工程质量责任由承包人承担的一般原则是什么-法师兄

工程质量责任由承包人承担的一般原则是什么

来源：互联网时间： 2023-05-07 21:43:31 162 人看过

针对建筑工程质量中存在的问题，其原因可能是多方面的，既有施工方施工不当的原因，也有勘察、设计、施工等方面的原因。因此，在责令施工方承担工程质量责任时，一般从以下几个方面来界定：

（1）施工方不按工程设计施工图纸和施工技术规范施工而造成的施工质量问题。工程施工图是施工的直接依据，施工技术规范又称施工技术标准。严格按照二者进行施工是保证工程质量的基本前提，也是划分责任的重要依据。（二）施工方未按工程设计要求对建筑材料、构配件和设备进行检验，使用不合格的建筑材料、构配件和设备，造成工程质量问题的，施工技术规范和合同协议书。（3）在合理的使用寿命中，基础工程和主体结构的质量问题；当施工项目完成时，屋顶和墙体的渗漏和开裂等问题应归咎于承包商的质量责任。

在司法实践中，施工方因工程质量问题要求减少工程款时，可支持的减少金额一般为工程质量修复的实际成本，包括拆除所需的建筑材料、机械设备和人工成本，对原不合格工程进行返工、返修。如果上述费用不一致，双方可通过分析调整费用，质量维修费用应通过审计确定。此外，因施工方原因造成的损失，仍可以依法依合同向承包人追偿。在程序上，工程质量问题可以直接作为抗辩事由要求支付工程欠款，无需进一步反诉。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多欠款相关文章

承诺
对建设工程质量负责人承担什么责任？

为稳定和维持建筑行业的市场秩序,保证建设质量,促进施工业持续健康发展,2014年9月1日,起住建部将展开工程质量治理两年行动。此次行动的重点有六个方面，其中最重要的对建设工程质量负责人承担终身责任制度。因此，相关法律规定被严格落实将是此次行动完美落幕的重要保障。市住房和城乡建设局召开开展工程质量治理提高住房建设品质活动现场观摩会，会上下发了《关于进一步严格落实建筑工程责任主体项目负责人质量终身责任制的通知》，规定临沂市参与建筑工程新建、扩建、改建的建设、勘察、设计、施工、监理单位的法定代表人和项目负责人，在工程设计使用年限内对所承担的建筑工程质量负终身责任。从事建筑工程的建设、勘察、设计、施工、监理单位的法定代表人需要签署法定代表人授权书，明确项目负责人。项目负责人对建筑工程质量负终身责任，并签署《建筑工程质量终身责任承诺书》。未签署《授权书》、《承诺书》的工程，质量监督机构不予办理工程质

2023-06-04

110人看过
工程发包
工程发包人要对工程质量承担责任的有哪些？

由发包人对工程质量承担责任的情形有发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、技术资料的；发包人变更计划，提供的资料不准确的；发包人未按照约定支付价款的等。一、承包人单方解除合同的情形是什么承包人可以单方解除合同的情形主要是：(1)发包人未按期支付工程款造成违约，且符合承包合同中约定的承包人有权单方面解除合同的条件;(2)发包人提供的主要建筑材料、建筑构配件和设备不符合强制性标准;(3)不履行约定的其他协助义务，致使承包人无法施工的。发包人有上列情形且致使承包人无法施工，在催告的合理期限内发包人仍未加履行的，承包人可解除合同。二、工期延误有哪些情形工期延误的情形有：1、工程量增加；2、发包人变更设计；3、发包人未按合同约定的期限提供设计图纸等施工必需的资料；4、发包人未按约支付工程款；5、发包人指定的分包人与承包人在施工过程中衔接不当；6、工程质量鉴定；7、不可抗力或其他因素。

2023-06-26

393人看过
责任主体
承担工程质量责任主体包括哪些

工程质量责任主体包括建设方、施工方、设计方、监理方。工程质量责任主体对工程质量承担责任如下：1、建设单位是工程质量的第一责任人，对建设工程的质量全面负责。2、勘察、设计单位必须按照工程建设强制性标准进行勘察、设计，并对勘察、设计的质量负责。3、施工单位对建设工程的施工质量负责。4、工程监理单位应当依照法律、法规以及有关技术标准、设计文件和建设工程承包合同，代表建设单位对工程施工质量实施监理，并对施工质量承担监理责任。侵权责任的承担主体有哪些侵权责任的承担主体应按民法典规定的以下情形进行确定：1、行为人因过错侵害他人民事权益造成损害的，应当承担侵权责任。依照法律规定推定行为人有过错，其不能证明自己没有过错的，应当承担侵权责任。2、无民事行为能力人、限制民事行为能力人造成他人损害的，由监护人承担侵权责任。监护人尽到监护责任的，可以减轻其侵权责任；有财产的无民事行为能力人、限制民事行为能力人造成

2023-07-22

383人看过
法律综合知识
工程违法分包承包人承担什么责任

一、工程违法分包承包人承担什么责任工程违法分包承包人承担以下法律责任：如果承包单位将承包的工程转包，或者违反法律规定进行分包，会责令改正，没收违法所得，并处罚款，可以责令停业整顿，降低资质等级；情节严重的，吊销资质证书。《中华人民共和国建筑法》第五十二条建筑工程勘察、设计、施工的质量必须符合国家有关建筑工程安全标准的要求，具体管理办法由国务院规定。有关建筑工程安全的国家标准不能适应确保建筑安全的要求时，应当及时修订。第五十三条国家对从事建筑活动的单位推行质量体系认证制度。从事建筑活动的单位根据自愿原则可以向国务院产品质量监督管理部门或者国务院产品质量监督管理部门授权的部门认可的认证机构申请质量体系认证。经认证合格的，由认证机构颁发质量体系认证证书。二、工程分包与转包有什么区别工程分包与转包的区别如下：1．主体不同。转包发生在总承包人和转承包人之间；分包则发生在总承包人与分包人之间。2．对象

2023-01-17

147人看过

法律综合知识
工程质量责任应谁来承担

建筑施工企业对工程的施工质量负责。建筑施工企业必须按照工程设计图纸和施工技术标准施工，不得偷工减料。工程设计的修改由原设计单位负责，建筑施工企业不得擅自修改工程设计。工程质量责任应谁来承担的法律依据《中华人民共和国民法典》第八百零一条因施工人的原因致使建设工程质量不符合约定的，发包人有权请求施工人在合理期限内无偿修理或者返工、改建。经过修理或者返工、改建后，造成逾期交付的，施工人应当承担违约责任。《中华人民共和国民法典》：第十八章　建设工程合同　　第八百零一条　因施工人的原因致使建设工程质量不符合约定的，发包人有权请求施工人在合理期限内无偿修理或者返工、改建。经过修理或者返工、改建后，造成逾期交付的，施工人应当承担违约责任。

2022-07-14

294人看过
书面合同
发包方承担工程质量责任的例外情况

工程质量责任由发包方承担的例外情况：发包方未能及时提供指令或指令错误；发包方未按合同时间提供图纸；发包方延期开工或暂停施工；发包方没有完全履行告知义务导致地址条件发生变化；发包方对工程质量的检验影响施工正常进行；发包方没有按照合同时间支付工程预付款和进度款；发包方供应的材料设备不合格。民法典的发包方是否可以承担违约责任发包方会承担违约责任。根据《民法典》第八百零三条，发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的，承包人可以顺延工程日期，并有权要求赔偿停工、窝工等损失。第八百零四条，因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的，发包人应当采取措施弥补或者减少损失，赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。第八百零五条，因发包人变更计划，提供的资料不准确，或者未按照期限提供必需的勘察、设计工作条件而造成勘察、设计的返工、停工或者修改设

2023-07-27

258人看过
工程承包
建设工程承包人承担工程质量责任的期间可分为哪两个

第一阶段是从开工开始到竣工验收合格之前，这一阶段通常称为返修责任，即承包人对在施工中出现的质量缺陷，应当负责返修。第二阶段是从竣工验收合格之后到保修期结束，这一阶段通常称为保修责任，即承包人对在保修期中出现的质量缺陷，应当负责保修。建设工程承包人有哪些责任工程承包方有哪些责任（1）施工准备责任。施工场地的平整，施工界区以内的用水、用电、道路和临时设施的施工；编制施工组织设计（或施工方案），做好各项施工准备工作。（2）物资准备责任。按双方商定的分工范围，做好材料和设备的采购、供应和管理。（3）及时告知责任。及时向发包方提出开工通知书、施工进度计划表、施工平面布置图、隐蔽工程验收通知、竣工验收报告；提供月份施工作业计划、月份施工统计报表、工程事故报告以及提出应由发包方供应的材料、设备的供应计划。（4）工程质量责任。由于承包方的原因造成工程质量不符合合同规定的，承包方应负责无偿修理或返工，由此造

2023-07-22

448人看过
工程发包
建设工程发包人是否须对工程质量缺陷承担责任

建设工程的质量关系到公共安全，为了确保建设工程质量，《民法典》、《建筑法》等法律、行政法规或者部颁规章都作出了许多具体规定，如有关承包人施工资质、工程分包、工程验收、工程保修、工程监理、建材供应等方面的规定，这些规定的核心都是为了保证工程质量。一般来讲，承包人的主要合同义务就是按照合同约定和国家标准施工，将合格的建设工程交付发包人，如果工程质量有缺陷，应由承包人承担责任。但在特殊情况下，建设工程质量缺陷与发包人的过错有关，如果发包人不承担相应的责任，都让承包人承担责任是不公平的。因此，《解释》第四百七十条规定，发包人提供的设计有缺陷，提供或指定购买的建筑材料、建筑构配件、设备不符合强制性标准，直接指定分包人分包专业工程的，应当承担责任。

2023-06-15

412人看过

法律综合知识
高空坠物责任人之责任承担原则是什么？

根据法律相关规定和要求，高空坠物行为人清楚的需要依法承担全部侵权责任，但是如果高空坠物侵权责任人不明确，无法查明则由高空坠物建筑物楼层群体共同承担赔偿责任，物业作为高空坠物安全保障责任主体，如果没有履行安全防护维修养护义务，同样需要承担未履行安全保障造成的侵权责任。高空坠物被分为两种情况，一种是故意，一种是意外。前者是一种自私损人的行为，比如从窗户向外抛撒垃圾、生活用品等；后者则是由于客观条件引发的意外事件，比如风把玻璃吹落，墙体瓷片由于年久脱落等。但是，不管是哪一种行为，高空坠物都被认为是一种侵权行为。从建筑物中抛掷物品或者从建筑物上坠落的物品造成他人损害的，由侵权人依法承担侵权责任；经调查难以确定具体侵权人的，除能够证明自己不是侵权人的外，由可能加害的建筑物使用人给予补偿。可能加害的建筑物使用人补偿后，有权向侵权人追偿。物业服务企业等建筑物管理人应当采取必要的安全保障措施防止前款规定情

2024-01-12

203人看过
债权人
其他担保人责任承担原则

一、其他担保人责任承担原则其他担保人责任承担原则如下：1.质权人放弃质权，不得有损于其他利害关系人的利益。有时．在同一债权上既有质权担保又有其他担保，在这种情况下，质权人放弃质权时，则直接影响其他担保人的利益。2.为了确保其他担保人的利益不因其放弃质权的行为受到影响，在质权人放弃质权时，如果是债务人以自己的财产出质的，其他担保人在质权优先受偿的范围内，不再承担担保责任；但其他担保人承诺仍然承担担保责任的，法律并不干涉。二、担保人应当具备的资格1.具有代为清偿债务能力的法人、其他组织或者公民，可以作保证人。2.根据有关规定，个体工商户、农村承包经营户是公民的一种特殊形态。3.企业法人的分支机构未经法人书面授权提供保证的，保证合同无效。企业法人的职能部门提供保证的，保证合同无效。5.以公益为目的的事业单位、社会团体不得充当保证人。6.国家机关在接受外国政府或者国际经济组织提供的贷款的过程中，并

2023-04-25

111人看过
建筑工程劳务
劳务分包是否应当对工程质量承担责任？

劳务分包施工必须按分包合同中的质量约定组织施工，并按分包合同约定对施工部位的质量负责（一般施工引起的质量问题由劳务分包方负责，砌砖等材料引起的质量问题不由劳务分包方负责）。砌筑墙体不符合验收标准的，由劳务分包单位负责一般施工造成的质量问题，由砌筑班组负责返工、返修，但因水泥不合格造成质量事故的，由总包单位负责。劳务分包的缺陷目前我国的法律法规对建筑工程的劳务分包并没有详尽的规定，仅有建设部的部门规章《建筑业企业资质管理规定》、最高人民法院《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》。但截至到目前我国的建筑工程劳务分包仍然存在诸多不完善的方面。主要原因表现在以下几个方面：1、规范建筑工程劳务分包的法律法规不健全。建议在《建筑法》的修订上，充分肯定劳务分包的法律形式，明确建筑工程劳务分包中的劳务用工制度，严格禁止＂包工头＂承包劳务工程。2、各级行政主管部门对规范建筑工程劳

2023-07-02

107人看过
责任主体
建设工程质量责任主体责任是谁承担？

无论是建设单位、勘察单位、设计单位、施工单位和施工图审查机构、工程质量检测机构、监理单位，都属建设工程质量责任主体。建设工程质量责任主体是指从事新建、扩建、改建房屋建筑工程和市政基础设施工程建设活动的单位中，有违反法律、法规、规章所规定的质量责任和义务的行为，以及勘察、设计文件和工程实体质量不符合工程建设强制性技术标准的情况的按照2003年6月建设部颁发的：“关于印发《建设工程质量责任主体和有关机构不良记录管理办法》(试行)的通知”要求，建设工程质量责任主体由建设行政主管部门给予行政处罚。并且其不良记录，包括勘察、设计、施工、施工图审查、工程质量检测、监理等单位的不良记录，应作为建设行政主管部门对其进行年检和资质评审的重要依据。一、工程质量事故的分类工程质量事故的分类方法较多，国家现行对工程质量事故通常采用按造成损失严重程度划分为：一般质量事故、严重质量事故和重大质量事故三类。重大质量事故

2023-04-05

477人看过

法律综合知识
工程质量缺陷责任的承担问题

（1）因承包人原因导致的工程质量问题，由承包人承担，并进行修理、返工或改建，承包人拒绝修复的，发包人可以减少支付工程价款。（2）因发包人过错导致的工程质量缺陷，发包人应当承担过错责任。发包人过错包括发包人提供的设计有缺陷、发包人提供的设备不符合强制性标准、发包人提供或指定的设备材料不合格、发包人直接指定的分包人承担的分包工程存在质量缺陷。同时规定，发包人未经竣工验收擅自使用工程的，不能再以使用部分质量不合格为由主张拒收或赔偿；承包人在工程合理使用寿命内对地基基础工程和主体结构质量承担民事责任。（3）发包人和承包人都有过错的，各自承担自己的责任。在建设工程中，建设工程质量是非常重要的因素，工程质量责任事故承担方的认定需要根据事故的具体情况进行具体分析；同时发生建筑工程质量责任事故需要按照建筑工程质量责任事故处理程序进行处理。

2024-02-12

372人看过
工程发包
把工程发包给无资质人员承担什么责任

首先，发包给无资质人员承包的建设工程合同是无效合同，建设单位要承担合法权益无法保障的民事责任；其次，如果将工程发包给不具备相应资质条件的单位，建设单位明知其无资质的，建设单位对该工程质量承担连带责任；最后，如果造成严重后果的，可能需要承担行政或者刑事责任。一、个人是否可以承接工程劳务分包个人可以承担工程劳务分包。分包的具体情形是：1、建设工程总承包商可以将承包工程中的部分工程承包给具有相应资质的分包商，但除总承包合同约定的分包外，必须经建设单位批准；2、建设工程总承包商应当按照总承包合同的约定对建设单位负责；3、分包商应当按照分包合同的约定对总承包商负责。总承包商和分包商对分包工程的建设单位承担连带责任。二、无资质承揽工程处罚在哪未取得资质证书承揽工程的，予以取缔，并处罚款；有违法所得的，予以没收。以欺骗手段取得资质证书的，吊销资质证书，处以罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任。工程建设单位

2023-06-25

135人看过