民法典中不可抗力因素造成的损失如何赔偿
来源:互联网 时间: 2023-06-17 11:52:57 134 人看过

一、民法典中不可抗力因素造成的损失如何赔偿

因不可抗力不能履行合同或者造成他人损害的,不承担民事赔偿的责任,法律另有规定的除外。《中华人民共和国民法典》第五百九十条当事人一方因不可抗力不能履行合同的,根据不可抗力的影响,部分或者全部免除责任,但是法律另有规定的除外。因不可抗力不能履行合同的,应当及时通知对方,以减轻可能给对方造成的损失,并应当在合理期限内提供证明。当事人迟延履行后发生不可抗力的,不免除其违约责任。第五百九十一条当事人一方违约后,对方应当采取适当措施防止损失的扩大;

没有采取适当措施致使损失扩大的,不得就扩大的损失请求赔偿。当事人因防止损失扩大而支出的合理费用,由违约方负担。

二、不可抗力因素的构成不可抗力因素之一:

不可预见性合同当事人对于不可抗力事件的发生必须根本无法预见。

如果能预见,或应该能够预见,则不构成不可抗力,例如某船运输一批货物从一海港到另一海港,船长出海前未听广播天气预报即开船,结果遇上风暴使货物受损。

该风暴对于船长来说就不是不可抗力。

因为作为海上运输的船长出海前应了解一下当天的天气预报,而天气预报已对该风暴作了预告,船长能够预见,却由于疏忽未注意应当承担货损的责任。

不可抗力因素之二:

不可避免性即使出现了不可预见的灾害,如果造成的后果是可以避免的,那么也不构成不可抗力,只有无法采取任何措施加以避免,才具有不可抗力的特征。

例如船在海上遇到风暴,附近就有避风港但不进去致使货物受损也需承担责任。

不可抗力因素之三:

不可克服性这是不可抗力的最后一个特征。

指当事人对该事件的后果无法加以克服,即毫无办法加以阻止这是不可抗力的延伸。

不过,即使签订合同后遇上不可抗力因素,若合同内没有列明不可抗力条款,也有可能不能免责的。

不可抗力条款是指合同中订明如当事人一方因不可抗力不能履行合同的全部或部分义务的,免除其全部或部分的责任。

另一方当事人不得对此要求损害赔偿。

因此,不可抗力条款是一种免责条款,我们在签订合同中应该特别注意要列明不可抗力条款。

声明:该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误,请通过反馈渠道提交信息, 我们将及时处理。【点击反馈】
律师服务
2024年07月14日 05:41
你好,请问你遇到了什么法律问题?
加密服务已开启
0/500
律师普法
换一批
更多不可抗力相关文章
  • 因不可抗力造成侵权怎样赔偿
    不可抗力可以是自然原因酿成的,也可以是人为的、社会因素引起的。前者如地震、水灾、旱灾等,后者如战争、政府禁令、罢工等。不可抗力所造成的是一种法律事实。当不可抗力事故发生后,可能会导致原有经济法律关系的变更、消灭。不可抗力因素有哪些1.重大的自然灾害。如重大的地震、海啸、台风、海浪、洪水、蝗灾、风暴、冰雹、沙尘暴、火山爆发、山体滑坡、雪崩、泥石流等。08年发生在我国四川汶川的大地震,就属于这种类型。2.重大的社会非正常事件。这类事件往往指社会异常的、突发的事件,既非自然灾害,也不属于政府行为,如战争、武装冲突、罢工、骚乱、暴动等。这些事件虽然是人为的,但对局外的民事关系的当事人而言,这些事件则是既不能预见也不能避免与克服的,因此属于不可抗力。3.有些情况下,政府行为对民事当事人民事活动的影响,类似于不可抗力,应当比照不可抗力处理。《中华人民共和国民法典》第一千一百八十三条侵害自然人人身权益造
    2023-07-31
    474人看过
  • 民法典该由谁赔偿无因管理造成他人的损失
    无因管理造成的损失由受益人赔偿。一、无因管理是指未受他人委托,也无法律上的义务,为避免他人利益受损失而自愿为他人管理事务或提供服务的事实行为。二、无因管理构成条件:1、管理人没有法定或约定的义务,也未受本人委托;2、管理人从事管理他人事务的事实行为,包括对他人财产或事务的料理、保护、利用、改良、处分、帮助或服务等,至于管理人自己是否受益则在所不问;3、管理人具有为他人管理的意思,其目的在于为他人谋利或免使他人利益受损,不具备这一要件者不属于无因管理。民法典无因管理可否成立担保无因管理属于自发性的一种行为,虽然无因管理是债权产生的原因之一,但担保是由担保人和债权人约定的,不是自发生的,所以无因管理不能成立担保。《中华人民共和国民法典》第一百一十八条【债权的定义】民事主体依法享有债权。债权是因合同、侵权行为、无因管理、不当得利以及法律的其他规定,权利人请求特定义务人为或者不为一定行为的权利。第
    2023-08-14
    139人看过
  • 不可抗力损失如何承担,不可抗力构成要件
    不可抗力造成的损失承担方法是对于因为不可抗不能履行合同的,需要及时的通知对方,减少给对方造成的损害,并且在合理的期限提供证明。不可抗力的构成要件是不可预见还有避免的。一、不可抗力损失如何承担因不可抗力造成他人损失的,不承担责任,但法律另有规定的,依照其规定处理。同时,因不可抗力不能履行合同的,应当及时通知对方,以减轻可能给对方造成的损失,并应当在合理期限内提供证明。《中华人民共和国民法典》第一百八十条【不可抗力】因不可抗力不能履行民事义务的,不承担民事责任。法律另有规定的,依照其规定。不可抗力是不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。第五百九十条【不可抗力】当事人一方因不可抗力不能履行合同的,根据不可抗力的影响,部分或者全部免除责任,但是法律另有规定的除外。因不可抗力不能履行合同的,应当及时通知对方,以减轻可能给对方造成的损失,并应当在合理期限内提供证明。当事人迟延履行后发生不可抗力的,不
    2023-06-05
    93人看过
  • 如何赔偿因预期收益损失而造成的损失
    预期利益损失的赔偿一般是按照可预见的利益进行赔偿的。具体而言,即预期利益指缔约时可以预见到的履行利益,又称可得利益或间接损失,违约责任中补偿性法定赔偿金由实际损失和预期利益的损失构成,而预期利益是在正常情况下可以合理预见的利益,但并不必须是必定发生的利益。因此对于预期利益损失的赔偿应该根据上述的规定来进行计算和赔偿。预期利益损失有哪些?在司法实践中,确定预期利益损失的赔偿额一般可采用如下方式:1、对比法。也称比照法,是指人民法院采用类推或类比的方法,比照与受害人相同或相似的其他同类单位在同期内所获得的收益,作为实际应当赔偿受害人的预期利益损失。采用这种方法,首先应当确定参照对象,即比照对象。确定参照对象,应当注意与受害人之间的条件要基本相同,两者之间相同或相类似条件越多,对比也就越合理,准确程度也就越高,其次要确定比照对象在受害人受损害期间所取得的收益额。如果以受害人自身作为比照对象,则要
    2023-07-01
    239人看过
  • 因不可抗因素造成歇业员工工资如何发
    用人单位非因劳动者原因停工、停产,在劳动者一个工资支付周期内的,应当视同劳动者提供正常劳动支付其工资超过一个工资支付周期的,可以根据劳动者提供的劳动,按照双方新约定的标准支付工资,但不得低于当地最低工资标准。一、公司延长病假合法吗?如何规定?在单位因疫情而延迟复工的期间,经与职工协商,可以用职工的年休假等假期相抵工作日。用人单位停工、停产在一个工资支付周期内的,要按劳动合同的约定支付工资。超过一个工资支付周期的,劳动者没有提供正常劳动,用人单位支付生活费;提供正常劳动,工资按照不得低于当地最低工资标准来付。二、防疫假可以作为工资依据吗防疫假有工资。防疫假期间单位停工、停产在一个工资支付周期内的,用人单位按劳动合同的约定支付劳动者工资;超过一个工资支付周期但劳动者提供正常劳动,工资不得低于当地的最低工资标准;超过一个工资支付周期且劳动者没有提供正常劳动,应按国家有关规定办理。三、疫情发生时员
    2023-02-21
    474人看过
  • 如何申诉因不可抗力造成的工期延误赔偿问题?
    因不可抗力导致的费用和工期延误由双方按以下的方法分别承担:工程本身的损害、因工程损害导致第三人人员伤亡和财产损失以及运至施工场地用于施工的材料和待安装的设备损害,由发包人承担;发包人、承包人人员伤亡由其所有单位负责,并承担相应费用;承包人机械设备损坏及停工损失,由承包人承担;停工期间,承包人应工程师的要求留在施工场的的必要管理人员及保卫人员的费用由发包人承担;工程所需清理、修复费用,由发包人承担;延误的工期相应顺延。因合同一方迟延履行合同后发生不可抗力的,不能免除迟延履行言的相应责任。工期延误承包人可以索赔的费用有哪些因发包人原因,如拖欠进度款、没有按时提供原材料等导致工期延误的,承包人可以要求赔偿。根据民法典规定,因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的,发包人应当采取措施弥补或者减少损失,赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。通常具体而言,承
    2023-07-08
    206人看过
  • 拆迁不可抗力能否要求赔偿,不可抗力因素认定
    一、拆迁不可抗力能否要求赔偿房屋拆迁是不可抗力因素,造成一方当事人不能履行民事义务的,不承担民事责任,所以不能要求赔偿。但法律另有规定除外。《中华人民共和国民法典》第一百八十条【不可抗力】因不可抗力不能履行民事义务的,不承担民事责任。法律另有规定的,依照其规定。不可抗力是不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。第五百九十条【不可抗力】当事人一方因不可抗力不能履行合同的,根据不可抗力的影响,部分或者全部免除责任,但是法律另有规定的除外。因不可抗力不能履行合同的,应当及时通知对方,以减轻可能给对方造成的损失,并应当在合理期限内提供证明。当事人迟延履行后发生不可抗力的,不免除其违约责任。二、不可抗力因素认定1、不可预见性。法律要求构成不可抗力的事件必须是有关当事人在订立合同时,对这个事件是否会发生是不可能预见到的。在正常情况下,对于一般合同当事人来说,判断其能否预见到某一事件的发生有两个不同的标
    2023-06-28
    319人看过
  • 不可抗力造成损失的承担是怎样的
    费用损失的承担原则。因不可抗力事件导致的人员伤亡、财产损失及其费用增加,发承包双方应按以下原则分别承担并调整合同价款和工期:1、合同工程本身的损害、因工程损害导致第三方人员伤亡和财产损失以及运至施工场地用于施工的材料和待安装的设备的损害,由发包人承担。2、发包人、承包人人员伤亡由其所在单位负责,并承担相应费用。3、承包人的施工机械设备损失及停工损失,由承包人承担。4、停工期间,承包人应发包人要求留在施工场地的必要的管理人员及保卫人员的费用由发包人承担。5、工程所需清理、修复费用,由发包人承担。一、工程出现事故项目经理要承担什么责任工程质量出现事故,项目经理承担吊销执业资格证书,5年以内不予注册等责任。建筑工程承包出去后是承揽关系,承包方雇佣人员出问题,由雇主承担责任,也就是承包方承担责任。但是因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的,发包人应当采取措施弥补或者减少损失,赔偿承包人因此造成的停
    2023-03-12
    473人看过
  • 不可抗力造成的财产损失该谁负责
    1、合同工程本身的损害、因工程损害导致第三方人员伤亡和财产损失以及运至施工场地用于施工的材料和待安装的设备的损害,由发包人承担。2、发包人、承包人人员伤亡由其所在单位负责,并承担相应费用。3、承包人的施工机械设备损坏及停工损失,由承包人承担。4、停工期间,承包人应发包人要求留在施工场地的必要的管理人员及保卫人员的费用由发包人承担。5、工程所需清理、修复费用,由发包人承担。6、工程本身的损害由业主方承担;7、人员伤亡由其所在方负责,并承担相应费用;8、施工方的机械设备损坏及停工损失,由施工方承担;9、工程所需清理修复费用,由业主方承担。一、施工合同中承包人的义务与责任包括哪些施工合同中,承包人的义务与责任包括以下几点:1、按照施工合同和设计文件严格施工。2、接受发包人的必要监督。发包人在不妨碍承包人正常作业的情况下,可以随时对作业进度和工程质量进行检查。承包人应当进行协助和支持发包人的监督工
    2023-03-13
    440人看过
  • 疾病与不可抗力因素:影响如何?
    重大疾病在一般情况下不属于不可抗力。一.不可抗力分为二种,一种是自然因素的不可抗力,一种是人为因素的不可抗力。自然因素的不可抗力包括:地震、水灾、旱灾等。二.人为因素的不可抗力分为两小类:1、政治性事件;如战争、政府禁令;2、社会性事件:比如暴动、暴乱、罢工等,所以一般情况疾病不属于不可抗力范围。重大疾病报销流程1、经医院确诊确诊的定义是消费者感到身体状况有重大疾病的征兆时,一般都会先到险企指定的医院进行诊治;在求诊治程中,医院会对消费者的身体状况进行诊断,确定消费者所患的重大疾病类型。医院的诊断会有确诊书,消费者可以凭借诊断书向险企申请理赔。2、及时报案消费者提出索申请后,险企会先对保单进行核对,看是否属于保单中所记录的重大疾病。一般情况下,消费者身患的重大疾病基本都包含在保单中。核对无误后,险企就会启动理赔程序,开始理赔。3、备齐理赔资料重疾险理赔材料一般包括:诊断证明书、门诊病历、出
    2023-07-05
    494人看过
  • 不可抗力造成的损失赔偿哪些,合同违约的责任形式
    一、不可抗力造成的损失赔偿哪些不可抗力因素造成合同违约的,违约方不需要承担违约责任,所以一般不需要赔偿,但法律另有规定除外。《中华人民共和国民法典》第一百八十条【不可抗力】因不可抗力不能履行民事义务的,不承担民事责任。法律另有规定的,依照其规定。不可抗力是不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。第五百九十条【不可抗力】当事人一方因不可抗力不能履行合同的,根据不可抗力的影响,部分或者全部免除责任,但是法律另有规定的除外。因不可抗力不能履行合同的,应当及时通知对方,以减轻可能给对方造成的损失,并应当在合理期限内提供证明。当事人迟延履行后发生不可抗力的,不免除其违约责任。二、合同违约的责任形式1、继续履行,又称强制履行,指在违约方不履行合同时,由法院强制违约方继续履行合同债务的违约责任方式。2、采取补救措施,对违约责任没有约定或者约定不明确,受损害方根据标的的性质以及损失的大小,可以合理选择要求
    2023-06-17
    487人看过
  • 什么是不可抗力,建设工程不可抗力损失如何索赔?
    不可抗力是指合同双方在合同履行中出现的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。不可抗力的范围一般包括因战争、敌对行动(无论是否宣战)、入侵、外敌行为、军事政变、恐怖主义、骚动、暴动、空中飞行物坠落或其他非合同双方当事人责任或原因造成的罢工、停工、爆炸、火灾等,以及当地气象、地震、卫生等部门规定的情形。双方当事人应当在合同专用条款中明确约定不可抗力的范围以及具体的判断标准。因不可抗力不能履行合同的,根据不可抗力的影响,部分或全部免除责任。但有以下例外:(1)金钱债务的迟延责任不得因不可抗力而免除。(2)迟延履行期间发生的不可抗力不具有免责效力。律师补充:施工企业应当在不可抗力事件发生后及时通知发包人,如果还没有通知,复工后应当抓紧时间通知发包人发生了不可抗力事件,复工后应抓紧时间收集准备证据。合同对索赔期限和程序有约定的,按合同约定的期限提出索赔,当然因不可抗力事件的影响无法进行的除外。对于
    2023-05-07
    263人看过
  • 民法典无因管理造成损失怎么办
    一、民法典无因管理造成损失怎么办民法典无因管理造成损失的处理办法是承担相应的赔偿责任。管理人在管理过程中因故意或者过失侵害被管理人其他合法权益的,应对被管理人负担损害赔偿责任,这种损害赔偿责任在性质上是侵权责任。管理人的侵权行为发生在管理行为过程中,与管理行为相关联,其侵害的对象是无因管理利益以外的被管理人的其他合法权益。管理人的管理承担不利于被管理人、违反被管理人明示或可推知的意思,通常也构成侵权行为。被管理人可以选择对管理人依据无因管理主张管理利益返还,也可以对管理人主张侵权损害赔偿责任。如果被管理人选择对管理人主张侵权损害赔偿责任时,管理人应负损害赔偿责任。二、无因管理之债怎么讨要1.明确请求范围。即哪些费用可以请求对方支付,哪些费用不可以请求对方支付。一般说,管理人若妥善为他人管理事务,并且其管理在客观上又有利于被管理人,管理人可就下列费用提出请求:(1)请求偿还管理人为被管理人支
    2023-05-06
    229人看过
  • 不可抗力因素导致损失,责任由谁来承担?
    标的物因不可抗力灭失损失的,不承担损害赔偿责任;需要提出证明,否则承担损害赔偿责任。不可抗力,是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。不可抗力造成的损失要根据合同是否履行来判断,如果是合同一方当事人履行之前损失的由销售者承担责任;如果是合同一方当事人履行之后损失的由购买者承担责任。不可抗力规定的临时设施损失由谁承担1、合同工程本身的损害、因工程损害导致第三方人员伤亡和财产损失以及运至施工场地用于施工的材料和待安装的设备的损害,由发包人承担。2、发包人、承包人人员伤亡由其所在单位负责,并承担相应费用。3、承包人的施工机械设备损坏及停工损失,由承包人承担。《中华人民共和国民法典》第五百九十条当事人一方因不可抗力不能履行合同的,根据不可抗力的影响,部分或者全部免除责任,但是法律另有规定的除外。因不可抗力不能履行合同的,应当及时通知对方,以减轻可能给对方造成的损失,并应当在合理期限内提供证明。
    2023-07-03
    253人看过
换一批
#犯罪
北京
律师推荐
    展开

    所谓不可抗力,是指合同订立后发生的,当事人订立合同时不能预见的,且不能避免和不能克服的导致合同不能履行或不能按期履行的客观现象。 不可抗力的范围包括以下三种情况: (1)自然灾害。如地震、台风、洪水、旱灾、海啸等。 (2)政府行为。这主要... 更多>

    #不可抗力
    相关咨询
    • 如何赔偿因不可抗力造成的侵权?
      吉林省在线咨询 2021-12-31
      因不可抗力造成侵权的,一般无需赔偿。根据法律规定,因不可抗力造成他人损害的,不承担责任。但是法律另有规定的,依照其规定。因此,在一般情况下,我们可以认为因不可抗力造成侵权的,不需要赔偿。
    • 因不可抗力造成的不可抗力或者不可抗力所带来的损失应该由谁承担?
      青海在线咨询 2022-05-03
      当事人自身能力不能抗拒也无法预防的客观情况或事故。不可抗力可以是自然原因酿成的,也可以是人为的、社会因素引起的。前者如地震、水灾、旱灾等,后者如战争、政府禁令、罢工等。不可抗力所造成的是一种法律事实。当不可抗力事故发生后,可能会导致原有经济法律关系的变更、消灭,如必须变更或解除经济合同;也可能导致新的经济法律关系的产生,如财产投保人在遇到因不可抗力所受到的在保险范围内的财产损失时,与保险公司之间产
    • 因不可抗力对他人造成的损害需要赔偿吗?
      贵州在线咨询 2023-01-30
      因不可抗力造成他人损害的不需要承担责任。因不可抗力不能履行民事义务的,不承担民事责任。法律另有规定的,依照其规定。 不可抗力是不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。
    • 因不可抗力违约没有造成既得利益损失要赔偿吗
      广西在线咨询 2022-10-10
      1、根据《中和人民共和国合同法》、《最高人民法院关于审理纠纷案件应用法律若干问题的规定》中规定因不可抗力等因素造成的一切损失,提供服务商不应该承担责任。2、所谓不可抗力,是指不能预见,不能避免并且不能克服的客观情况。3、不可抗力的后果有两种:一种是解除合同,一种是延期履行合同。
    • 不可抗力因素导致的损失怎么承担责任
      辽宁在线咨询 2023-01-28
      不可抗力是指当事人在订立合同时不能预见其发生,人力不可避免地要面临无法克服的自然灾害和战争的客观条件。由于不可抗力造成合同违约的违约方是没有过错的,因此通常是免责的,法律规定当事人一方因不可抗力不能履行合同的,根据不可抗力的影响,部分或者全部免除责任,但是法律另有规定的除外。因不可抗力不能履行合同的,应当及时通知对方,以减轻可能给对方造成的损失,并应当在合理期限内提供证明。当事人迟延履行后发生不可