牌汽车＿＿＿＿辆租给承租方使用，经双方协商订立如下条款。二、承租方租用的汽车只限于工地运载＿＿＿＿、＿＿＿＿、＿＿＿＿、＿＿＿＿。承租方只有调度权，行车安全、技术操作由出租方司机负责。三、承租主要负责对所租车辆进行维护保养，在退租时如给车辆设备造成损坏，承租

2023-06-09

490人看过
借款
项目借款协议书的内容是怎样的

项目借款协议书的主要内容有：1、双方当事人的基本信息；2、双方就借款事项达成一致，约定如下：借款金额、借款利息、还款期限等内容；3、借款方必须按照借款合同规定的用途使用借款，不得挪作他用，不得用借款进行违法活动；4.款方必须按合同规定的期限还本付息；5.借款方有义务接受贷款方的检查，监督贷款的使用情况，了解借款方的计划执行、经营管理、财务活动，物资库存等情况；6.要有保证人担保时，保证人履行连带责任后，有向借款方追信的权利，借款方有义务对保证人进行信还；7.合同争议的解决方式：8.其他约定。一、什么是借款合同？借款合同又称贷款合同，是借贷当事人之间关于借贷款而确定双方权利义务关系的协议。一般来说，银行借款合同的内容包括：（一）借款种类。借款种类是根据借款人所属行业、借款用途、借款期限来确定的。（二）借款用途。借款用途是借款人使用贷款的范围和内容，是借款合同的重要条款。借款人必须按借款合同规

2023-03-29

286人看过

工程分包
怎样承包公司项目

一、怎样承包公司项目需要考虑以下几个相关内容：（一）市场，工程来源在哪，有多少，同类承包队伍有多少，竞争情况如何；（二）组织：是否办理营业执照及相关资质证，管理人员、设备、工人、资金情况；（三）承包，各方面关系的开发，如何承揽工程，单干还是分包，（四）成本，根据自己情况确定挖、填、运（公里）、土价及日常费用的最低成本；（五）价格，承揽工程是按照定额计算还是投标报价，最低承受价格和最小工程量；（六）合同，工程量变化如何结算，价款支付约定、工期规定及违约罚款；（七）施工，施工力量保证，质量管理、安全管理及责任约定，工期管理；（八）结算：工程数量质量报验及变化签证及时得到确认，结算价格的审批及付款；（九）风险，对方或工程本身不可靠，没有如期完工，长期不结算，安全质量事故。二、施工队如何跟承包公司签合同如何与施工队签订合同要看具体的情况，要明确双方的权利和义务，建议委托律师起草协议。《建筑法》第五

2023-04-26

76人看过
融资
项目融资的方式是怎样的

项目融资的方式1、融资租赁是一种特殊的债务融资方式，即项目建设中如需要资金购买某设备，可以向某金融机构申请融资租赁。由该金融机构购入此设备，租借给项目建设单位，建设单位分期付给金融机构租借该设备的租金。融资租赁在资产抵押性融资中用得很普遍，特别是在购买飞机和轮船的融资中，以及在筹建大型电力项目中也可采用融资租赁。2、BOT融资BOT融资方式是私营企业参与基础设施建设，向社会提供公共服务的一种方式。BOT方式在不同的国家有不同称谓，我国一般称其为“特许权”。以BOT方式融资的优越性主要有以下几个方面：首先，减少项目对政府财政预算的影响，使政府能在自有资金不足的情况下，仍能上马一些基建项目。政府可以集中资源，对那些不被投资者看好但又对地方政府有重大战略意义的项目进行投资。BOT融资不构成政府外债，可以提高政府的信用，政府也不必为偿还债务而苦恼。其次，把私营企业中的效率引入公用项目，可以极大提高

2023-04-27

134人看过
业主
业主将项目承包给不合格承包商的可能责任是什么

业主将工程承包给不合格的承包商可能承担的责任是什么？在实际工程承包过程中，发包人往往出于各种目的将工程承包给不合格的承包人。有三种风险：首先，如果承包商雇用了受伤的工人，雇主应承担连带赔偿责任。《最高人民法院关于审理人身损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》第十一条第二款规定：“劳动者在劳动活动中发生安全生产事故，造成人身损害的，发包人和分包人知道或者应当知道接受发包人签发或者分包业务的发包人没有相应的资质或者安全生产条件的，应当与发包人承担连带责任。”第二，用人单位对非法使用个人合同承担连带责任。《劳动合同法》第九十四条规定：“个人合同违反《劳动合同法》，雇用劳动者，给劳动者造成损害的，由承包单位和个人承包人承担连带责任。”，承包人拖欠工程款，并对实际施工人承担直接赔偿责任。《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷适用法律若干问题的解释》第二十六条第二款规定：“实际建造人以发包人为被告主

2023-05-07

267人看过
借款
2019最新合法的借款合同格式

甲方（出借人）：身份证号：联系地址：乙方（借款人）：身份证号：联系地址：丙方（保证人）：身份证号：联系地址：乙方因，向甲方借款，丙方愿意为乙方借款向甲方提供连带保证担保，现甲乙丙各方在平等、自愿、等价有偿的基础上，经友好协商，达成如下一致意见，供双方共同信守。（一）借款用途：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿要从事个体经营，急需一笔资金周转，甲方同意出借，但乙方如何使用借款，则与甲方无关。（二）借款金额乙方向甲方借款金额（大写）人民币万元整（小写：元）。乙方指定的收款账户为：开户银行：账户名称：账号：（三）借款期限借款期限＿＿＿＿＿＿＿年，自＿＿＿＿＿＿＿年＿＿＿＿＿＿＿月＿＿＿＿＿＿＿日起（以甲方实际出借款项之日起算，乙方应另行出具收条）至＿＿＿＿＿＿＿年＿＿＿＿＿＿＿月＿＿＿＿＿＿＿日止，逾期未还款的，按本合同第八条处理。（四）还款方式应按照本协议规定时间主动偿还

2023-08-11

469人看过

借款
借款合同的合同格式上大致包括哪几部分？

借贷双方就借款达成一致意向后，即签订借款合同。在实践中，商业银行一般将借款合同的主要内容格式化、标准化，在与借款人签订借款合同时大量使用格式合同。一般的，借款合同在格式上包括以下几部分：（1）合同名称；（2）合同编号；（3）借贷双方的基本情况；（4）合同正文，一般包括借款种类、币种及金额、借款用途、借款期限、借款利率、还款方式、担保方式、双方的权利义务、违约责任等条款。（5）尾部，借贷双方的签章及日期。

2023-06-09

327人看过
合同终止
个人外包项目合同注意事项

（一）合同名称上必须明确说明是劳务外包合同还是劳务派遣合同。（二）明确合同的标的以及结算方式，合同的标的是事还是人，费用结算方式是工作量还是服务时间。（三）明确对劳动者的管理责任主体。劳务外包合同可以要求劳务承承包单位遵守发包单位的安全管理以及规章制度；但是要说明劳动者的工作时间以及工作内容安排由承包单位自己负责。劳务派遣合同中，用工单位要求劳务派遣单位必须与劳动者签订劳动合同。在派遣协议中，按照《劳动合同法》的要求，应当约定派遣岗位和人员数量、派遣期限、劳动报酬和社会保险费的数额与支付方式以及违反协议的责任，明确劳务派遣单位应当将劳务派遣协议的内容告知被派遣劳动者。（四）约定税收财务处理。在劳务外包合同中，说明劳务费用税收的处理，可以约定企业支付的费用是含税价，要求承包单位提供发票。劳务派遣合同中说明，劳动者的工资税收由劳动者自己负担，与企业派遣费用的结算可以约定税收及发票处理。一、外包

2023-02-08

140人看过