交付未竣工验收合格的商品房怎么办-法师兄

交付未竣工验收合格的商品房怎么办

来源：法律编辑整理时间： 2023-06-19 17:45:48 212 人看过

[案情]：

原告（上诉人）：傅某

被告（被上诉人）：乙房地产公司

2004年7月18日傅某与乙房地产公司签订《商品房买卖合同》，约定乙应于2005年12月31日前将质量验收合格及竣工验收合格的房屋交付傅某使用。如逾期交房傅某仍要求继续履行合同时，乙应自约定交房的最后期限的第二天起至实际交房之日止每日按傅某已付房价款的万分之二支付逾期交房违约金。该合同签订后，傅某向乙支付了全部购房款，但乙未按期交房。乙直至2006年12月1日才向傅某实际交付了房屋，但其所交付的房屋只通过质量验收，还未竣工验收合格。傅某在明知该房未进行竣工验收的情况下，仍在房屋交接表中业主意见栏签署了同意接房，并实际占有了该房屋。但该房屋至2007年9月30日还未经竣工验收合格，由于此前乙已将2007年1月1日之前的逾期交房违约金支付给傅某，因此傅某于2007年9月25日起诉要求乙自2007年1月1日起至2007年9月30日止每日按傅某已付房价款的万分之二支付逾期交房违约金。

一、无争议房产继承诉讼书怎么写

原告：Ｘ某，女，汉族，年月日出生

地址：

电话：

被告：ＸＸ某，女，汉族，年月日出生

地址：

电话：

被告：ＸＸ某，女，汉族，年月日出生

地址：

电话：

诉讼请求：

1、请求判决原告和两被告共同继承被继承人ＸＸＸ遗产（总价约110万元）。

2、请求判决被继承人ＸＸＸ遗产的三分之一归原告继承所有。（包括ＸＸ路235弄14号305－306室房屋1／6产权，ＸＸ路680弄28号702室房屋1／9产权，其他遗产价值7万元。

3、本案诉讼费用由被告承担。

事实和理由：

被继承人ＸＸＸ于1964年12月4日出生，于2008年1月19日因病亡。原告是被继承人的母亲（原告丈夫ＸＸＸ于2004年12月8日亡）。被告ＸＸ某是被继承人的子ＸＸＸ某是被继承人的女儿。

被继承人亡时留下遗产为：ＸＸ路235弄14号305－306室房屋1／2产权，ＸＸ路680弄28号702室房屋1／3产权，现金以及其他遗产共约20万元。

被继承人亡后，其遗产全部由被告ＸＸ某占有，原告曾多次和被告协商被继承人的遗产继承事项，但是被告均以各种理由拒绝和原告分割被继承人的遗产。被告的行为已经严重侵害了原告的合法权益。故特向法院起诉，请求维护原告的合法权益。谢谢！

此致

区法院

具状人：

年月日

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多遗产继承相关文章

房地产开发
房屋交付前未经验收或经验收不合格。

依据现行法律规定，房屋建成后交付使用前，建设单位应组织勘察、设计、施工、监理等各方对工程质量进行验收，验收合格的应该签署质量合格文件；并申请规划、公安消防、环保部门对房屋进行检查，出具认可文件或者准许使用文件；最后由建设单位向工程所在地的建设行政主管部门备案，取得房屋建设工程竣工验收备案表。《建筑法》第六十一条规定：“建筑工程竣工经验收合格后，方可交付使用；未经验收或者验收不合格的，不得交付使用。”《城市房地产管理法》第二十六条规定：“房地产开发项目的设计、施工，必须符合国家的有关标准和规范。”因此，购房人在办理商品房交接入住手续时，应要求出卖人出示该商品房的《建筑工程竣工验收备案表》，查验该工程是否经验收合格。如果出卖人不能出示该商品房的《建筑工程竣工验收备案表》，说明该工程未经验收或者验收不合格，购房人有权拒绝收房，由此引起的延期交房责任由出卖人承担。如果出卖人超过约定的期限房屋仍然未

2023-03-31

496人看过
工程监理
竣工验收未通过，房屋已入住是否视为验收合格？

未竣工验收已入住不能视为已验收合格，验收合格必须符合规定的房屋建筑工程质量标准，具有经签署的工程保修书，必须具有质检站核发的房屋质量合格证明，煤气、上水、电热、污水、路通，楼前6米、楼后3米场地平整，必须按图纸、文件要求达到设备齐全、手续完备。未竣工验收已入住视为已验收合格是否合法法律咨询：未竣工验收已入住是否视为已验收合格律师回答：在工程未竣工验收的情况下，入住不能视为工程验收合格，若权益受到侵害，可根据双方合同的约定，要求开发商承担相应的违约责任。相关法律知识：《中华人民共和国建筑法》中有关内容的规定第三十条国家推行建筑工程监理制度。国务院可以规定实行强制监理的建筑工程的范围。第三十一条实行监理的建筑工程，由建设单位委托具有相应资质条件的工程监理单位监理。建设单位与其委托的工程监理单位应当订立书面委托监理合同。第三十二条建筑工程监理应当依照法律、行政法规及有关的技术标准、设计文件和建筑

2023-07-06

298人看过
房地产开发
商品房置业流程之竣工验收

根据商品房买卖合同规定：1、该商品房经验收合格2、该商品房经综合验收合格3、该商品房经分期综合合格4、该商品房取得商品住宅交付使用批准文件5、其他交条件。买方可选择其中之一为交房验收条件，在竣工验收时，买方应注意以下几点：1、要看交付给你的商品房和合同签订的要购买的商品房是否一致，其结构是否和原设计图相同。房屋面积是否经过房地产部门实际测量，与合同签订面积是否有差异。面积误差面积是入住过程中问题较多的一个环节，许多买房者等到拿钥匙进新家一看，总觉得比自己想象的面积小了，这主要是由于商品房的销售面积之中包含有公摊面积部分。因为公摊面积的计算方法相对比较复杂，不太容易被大多数购房人所掌握。而出现面积误差时请相关部门重新测量也比较麻烦，这方面最好是了解一下有关的政策，对那些可以计入分摊面积的部分做到心中有数，再比照发展商所提供的资料，发现问题可以请相关部门复测。2、目前房屋质量问题的投诉在商品房

2023-06-10

221人看过
房地产开发
商品房竣工验收的标准及依据

面积一般来讲，商品房在出售时是按套或单元出售，并以建筑面积而不是使用面积来计算总售价，而这建筑面积是销售面积，指的是购房者所购买的那处房子的套内或单元内的建筑面积（即套内建筑面积）与应分摊的公用建筑面积之和。其中，套内建筑面积＝套内使用面积＋套内墙体面积＋阳台建筑面积而公用建筑面积由以下两部分组成：（1）电梯井、楼梯间、垃圾道、变电室、设备间、公共门厅和过道、地下室、值班警卫室以及其他功能上为整栋建筑服务的公共用房和管理用房建筑面积。（2）套与公用建筑面积之间的分隔墙以及外墙墙体水平投影面积的一半。即：公用建筑面积＝全套建筑面积－全套各套内建筑面积之和－单独具备使用功能的独立使用空间（如地下车库、仓库、人防工程等）其中：套内建筑面积＝套内使用面积＋套内墙体面＋阳台建筑面积套内墙体面积＝共用墙水平投影面积1／2＋非共用墙水平投影面积分摊的公用建筑面积＝公用建筑面积分摊系数×套内筑面积而：公用

2023-03-21

227人看过

房地产开发
房屋交付必须经过竣工验收

商品房交付是双方当事人的民事行为。在商品房买卖合同中，开发商和购房者通常约定交付条件为“商品房已通过验收”。对于“竣工验收”的具体实施，建设部出台的《住房建设工程和市政基础设施工程竣工验收暂行规定》明确规定，建设单位应当在接到规划、建设等有关单位的建设工程竣工报告后组织施工工程监理进行竣工验收。建设工程验收合格后，方可交付使用。同时，也为建设工程竣工验收提供了必要的条件。从这些规定可以看出，只要建设工程在建设单位的领导下，经过勘察、设计、施工、监理等单位的共同认可，就可以认定为竣工验收合格，达到买方同意的交付条件。竣工验收记录属于建设单位管理行政机关的行政行为，与建设单位与买受人之间的民事行为无关。也就是说，只要商品房符合合同约定的交付条件和国家法律法规对商品房交付的强制性规定，如人防、消防、规划、环保等专项验收必须通过，即使未取得“竣工验收记录表”，也可以交付。事实上，从上述法律法规可以

2023-05-07

227人看过
房地产开发
如何认定商品房交付是否符合“验收合格”和“综合验收合格”条件？

在商品房买卖中，房屋交付纠纷是比较常见的，目前通行的《商品房买卖合同》范本所约定的作为交房条件的验收合格和综合验收合格的约定过于简单，而相关立法又较为模糊，由此易导致纠纷的复杂化。1、验收合格---建设单位组织验收后持有的《工程竣工验收表》验收合格的结论是否为合同约定验收合格交付条件?《建设工程质量管理条例》（下简称《条例》）第十六条规定：建设工程经验收合格的，方可交付使用。同时该条还对竣工验收应当具备的条件作出了规定：（一）完成建设工程设计和合同约定的各项内容；（二）有完整的技术档案和施工管理资料；（三）有工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备的进场试验报告；（四）有勘察、设计、施工、工程监理等单位分别签署的质量合格文件；（五）有施工单位签署的工程保修书。《房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收暂行规定》（下简称《暂行规定规定》）对竣工验收组织、条件及程序作了进一步明确的规定，在《条例

2023-06-05

292人看过
律师事务所
在线答疑：拒收未经竣工验收商品房不违约

发表于2006-07-1314:09:36在线律师：萧虹（钟山明镜律师事务所）宗先生：我们购买了苏州某小区的商品房，几天前收到开发商的交房通知。我们要求开发商出示工程竣工验收备案表，开发商说还没拿到，但房子已通过了设计、监理等单位的验收。而我们在查验房子时发现房子存在地面、墙面裂缝等质量问题，我们为此拒绝收房，可开发商说我们不收房就是违约。萧律师：你们拒绝接受未通过建设工程竣工验收备案且存在质量问题的房屋并不构成违约。因为开发商交付的商品房不具备交房条件，不得交付。如果到了合同约定的交房时间，房屋仍然不具备交房条件，则开发商构成违约。按规定，符合下列3个条件的商品房才具备交房条件：1、通过建设工程质量验收，并取得建设工程竣工验收备案证明。《建设工程质量管理条例》第49条规定：建设单位应当自建设工程竣工验收合格之日起5天内，将建设工程竣工验收报告和规划、公安消防、环保等部门出具的认可文件或者

2023-06-10

183人看过
工程监理
未竣工验收已入住视为已验收合格是否合法

在工程未竣工验收的情况下，入住不能视为工程验收合格，若权益受到侵害，可根据双方合同的约定，要求开发商承担相应的违约责任。相关法律知识：《中华人民共和国建筑法》中有关内容的规定第三十条国家推行建筑工程监理制度。国务院可以规定实行强制监理的建筑工程的范围。第三十一条实行监理的建筑工程，由建设单位委托具有相应资质条件的工程监理单位监理。建设单位与其委托的工程监理单位应当订立书面委托监理合同。第三十二条建筑工程监理应当依照法律、行政法规及有关的技术标准、设计文件和建筑工程承包合同，对承包单位在施工质量、建设工期和建设资金使用等方面，代表建设单位实施监督。工程监理人员认为工程施工不符合工程设计要求、施工技术标准和合同约定的，有权要求建筑施工企业改正。工程监理人员发现工程设计不符合建筑工程质量标准或者合同约定的质量要求的，应当报告建设单位要求设计单位改正。第三十三条实施建筑工程监理前，建设单位应当将委

2023-06-15

224人看过

商品房买卖
南京商品房竣工验收条款的缺陷

《南京市商品房买卖契约》第九条关于工程质量验收的内容已经明显不能与当前的现实情况和有关法律法规相协调。《南京市商品房买卖契约》范本是在1999年起草制定的，当时，建设工程由国家质检站统一验收，所以合同约定甲方取得有关工程验收合格证明文件后，方可将房屋交付乙方使用是没有歧义的。但是在2000年1月，国务院发布了《建设工程质量管理条例》后，商品房的竣工验收制度改成由设计、施工、建设、监理单位自行综合验收制度，验收完后还须向建设行政主管部门办理竣工验收备案手续。许多购房人对开发商组织的综合竣工验收是不放心的，购房人往往要求开发商竣工验收备案成功后方可交付房屋。但是依据现有条款，购房人的意志就难以得到实现，开发商往往在综合验收后就将房屋交付使用了。建设部2000年9月印发的《商品房买卖合同示范文本》就消除了《南京市商品房买卖契约》的这种缺陷。建设部示范文本提供了以下五种情况作为商品房竣工验收合格的

2023-06-10

292人看过
不可抗力
工程竣工未验收便交付使用的，如何处理

1、对于未经竣工验收就交付使用的，责令限期补办验收手续；逾期不补办验收手续的，处以罚款。2、对于将验收不合格的工程交付使用的，责令限期返修，并处罚款、情节严重的，依法吊销营业执照；给购买人造成损失的，依法承担赔偿责任。3、交付使用的商品房，确属主体结构质量不合格的，购买人有权退房；给购买人造成损失的，应当依法承担赔偿责任。对违反上述规定的除房地产开发企业外的其他建设单位的处理：责令改正，并处罚款，重新组织验收；对他人造成损失的，承担相应的赔偿责任。工程竣工怎么进行验收？1、工期延误的情形有哪些《示范文本》通用条款规定了工期延误，需要索赔、签证的其中情形，合同双方也可以再进行其他约定。（1）发包人未能按专用条款的约定提供图纸及开工条件；（2）发包方未能按约定日期支付工程预付款、进度款，致使施工不能正常进行；（3）工程师未按合同约定提供所需指令、批准等，致使施工不能正常进行；（4）工程设计变更

2023-08-12

297人看过
合同无效
工程未竣工验收的，工程款能否支付

1．工程未竣工验收的，应当等竣工验收后才支付工程款。2．验收合格的，按约定支付工程款；3．验收不合格，修复后仍然不合格的，参照合同关于工程价款的约定折价补偿。4．法律依据：《中华人民共和国民法典》第七百九十三条【建设工程合同无效、验收不合格的处理】建设工程施工合同无效，但是建设工程经验收合格的，可以参照合同关于工程价款的约定折价补偿承包人。建设工程施工合同无效，且建设工程经验收不合格的，按照以下情形处理：（一）修复后的建设工程经验收合格的，发包人可以请求承包人承担修复费用；（二）修复后的建设工程经验收不合格的，承包人无权请求参照合同关于工程价款的约定折价补偿。发包人对因建设工程不合格造成的损失有过错的，应当承担相应的责任。第七百九十九条【建设工程的竣工验收】建设工程竣工后，发包人应当根据施工图纸及说明书、国家颁发的施工验收规范和质量检验标准及时进行验收。验收合格的，发包人应当按照约定支付价

2023-08-12

96人看过
房地产开发
商品房交付验收通知书

必须清楚地理解一些必要的送货单。商品房交付有哪些注意事项？购房人可以按照购房合同约定的标准对房屋工程质量和配套设施进行验收，并做好记录。此外，核对开发商提供的交房文件，签署房屋交接证明，也是新房交房单的内容。在验房前，如果开发商要求付款或签署文件，业主不得同意，否则业主在验房过程中发现的质量问题只能通过付款解决。入住时必须仔细检查的文件。在正常交付过程中，业主应核对以下文件：第一，房地产开发商必须取得国家强制规定的《建设工程竣工备案表》。二是我们常说的“两本书”，即建设部颁布的《商品房销售管理办法》所要求的“质量保证书”和“操作手册”，交房时应由开发商提供。三是开发商已从国家认可的专业测绘单位取得该区域的实测数据，看是否与购房合同中的约定有差异，尽快解决问题。仔细检查房子是否有严重的质量问题。一般来说，房屋交付时，如果开发商取得了建设工程规划验收合格证和房屋建设工程竣工验收记录证明材料，就

2023-05-08

460人看过

房地产开发
国家工商行政管理总局关于对未经竣工验收合格的商品房即交付使用违法行为法规适用问题的答复

四川省工商行政管理局：你局《关于国家工商总局＜关于查处利用合同进行的违法行为的暂行规定＞第六条第一款第四项适用的请示》（川工商办[2001]131号）收悉。经研究，答复如下：对于房地产开发商将未经竣工验收合格的商品房交付购房人使用的违法行为，国务院《建设工程质量管理条例》第五十八条有明确的处罚规定。该条例第四十三条至第四十五条，以及第七十五条，还分别对实施建设工程质量监督管理和行政处罚的部门作了规定。我局认为：由于行政法规已有规定，对该案工商行政管理部门不宜适用《关于查处利用合同进行的违法行为的暂行规定》进行查处，应当告知合同当事人向建设行政主管部门投诉，由建设行政主管部门负责处理。二00一年九月十一日

2023-06-10

352人看过
合同条款
验收指的是交工验收和竣工验收吗

工程交工验收一般是指工程施工完成后，建设单位组织施工单位，监理单位检查施工合同的执行情况，评估工程质量是否符合技术标准和设计要求，是否可以交接下一阶段的施工，是否符合竣工验收条件的初步验收评估。工程竣工检验一般由质量监督部门组织的工程质量、参加部门和建设项目综合评价，包括建设、调查、设计、施工、监理部门分别报告工程合同履行情况和工程建设各环节执行法律，审查法规和工程建设强制标准的建设、调查、设计、施工、监理部门提供的工程文件资料，检查工程实体质量的工程施工、设备安装质量和各管理环节等方面进行总体评价，形成工程竣工验收意见，由验收人员签字。两者的明显区别是，在时间上交付检查前，竣工检查后，从检查主体来看，交付检查由项目法人组织进行，竣工检查由政府相关建设主管部门、管理机构、质量监督机构、成本管理机构等机构代表组成的竣工检查委员会组织进行，性质上交付检查是项目管理机构的行为，竣工检查是政府管理

2023-08-07

127人看过