装修工期总是延期责任在谁-法师兄

装修工期总是延期责任在谁

来源：法律编辑整理时间： 2023-03-19 16:10:11 479 人看过

装修工期总是延期责任如下：

1、装修公司延误工期时可要求装修公司承担违约责任，至于具体责任怎么承担，要看合同约定，一般包括承担违约金、赔偿损失、解除合同等。

2、如果双方能协商，则按自愿协商，如果无法协商，可到法院起诉或到仲裁机构仲裁。

3、在房屋装饰装修工程中，根据造成工期延误的原因，分为顺延与不能顺延工期，应视具体情况追究责任人的责任。

一、房屋装修公司的违约责任包括哪些

房屋装修公司的违约责任包括：1、私自拆改。装修公司未经业主同意不管是以何种理由对房屋进行拆改的，都要赔偿给业主因此造成的全部损失；2、工程质量不符合合同规定。装修公司的施工质量与合同所述规定不符的，业主有权要求装修公司在合理的时间限制内无偿修理或者是重新装修。根据2021年1月1日起施行生效的《中华人民共和国民法典》第五百七十七条规定，当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。

二、建筑工程施工合同竣工日期的变更条件是什么

在建设工程施工过程中，工期的延误有很多原因。从实践来看，工期顺延的理由主要是下列情形：

1、工程量增加；

2、发包人变更设计；

3、发包人未按合同约定的期限提供设计图纸等施工必需的资料；

4、发包人未按约支付工程款；

5、发包人指定的分包人与承包人在施工过程中衔接不当；

6、工程质量鉴定。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多仲裁机构相关文章

业主
审批工程延期的责任单位是谁？

工程延期由监理工程师审批。由于以下原因导致工程拖期，承包单位有权提出延长工期的申请，监理工程师应按合同规定，批准工程延期时间：1、监理工程师发出工程变更指令而导致工程量增加；2、合同所涉及的任何可能造成工程延期的原因，如延期交图、工程暂停、对合格工程的剥离检查及不利的外界条件等；3、异常恶劣的气候条件。工程延期的审批程序是怎样的？工程进度的推迟一般分为工程延误和工程延期，两者是不同的概念。工程延期，承包单位不仅有权要求延长工期，而且还有权向业主提出赔偿费用的要求以弥补由此造成的额外损失。而工程延误的损失由承包单位承担。同时，业主还有权对承包单位施行误期违约罚款。工程延期的审批原则：监理工程师在审批工程延期时应遵循下列原则：1、合同条件工程延期必须符合合同条件——监理工程师审批工程延期的一条根本原则。（导致工期拖延的原因确实属于承包单位自身以外）2、影响工期只有当所延长的时间超过其相应的总时

2023-07-11

292人看过
行政决定
装修期间物业的责任是哪些

物业公司应当在业主办理装修手续过程中向业主告知其房屋装修的禁止行为和注意事项（通常来说，物业公司会向办理装修手续的业主发放《装修须知》，在《装修须知》中予以注明）。同时，装修人或装修企业在与物业公司签订《装修管理服务协议》中也会明确装修过程中禁止实施的行为。一、物业强拆业主违建违法吗违法，物业公司没有权强拆业主的违法建筑，如果通过暴力手段强拆拆除，造成业主人身伤害或者财产损失的，就有可能构成犯罪。物业公司属于提供物业服务的营利性企业法人，不属于国家司法机关和行政机关，也不属于法律授权的行政组织。根据相关法律规定，民事强制执行权由人民法院依法行使，行政强制执行权由具有行政强制执行权的行政机关行使或者由无行政强制执行权的行政机关、行政组织申请人民法院行使。物业公司作为营利性企业法人，不具有强制执行权。根据《物业管理条例》规定，物业公司发现业主存在违规装修或者建设时，应当履行制止和报告等职责。该

2023-03-04

94人看过
合同条款
装修房子高空坠物是谁责任

装修时高空坠物应该由装修公司承担赔偿责任。一、乙方和甲方的区别在订立合同的时候，双方谁先提出要求的，一般作为甲方;也可以协商。其实甲方、乙方称呼无所谓的，并不表明权利的轻重，双方在法律中没有什么区别，双方都要遵守合同条款。违约方是要承担违约责任的。甲方一般是指提出目标的一方，在合同拟订过程中主要是提出要实现什么目标，是合同的主导方。甲方一般是出资方或投资方，也就是经营的主体，处于主导地位，以出资方作为市场的主体或称主导市场为甲方市场。乙方一般是劳务方，也就是负责实现目标的主体。如一供电公司与某企业签定供用电合同，某企业为甲方，供电公司为乙方;装修公司与住户签合同，住户为甲方，装修公司为乙方。二、楼顶高空坠物的赔偿责任是什么样的楼顶高空坠物的赔偿责任：1、高空坠物造成侵权的，所有人、管理人或者使用人不能证明自己没有过错的，应当承担赔偿责任。有其他责任人的，有权向其他责任人追偿。2、难以确定具

2023-03-19

491人看过
合同终止
装修延期是合同终止吗

不是。但装修完工延期严重的,可以要求解除合同,另请施工队进行装修。也可以要求对方赔偿违约金。避免装修延期的方法1.及时验收和结算工程款：装修开始后，如遇一些需要业主验收签字的工程，业主最好合理安排好时间，防止拖延。此外也需要准备好工程款，防止工程款未及时支付而造成停工等情况发生。2.预防装修延期：签合同时明确交付时间及理赔条款：对于家装工程的交付时间，是以甲乙双方合同约定为准。要是不想被延期还投诉无门，一定要在合同条款里注明具体的违约金额和细则，然后严格按照合同执行。一般来说，业主对于违约金的参考，可以多咨询市内正规装饰公司的情况后，再判断所选择的装修公司是否在合同中给出相对符合买卖双方利益的违约金比例。啄木鸟重庆装修网提醒合同签订注意事项：业主在与施工单位签订合同时，有必要签定违约责任及相关赔偿责任。最好确定每天支付违约金的具体金额数，如果是按工程总价的比率填写，最好测算一下折合每天的具

2023-06-15

264人看过

强制执行
装修施工延期装修公司可以重新收钱吗

装修公司违反合同约定延期交工的，当事人可以依约扣钱，每延期一天按照工程款总额的0.5%支付违约金。装修工程的进度没有按照预期进行的，可以要求支付相应的违约金，一般按照超出十日结付工程款。一、逾期支付工程款，违约金和利息是否可以同时主张逾期支付工程款的，违约金和利息能同时主张。如果建设工程施工合同明确约定发包人逾期支付工程款，承包人可以同时主张逾期付款违约金和利息的，则逾期付款时可以同时主张违约金和利息；如果合同没有明确约定的，则同时主张不会获得法院的支持。二、工程欠款是否应当支付利息?工程欠款应当支付利息。利息属于法定孳息，发包人欠付工程款时，除应承担向债权人继续支付工程款的责任外，还应支付拖欠工程款的利息。当事人对利息计算标准有约定的，按照约定处理；当事人没有约定的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计息。三、没有签合同被拖欠工程款怎么办出现拖欠工程款的纠纷时，有以下几个解决方案：1

2023-06-20

190人看过
婚房
没有约定违约责任,装修延期该怎么赔偿

装修合同没有约定违约责任，房主事后可以协商签订补充协议书明确违约责任。这就是在发生后延期的时候就违约赔偿添加在协议书内，这样就可以明确违约责任了。要是双方没法协商，根本协商不下来，那就可按照实际损失向装修方主张赔偿或按照同地段同面积的房屋的租金标准主张赔偿，但主张损失必须要证明损失的实际发生及与延误工期的关联性。就其中的关联性，房主还是可以拿出较多证明的。如果房子装修好后是作为婚房使用的，那就可以拿出装修合同约好的时间，以及计划结婚使用的时间。除了作为婚房使用提供证据外，实际中房主还可以就自己不能及时收好装修房造成的损失举证。当然了，要是实在没法拿出能够证明关联性的东西，但损失有很多的情况下，建议就是可以找个律师，看看怎么搜罗出能够证明关联性的证据。

2023-06-15

170人看过
罚款
装修合同工期拖延及罚款

关于装修延期是应赔偿的违约金的相关法律法规：在装修合同中，法律有所规定：若装修工程的进度没有按照预期的进行，那么需要支付的违约金，支付标准一般是要按照超出十日结付工程款，每延期一天，就要按照工程款总额的0．5％支付违约金。双方当事人都需遵循合同规定的内容进行工作，如果一方当事人违约，另一方当事人可以要求其承担违约责任，双方可以进行协商，若双方协商不成，这可以用起诉解决。双方当事人在签订合同时，都要对合同的相关条款加以了解，了解违约以后，对违约金的赔偿标准，如果有其中一方违约的，另一方应当支付其违约金。装修合同违约金20％法律规定装修合同违约金的数额当事人可以与装修公司可以自由约定，可以约定一定金额，也可以约定违约金的计算方法。约定的金额没有一个固定的计算方式，但违约金有一个上限，即最高不能超过违约导致的实际损失的30％，如果超过这个标准，违约方固然因违约需要付违约金，但同时也可以向法院申请

2023-07-17

172人看过
违约金
装修工期延误违约金上限

依合同的约定，如果合同约定的违约金，延期罚款属违约金的性质过高，则可要求人民法院适应减少。违约金约定是否过高，要综合考虑违约的程度，给对方造成的实际损失，以及约定的违约金占合同总价款的比例综合判定。一般超过合同总价款30%的，要求法院减少一般获得支持的机率较大。一、合同违约金约定多少有效？违约金不超过造成损失的百分之三十是有效的。根据相关法律规定：当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。约定的违约金低于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加;约定的违约金过分高于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以适当减少。当事人就迟延履行约定违约金的，违约方支付违约金后，还应当履行债务。根据相关法律规定，当事人主张约定的违约金过高请求予以适当减少的，人民法院应当以实际损失为基础，兼顾合同的履行情况、当

2023-03-27

231人看过

业主
装修工人摔伤,谁承担赔偿责任

劳动者和用人单位、雇主之间的关系，或者是雇佣关系、劳动关系。如果在工作中发生人身伤害的，就需要分别处理：(一)雇工人身伤害的赔偿劳动者和单位是雇工的雇佣关系的，可以按照最高法院《关于审理人身损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》第11规定，由雇主按照普通人身伤害承担赔偿责任；安全事故中，发包人、分包人知道或者应当知道接受发包、分包的单位个人没有用工、安全生产资质的，劳动者可以要求发包人、分包人承担连带赔偿责任。不属于工伤或者不能认定为工伤的，可以考虑按照这种方式赔偿。(二)工伤劳动关系的赔偿劳动者和用工单位、个人之间存在劳动关系的，就可以按照工伤赔偿、直接要求用工单位、个人承担工伤赔偿责任。获得工伤赔偿，首先要认定属于工伤；认定工伤的前提是，劳动者和用工单位、个人之间存在劳动关系；是不是存在劳动关系，在没有劳动合同、工牌、工作证证明的情况下，劳动者申请认定劳动关系就会遇到障碍。如何解决，需要

2023-06-18

487人看过
仲裁机构
装修工程延期的原因有哪些

装修延期原因一：材料进场不及时装修时，很多业主选择的是半包的装修方式，因此，业主需要自己购买装修所需的主材。如果主材没有及时的进场，那么施工就没有办法正常地进行，这就会打乱原有的施工计划和装修工人的时间安排，从而导致装修延期。装修延期原因二：装修方案常改动在装修施工的过程中，不断地更改设计方案，也是令装修工程延期的一大重要原因。设计师给出的设计方案中，在实际中有需要改动的地方，或是业主改变了自己的心意，想要改变设计，这些都会增加装修工程的施工量，更会增加不少的装修预算。装修延期原因三：人工调度不合理整个的装修工程需要很多工种之间的相互配合，才能顺利地完成。很多时候，尤其是在装修旺季，人工的调度常常会出现问题，安排的不合理，就很容易出现装修工程延期的情况。装修延期原因四：验收结款不及时很多装修公司的收费，是按照装修阶段来收取的，如果完成一阶段的工程后，业主没有及时地缴纳这一部分的装修费用，那

2023-03-24

70人看过
违约金
装修工期延误赔偿计算方法

一、装修工期延误赔偿计算方法装修工期延误赔偿计算方法：1.总费用法：按现行计价规定计算索赔值，另外也可按固定总价合同转化为成本加酬金合同，即以承包商的额外成本为基础加上管理费和利润、税金等作为索赔值;使用总费用法计算索赔值应符合以下几个条件：（1）合同实施过程中总费用计算是准确的，工程成本计算符合现行计价规定，成本分摊方法、分摊基础选择合理;实际成本与索赔报价成本所包括内容应一致;（2）承包商的索赔报价是合理的，反映实际情况;（3）费用损失的责任，或干扰事件的责任与承包商无任何关系。2.分项法：按每个或每类干扰事件引起费用项目损失分别计算索赔值的方法。特点：比前者复杂，能反映实际情况，为索赔报告的进一步分析提供依据，应用面广。3.因素分析法：亦称连环替代法，将各指标按客观存在的经济关系，分解为若干因素指标连乘形式。二、装修延误工期怎么办装修如果没有正当理由延误工期，可以先看装修合同中是否有

2023-06-15

141人看过
不可抗力
谁应该在租赁期间承担维修责任？

租赁期间的维修责任一般由出租人承担，如果房屋损坏是因为承租人的过错造成、或者是因为不可抗力的因素造成、或者双方约定由承租人负责检查和维修房屋的，出租人可以免责，虽然出租人也负责维修，但应当由承租人承担费用。租赁期内的维修责任人是谁1、租赁期内的维修责任人一般是出租人。出租人未履行维修义务的，承租人可以自行维修，维修费用由出租人负担。但因承租人的过错致使租赁物需要维修的，出租人不承担维修义务。2、法律依据：《民法典》第七百一十三条承租人在租赁物需要维修时可以请求出租人在合理期限内维修。出租人未履行维修义务的，承租人可以自行维修，维修费用由出租人负担。因维修租赁物影响承租人使用的，应当相应减少租金或者延长租期。因承租人的过错致使租赁物需要维修的，出租人不承担前款规定的维修义务。《中华人民共和国民法典》第七百一十一条承租人未按照约定的方法或者未根据租赁物的性质使用租赁物，致使租赁物受到损失的，出

2023-07-06

341人看过

有期徒刑
装修期是否含在合同期内

一、装修期是否含在合同期内一般租赁合同会约定一个月左右的装修期，装修期不计入合同期限。但合同没有约定的话，就没有装修期了。二、装饰装修合同有诉讼时效吗装饰装修合同有诉讼时效，根据我国法律规定，对于合同诉讼时效的期限一般为三年，即如果涉及到合同矛盾和纠纷的，可以在三年内提出诉讼，如果超出了诉讼时效的，那么司法机关可以不予受理。《民法典》(自2021年1月1日起施行)第一百八十八条规定:向人民法院请求保护民事权利的诉讼时效期间为三年。法律另有规定的，依照其规定。诉讼时效期间自权利人知道或者应当知道权利受到损害以及义务人之日起计算。法律另有规定的，依照其规定。但是，自权利受到损害之日起超过二十年的，人民法院不予保护，有特殊情况的，人民法院可以根据权利人的申请决定延长。三、装修期间算私闯民宅吗算私闯民宅的，私闯民宅是一个法律中规定的非法行为，是非法侵入他人住宅，即他人未经住宅主人许可或有权机关未依

2023-04-26

344人看过
工资
工人工资拖延症，装修公司需承担责任

针对劳动纠纷,可以采取以下三种方式来解决:向当地劳动监察部门进行投诉和举报,或者向当地劳动争议仲裁委员会提出仲裁申请,请务必在劳动争议发生之日起一年内提交书面申请。如果仲裁裁决生效后用人单位不执行,劳动者可申请法院强制执行。如果是劳务欠款类的问题,可以直接向法院提起民事诉讼。以下是针对三个内容的改写：（1）向当地劳动监察部门进行投诉和举报；（2）向当地劳动争议仲裁委员会提出仲裁申请，请务必在劳动争议发生之日起一年内提交书面申请；（3）通过司法途径来解决争议。这又分三种情况：一是针对劳动纠纷案件，经劳动仲裁后任何一方不服的，可以向法院提起诉讼；二是经仲裁后都服从，劳动仲裁裁决生效后，用人单位不执行的，劳动者可申请法院强制执行；三是属于劳务欠款类的可直接向法院提起民事诉讼。司法途径司法途径是指通过法律程序来解决争议或纠纷的方式,包括诉讼、仲裁和调解等方式。在这些方式中,诉讼是最为普遍和正式的一

2023-11-12

192人看过