发包人应承担的风险有哪些？-法师兄

发包人应承担的风险有哪些？

来源：互联网时间： 2023-06-25 14:13:54 348 人看过

在建筑工程合同中发包人承担着社会风险、自然风险、商业风险以及法律风险四种风险。

社会风险是在项目建设的过程中由于社会因素、政治因素等造成的不良影响。比如说因为未尊重当地的风俗习惯或者宗教信仰，建设项目受到影响，或者因为当地的治安状况太差导致出现了人员伤亡或者财产损失等。

自然风险是地震、洪水、火灾、台风等自然因素导致发包人蒙受损失。自然条件是较为常见的影响因素，比如说在雨季或者在高温的夏季进行工程建设时，不良的外在环境会大大影响工程的进度。

商业风险主要是发包人没有经济力量支持项目建设完成，也就是在项目建设的过程中，发包人因为投资失利或者其他因素导致资金不能流通，无法支持工程款项。这一情况下，一般工程将被拍卖。

最后一项是法律风险，这一项是发包人最容易遇上同时相较于以上三种而言又是最容易防控的因素。

一、承包人应承担的风险有哪些？

1、工期延迟的风险。如果承包方施工管理组织不抄到位，没有按合同工期完工，就会承担违约责任。

2、质量缺陷的风险。如承包方使用了不合格材料，或产品袭有质量问题

3、材料价格变动的风险。一般合同签订后，如果材料价格上涨或下跌，都不会调价的。

4、安全风险，如果施工方在施工过程中，出现安全事故，给甲方造成了声誉等损失，甲方是会重罚的。

5、工程资金来源的风险，这是最大的风险。如果甲方资金没有保证，工程干到一半停工了，就麻烦了，甲方都没钱了，施工方就算有理有据，也没办法拿到钱，就算不亏损，也不可能有赚。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多财产损失相关文章

股东会
股东会承包经营的风险有哪些？

一、股东会承包经营的风险有哪些？1.公司营业权不能独立转让是内部承包经营风险存在的直接原因。承包股东向发包公司交付一定数额的承包费后，发包公司将公司的经营权承包给承包股东，使承包股东在承包期间享有公司的经营权利。但并不是将发包公司的经营在一定期限内转让给了承包股东，而是承包股东在一定范围内有行使公司经营、管理行为的权利，所以，承包股东并非真正享有经营、管理权。由于企业经营上活动包括企业构成部分、组织与顾客、商品、劳务，及与资金供应者的关系等，经常变动，其客体难以量化，欠缺权利所应具的社会典型公开性，尤其是归属及排他的功能。因此，在公司内部承包经营过程中，公司经营权中哪一部分完全由承包股东行使?哪一部分完全由发包公司行使?并不能做出明确的划分。那么，必然导致在经营权在行使过程中，“你中有我，我中有你”。由于权利的行使人不明确，自然地，产生的相责任人也变得模糊不清，为此，大大增加了发包公司与承

2023-05-02

285人看过
法律综合知识
发包人针对风险如何应对

如果双方可以就孩子抚养协商一致，按照双方当事人的意思出具判决书;如果双方不能就孩子抚养协商一致，法院会按照一人抚养一个子女的原则进行判决;判决抚养的时候法院会参考孩子的年龄，性别等因素进行判决，通常情况下，两周岁以内的子女原则上女方抚养，两周岁到十周岁之间的子女法院会按照有利子女成长的原则判决，十周岁以上的子女可以征求孩子意见。一、拆迁补偿两个女儿的怎么补偿拆迁补偿两个女儿的补偿标准：1、如果双方可以就孩子抚养协商一致，按照双方当事人的意思分配；2、如果双方不能就孩子抚养协商一致，法院会按照一人抚养一个子女的原则进行判决；3、判决抚养的时候法院会参考孩子的年龄，性别等因素进行判决，通常情况下，两周岁以内的子女原则上女方抚养，两周岁到八周岁之间的子女法院会按照有利子女成长的原则判决，八周岁以上的子女可以征求孩子意见。

2023-03-21

380人看过
工程承包
对外工程承包税收风险的应对策略有哪些？

一、对外工程承包税收风险形成的原因对外工程承包项目税务风险形成的原因有很多，主要体现在以下方面：1、由于各国政治体制、经济发展水平等不同，各国税制及征管方式存在较大的差异。但中国承包商在进入某个国家市场时，未对项目当地的税收体制等进行详细研究，对征管严格程度估计不足；2、企业未在项目开发阶段充分考虑税务征收问题，未能选定合适的合同主体，组织形式；3、企业合同管理人员未在经营决策、签订合同等方面充分考虑税务征收问题；4、项目执行期间不重视基础筹划，未依法办理涉税事务，享受税收优惠；5、项目所在地的税务主管官员不执行该国税法或税收协定，或不认同中国承包商的税务处理，要求进行调整；二、对外工程承包税收风险的应对策略（一）项目跟踪阶段的税务风险管理境外工程承包项目从跟踪阶段开始，就要对项目所在国家的税制进行充分调研，调研重点包括：项目所在国与中国以及其他国家的税收协定；项目所在国的税法体系，重点关

2023-05-22

288人看过
仲裁时效
1代替人承担代偿债务有哪些风险

当事人替人做债务担保的风险为：如果债务人不能清偿债务的，担保人要承担保证责任；而保证责任按照当事人的约定分为一般保证责任和连带责任保证，具体承担何种责任要看当事人的约定。一、没有约定担保方式的担保属于哪种担保保证方式分为一般保证和连带责任保证两种，如果当事人对保证方式没有约定或约定不明确的，保证人应当按照一般保证承担保证责任。当事人在保证合同中约定，债务人不能履行债务时，由保证人承担保证责任的，为一般保证。一般保证的保证人在主合同纠纷未经审判或者仲裁，并就债务人财产依法强制执行仍不能履行债务前，有权拒绝向债权人承担保证责任。二、公司股东担保人承担的责任公司股东担保人承担的责任有一般保证责任和连带保证责任两种，公司股东担保人在保证合同中约定，债务人不能履行债务时，由保证人承担保证责任的，为一般保证。公司股东担保人在保证合同中约定保证人和债务人对债务承担连带责任的，为连带责任保证。三、抵押担保

2023-03-31

384人看过

质押
质押仓单应承担的风险

仓单质押业务涉及到仓储企业、货主和银行三方，仓库和银行、货主企业之间都存在着委托代理关系，主要体现在：一种是作为银行的代理人，监管货主企业在仓库中存储货物的种类、品种和数量等；另一种是作为货主企业的代理人管理仓库中货主企业的货物，包括管理货物的进出库，确保仓储货物的安全、防潮、防霉等。正是由于存在这种三方的代理关系，仓储企业实施仓单质押业务有许多潜在风险。一是客户（货主企业）资信风险。在选择客户时一定要谨慎，要重点考察企业的经营能力和信用状况，反映企业经营状况是否正常的最直接指标是主营业务的增长率，因此选择客户的主营业务增长率要大于零，最好大于该行业的平均增长率。再者，还要考察客户的资产负债率，一般而言，资产负债率控制在30%左右是企业财务状况稳健的表现，但随着市场经济和金融业的发展，企业资产负债率普遍提高，这无疑增大了企业的破产风险，因此选择客户的资产负债率应小于50%。

2023-06-14

383人看过
工程施工
发包人应该如何处理风险

发包人针对风险应该这样应对：（1）合同应载明发、承包人双方的通讯地址，并约定为送达地址。送达地址不准确或地址变更未通知对方，导致通知被退回，仍视为送达。（2）合同应载明发包人履行通知义务后，承包人不来现场进行核查情况，并不履行保修义务的，发包人有权安排第三方进行保修。发包人主张将工程款予以抵扣如何处理1、发包人主张将工程款予以抵扣，如果是双方在合同中有所约定的，一般应该支持。但是承包人依据建设工程施工合同要求发包人支付工程款，发包人主张将其已向合法分包人、实际施工人支付的工程款予以抵扣的，不予支持。2、法律依据：《民法典》第八百零七条发包人未按照约定支付价款的，承包人能不能催告发包人在公道期限内支付价款。发包人逾期不支付的；除按照建设工程的性质不宜折价、拍卖的以外，承包人能不能与发包人协议将该工程折价，也能不能申请人民法院将该工程依法拍卖，建筑工程的价款就该工程折价或者拍卖的价款优先受偿。

2023-07-31

442人看过
抚养费
打官司有风险吗,需要承担哪些法律风险

1、超过诉讼时效的风险。当事人请求人民法院保护民事权利的诉讼时效一般为二年，但下列诉讼时效为一年：(1)延付或拒付租金的，(2)出售质量不合格的商品未声明的(3)寄存财物被丢失或毁损的(4)身体受到伤害要求赔偿的。诉讼时效期间从知道或者应当知道权利被侵害时起计算，但是，从权利被侵害之日起超过二十年的，人民法院不予保护，该二十年的诉讼时效不适用中止、中断的规定，但可以适用有关延长的规定。2、诉讼请求不当的风险。诉讼请求不完整，会导致未请求部分视为自动放弃而得不到审理的风险，诉讼请求的放弃、变更、增加应在举证期限内提出，逾期会导致放弃权利的风险。3、不能充分提供证据的风险。除举证责任倒置外，当事人应为自己的主张提供证据加以证明，没有证据或证据不足的，由负有举证责任的当事人承担举证不能的败诉风险。4、超过时限提供证据的风险。超过举证时限提供证据的，人民法院不组织质证，除非对方当事人同意，否则不被

2023-06-13

350人看过
不可抗力
租赁合同的风险承担范围有哪些

租赁合同的风险承担：租赁物的毁损、灭失如果是由不可归责于任何人的原因，例如不可抗力引起的，则由出租人对自身负担财产损失风险；租赁物的毁损、灭失如果是由第三人造成的，则第三人向出租人负侵权损害赔偿责任。租赁合同适用范围凡是当事人需要取得对方标的物的临时使用、收益而无须取得所有权，并且该物不是消耗物时，都可以适用租赁合同。租赁物须为法律允许流通的动产和不动产。租赁合同包括房产租赁合同、融资租赁合同、租赁合同范本、房屋租赁合同、汽车租赁合同、厂房租赁合同、土地租赁合同、商铺租赁合同等。《民法典》第七百一十三条承租人在租赁物需要维修时可以请求出租人在合理期限内维修。出租人未履行维修义务的，承租人可以自行维修，维修费用由出租人负担。因维修租赁物影响承租人使用的，应当相应减少租金或者延长租期。因承租人的过错致使租赁物需要维修的，出租人不承担前款规定的维修义务。第七百一十四条承租人应当妥善保管租赁物，因

2023-08-05

182人看过

要约
总承包人如何防范发包人直接分包的风险

（1）总包合同列明总承包人承包范围，避免与发包人直接分包工程范围重合，并写明在工程交叉施工时责任如何区分。如材料堆放、水电、道路使用等问题。（2）总承包人应注意施工合同中对发包人直接分包的管理、配合义务的约定，审核管理、配合内容是否切实可行。特别要明确因发包人直接分包给承包人造成工期延误、直接分包单位不及时移交资料、不服从管理等责任应由发包人承担。不要约定如提供足够的住宿条件或脚手架给分包单位使用等模糊语言，导致纠纷或损失的发生。（3）总承包人注意对配合费、管理费及水电费的收取，最好约定由发包人直接向承包人支付。（4）应避免代替发包人直接与分包单位签订分包合同，将发包人直接分包工程纳入自己的承包范围，使自己增加承担发包人应承担的质量、安全等责任。（5）发包人直接分包的单位在施工中如发生不服从管理的，应及时书面通知发包人，分包工程对总承包人造成损失或其进度、质量影响总承包工程的，总承包人应及

2023-03-19

327人看过
强制执行
债务纠纷中担保人会承担哪些风险？

一、担保人的法律责任1、一般保证责任。其所负的责任是在债务人不能清偿到期债务时担保人要为其承担该责任，即清偿到期债务。2、连带保证责任。其所负的责任是当债务以到清偿期债权人有权要求债务人或保证人偿还债务。二、担保人的责任免除情形同一债权既有保证又有物的担保的，债权人在主合同履行届满后怠于行使担保物权，致使担保物的价值减少或者毁损、灭失的视为债权人放弃部分或者全部物的担保保证人在债权人放弃权利的范围内减轻或免除保证责任。三、保证人拒绝偿还情形当保证为一般保证时保证人有先诉抗辩权，即保证人在债权人未就债务人的财产申请强制执行或执行担保物权未果前拒绝债权人的请求偿还的权利。连带保证人没有这种权利。

2023-06-18

78人看过
买受人
哪些情况需要买受人承担风险

一、哪些情况需要买受人承担风险根据《中华人民共和国民法典》第六百零五条规定：因买受人的原因致使标的物未按照约定的期限交付的，买受人应当自违反约定时起承担标的物毁损、灭失的风险。第六百零七条规定：出卖人按照约定将标的物运送至买受人指定地点并交付给承运人后，标的物毁损、灭失的风险由买受人承担。当事人没有约定交付地点或者约定不明确，依据本法第六百零三条第二款第一项的规定标的物需要运输的，出卖人将标的物交付给第一承运人后，标的物毁损、灭失的风险由买受人承担。出卖人按照约定或者依据本法第六百零三条第二款第二项的规定将标的物置于交付地点，买受人违反约定没有收取的，标的物毁损、灭失的风险自违反约定时起由买受人承担。二、买受人的义务有哪些（一）支付价款。支付价款是买卖合同中买受人的基本义务，是出卖人交付标的物并转移其所有权的对应条件。买卖合同对标的物的价款作出约定的，买受人应当按照约定的数额、时间、地点履

2023-05-03

412人看过
第三者
设计损失发包人对承包人应有哪些处理

工程或工程的任何部分对土地的占用所造成的第三者财产损失；由于发包人原因在施工场地及其毗邻地带造成的第三者人身伤亡和财产损失。一、发包人拖延工期承包人如何赔偿发包人导致工期拖延的，承包人可以索赔。当发包人与承包人签订建筑工程合同后，任何一方都应该严格遵守合同约定，积极履行合同，要是一方违约的，另一方都可以要求对方赔偿损失。通常在实践中，因为发包人原因导致工期拖延的如下情况，承包人可以索赔：1、发包人逾期支付工程预付款、进度款。2、发包人拖延提供施工条件，拖延提供场地、图纸等。3、发包人逾期提供甲供材料。4、发包人未办理建设行政审批手续，导致建设行政主管部门勒令停工的。二、建设工程转包应遵守哪些规定?建设工程的发包人不得将应当由一个承包人完成的建设工程肢解成若干部分发包给几个承包人；发包人应当按照约定的要求，向承包人提供原材料、设备、场地、资金、技术资料等；发包人应当根据施工图纸及说明书、国家

2023-03-03

457人看过

买受人
谁应该承担承运标的物的风险？

承运标的物的风险要根据实际情况决定承担者具体如下：1、出卖人按照约定将标的物运送到买受人指定地点并交付给承运人后，担标的物损坏由买受人承担；2、当事人未约定交付地点或者约定不明确的，标的物需要按照规定运输的，出卖人将标的物交付给第一承运人后，买受人应当承担标的物损坏、损失的风险。《中华人民共和国民法典》规定，出卖人应当按照约定的地点交付标的物。标的物不需要运输，出卖人和买受人订立合同时知道标的物在某一地点的，出卖人应当在该地点交付标的物；不知道标的物在某一地点的，应当在出卖人订立合同时的营业地交付标的物。买卖合同货物交付前损坏风险谁承担买卖合同货物交付之前损坏风险由卖方承担。但是法律另有规定或者当事人另有约定的除外。根据2021年实施的《民法典》第六百零四条规定，标的物毁损、灭失的风险，在标的物交付之前由出卖人承担，交付之后由买受人承担，但是法律另有规定或者当事人另有约定的除外。第六百零五

2023-07-02

339人看过
债权人
法律对技术开发合同中的风险承担有哪些规定？

对技术开发合同风险承担规定为：根据《中华人民共和国民法典》规定，在履行技术开发合同的过程中，存在着不可克服的技术困难；研发失败或者部分失败的，风险由当事人约定；没有约定或者约定不明确的，依照《中华人民共和国民法典》相关规定，风险由当事人合理分担。当事人一方发现可能致使研究开发失败或者部分失败的情形时，应当及时通知另一方并采取适当措施减少损失；没有及时通知并采取适当措施，致使损失扩大的，应当就扩大的损失承担责任。法律对合同相对性是怎么规定的法律对合同相对性的规定如下：1．合同仅在合同当事人之间发生拘束力，合同的效力仅及于合同当事人；2．其内容包括主体的相对性、内容的相对性与责任的相对性；3．债务人只能向债权人承担违约责任，而不应向国家或第三人承担违约责任。《中华人民共和国民法典》第八百五十八条技术开发合同履行过程中，因出现无法克服的技术困难，致使研究开发失败或者部分失败的，该风险由当事人约定

2023-07-02

272人看过