工期延期索赔应遵循哪些法律程序
来源:互联网 时间: 2024-07-10 22:23:55 460 人看过

一、工期延期索赔应遵循哪些法律程序

关于工程索赔的相关程序如下所述:

首先是在索赔事件发生之日起的第28个自然日之内,应当向贵方(工程师)递交索赔意向通知书;

其次,在递交索赔意向通知书之后的第28个自然日内,应向贵方提交关于延长工期以及补偿经济损失的详细索赔报告以及相关的证明材料;

最后,贵方在收到我方(施工单位)提交的上述索赔报告以及相关资料之后,应在第28个自然日内予以回复,或者要求我方进一步补充索赔的理由与证据。

《民法典》第八百零七条

发包人未按照约定支付价款的,承包人可以催告发包人在合理期限内支付价款。

发包人逾期不支付的,除根据建设工程的性质不宜折价、拍卖外,承包人可以与发包人协议将该工程折价,也可以请求人民法院将该工程依法拍卖。

建设工程的价款就该工程折价或者拍卖的价款优先受偿。

二、工期延期应该如何索赔

在工程施工作业实施过程中,通常都具有一定的规定时限,即合同所述的工期。

为了保证相关各方能够依照诚信守信的义务进行履约,避免因逾期未交工给彼此造成不必要的损失,我们应当明确遵守签订的合同条款,不得随意拖延工期。

然而,实际当中确实存在部分施工方故意违反合同约定,拖延交工日期,此举无疑构成了严重的合同违约行为。

依此情况,作为建设单位的主体,您们有权以当事人的身份寻求与施工单位就赔偿事宜进行友好协商;

若经过充分沟通仍无法达成共识,则可采取法律途径,向有管辖权的人民法院提起诉讼,从而维护自身合法权益。

在此我们也提醒广大工程合作伙伴,合同执行是双方共赢的基础,任何违规操作将会自食恶果,引火烧身。

《中华人民共和国民法典》第五百七十七条

当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的,应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。

在我们日常生活中,法律是一种无形的约束,它既保护我们的权益,也规范我们的行为。无论是在工作中,还是在生活中,我们都需要充分了解和理解法律,以便更好地保护自己的权益。虽然法律可能看起来复杂和深奥,但是只要我们愿意花时间去学习和理解,就能够掌握它的基本原理和应用。正如本文的标题所提出的问题,“工期延期索赔应遵循哪些法律程序”,每一篇文章都是一次学习和理解法律的机会,我们应该抓住这些机会,不断提高我们的法律素养,以便更好地适应社会的发展和变化。

声明:该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误,请通过反馈渠道提交信息, 我们将及时处理。【点击反馈】
律师服务
2024年11月18日 21:52
你好,请问你遇到了什么法律问题?
加密服务已开启
0/500
律师普法
换一批
更多法律综合知识相关文章
  • 股权转让应遵循哪些程序
    (1)股权转让合同由转让方和受让方签订。股东依法转让股权后,公司应当注销原股东的出资证明书,并相应修改公司章程和股东名册中股东及其出资额的记载,公司章程的修改不需要股东大会表决,应当自股东变更之日起30日内申请变更登记,并提交新股东的法人资格证明或者自然人身份证明。一般而言,转让人(原股东)应当向公司董事会或者公司章程规定的内部机构申请股东变更登记,公司内部登记机关应当依照《公司法》或者公司章程的规定进行审查。符合《公司法》和《公司章程》规定的,应当经公司内部登记机关同意,并记入股东名册,再到工商行政管理部门办理工商变更登记手续
    2023-05-07
    497人看过
  • 处理拖欠工程款需要遵循哪些法律程序
    一、处理拖欠工程款需要遵循哪些法律程序处理拖欠工程款需要遵循的法律程序:双方可以先行协商,催告在合理期限内支付价款;协商不成的可以收集相关证据请求人民法院将该工程依法拍卖,就该工程拍卖价款受偿;或者承包人与发包人协议将该工程折价,就该工程折价款受偿。《民法典》第八百零七条:发包人未按照约定支付价款的,承包人可以催告发包人在合理期限内支付价款。发包人逾期不支付的,除根据建设工程的性质不宜折价、拍卖外,承包人可以与发包人协议将该工程折价,也可以请求人民法院将该工程依法拍卖。建设工程的价款就该工程折价或者拍卖的价款优先受偿。二、工程价款包括哪些项目工程款按支付阶段不同通常可分为预付款、进度款、竣工结算款和质保金。1.预付款。预付款指开工前发包人应预付给承包人用于为合同工程施工准备的款项。施工准备事项包括购置材料、工程设备、施工设备、修建临时设施以及组织施工队伍进场等。预付款比例一般不低于合同金额
    2023-06-09
    99人看过
  • 监理工程师在审批工程延期时应遵循的原则
    1、合同条件工程延期必须符合合同条件——监理工程师审批工程延期的一条根本原则。(导致工期拖延的原因确实属于承包单位自身以外)2、影响工期只有当所延长的时间超过其相应的总时差时,才能批准工程延期。关键线路并非固定不变,会随着工程的进展和情况的变化而转移。监理工程师应以承包单位提交的、经自己审核后的施工进度计划(不断调整后)为依据来决定是否批准工程延期。3、实际情况承包单位应对延期事件发生后的各类有关细节进行详细记载,并及时向监理工程师提交详细报告。4、监理工程师也应对施工现场进行详细考察和分析,并做好有关记录,以便为合理确定工程延期时间提供可靠依据。一、建设工程延期与工程延误的区别在哪建设工程延期与工程延误的区别如下:对于承包商来讲,属于业主应承担的责任或原因而造成工期的延长,这种就叫工程延期;属于承包商应承担的责任或原因而造成工期的延长,这种就叫工程延误。工程延期——承包单位不仅有权要求延
    2023-06-21
    337人看过
  • 企业合并的法律程序应该遵循哪些制度
    一、企业合并的法律程序应该遵循哪些制度公司合并必须履行以下程序:1.订立合并合同;2.作出合并决议;3.编制表册;4.通知债权人;5.合并登记。公司合并是指两个或两个以上的公司依照公司法规定的条件和程序,通过订立合并协议,共同组成一个公司的法律行为。公司的合并可分为吸收合并和新设合并两种形式。《中华人民共和国公司法》第一百七十三条公司合并,应当由合并各方签订合并协议,并编制资产负债表及财产清单。公司应当自作出合并决议之日起十日内通知债权人,并于三十日内在报纸上公告。债权人自接到通知书之日起三十日内,未接到通知书的自公告之日起四十五日内,可以要求公司清偿债务或者提供相应的担保。二、公司合并了债务怎么处理公司合并了债务由合并之后的公司承继。公司合并分为吸收合并和新设合并两类。根据相关法律规定,公司合并需要进行公告,并通知债权人申报债权。还应当编制资产负债表。三、企业的合并是否属于企业改制?企业
    2023-07-14
    281人看过
  • 行政执法程序应遵循哪些法律原则和规定
    一、行政执法程序应遵循哪些法律原则和规定1.合乎法理的行政行为准则。行政部门在行使其执法权力时,必须以相关法律法规作为依据或遵循这些法律规定,不得与之相抵触。2.理性公正的行政行为准则。行政机构在执行行政管理任务时,应尽可能避免采用可能对当事人权益造成损害的手段。3.程序正义的行政行为准则。行政机关在进行行政管理活动时,必须严格按照法定程序进行,依法保障行政管理相对人的知情权、参与权以及救济权等基本权利。4.高效便捷的行政行为准则。行政机关在执行行政管理任务时,应当遵守法定的期限要求,积极履行自身的法定职责,努力提升工作效率。5.诚信可靠的行政行为准则。行政机关在公开信息时,必须做到全面、准确、真实,不得有任何虚假成分。6.权责一致的行政行为准则。行政机关在履行经济、社会及文化事务管理职责时,必须实现职责与权限的有机统一,确保权力的行使与其承担的责任相匹配。《行政处罚法》第四条行政处罚遵循
    2024-07-31
    436人看过
  • 交通事故索赔的程序需要遵循哪些要求
    一、交通事故索赔的程序需要遵循哪些要求交通事故后的赔偿流程如下:1.向交警大队和保险公司报案;2.明确所负责任;3.保险公司定损;4.修车、住院治疗;5.开具事故证明;6.向保险公司递交索赔单证、医疗单据;7.到保险公司领赔款。根据《道路交通安全法》第七十六条机动车发生交通事故造成人身伤亡、财产损失的,由保险公司在机动车第三者责任强制保险责任限额范围内予以赔偿;不足的部分,按照下列规定承担赔偿责任:(一)机动车之间发生交通事故的,由有过错的一方承担赔偿责任;双方都有过错的,按照各自过错的比例分担责任。(二)机动车与非机动车驾驶人、行人之间发生交通事故,非机动车驾驶人、行人没有过错的,由机动车一方承担赔偿责任;有证据证明非机动车驾驶人、行人有过错的,根据过错程度适当减轻机动车一方的赔偿责任;机动车一方没有过错的,承担不超过百分之十的赔偿责任。交通事故的损失是由非机动车驾驶人、行人故意碰撞机动
    2023-08-17
    271人看过
  • 向保险公司理赔时应遵循哪些程序
    刘先生上周在榆林区赶上了一辆出租车。出租车撞坏了脸,他的前杠也变了形。刘先生告诉记者,他买保险的时候,以为自己有保险公司来赔付。他怕给交警添麻烦,就付给对方300元。他把车开到维修站去修理。结果,维修站发现水箱坏了,完成维修要花1000多元。他直截了当地告诉保险公司。保险公司表示,理赔只能凭交警出具的《交通事故鉴定书》办理。刘先生赶到交警支队事故大队,要求出具《交通事故鉴定书》按照规定,事故的另一方还必须到交警支队进行调查,我们才能为你出具身份证明,“交警说刘先生傻了”我在哪能找到那个出租车司机?”据了解,刘先生遇到的这种情况在成都很常见。道路交通事故现场的快速处理,不仅方便了事故双方,也有效缓解了交通事故造成的交通拥堵。但也有部分司机不了解“事故快速处理”的程序和规定,认为只要责任方出钱,事故就结束了。就连交警也不通知现场。因此,他们在解决索赔问题上采取了很多错误的方式。需要向保险公司理
    2023-05-07
    277人看过
  • 公司的划分应遵循哪些程序
    公司部门应遵循的程序。分立决议是导致公司资产重新分配的重大法律行为,直接关系到股东权益,是公司的重大事项。因此,分立决议的决定权不在董事会,而在股东大会,参与合并的各公司必须以特别决议规定的多数票同意合并协议(2)财产相应分割(3)编制资产负债表和财产清单(4)债权人的通知和公告。《公司法》第一百七十五条规定,公司分立时,其财产应当作相应的分割。公司分立时,应当编制资产负债表和财产清单。公司应当自作出分立决议之日起十日内通知债权人,并经主管机关批准后三十日内在报纸上公告。部分特殊企业需经有关部门批准(6)公司分立前的债务,由分立后的公司按协议承担。公司法第一百七十六条:公司分立前的债务,由公司分立后承担连带责任。但除分立前公司与债权人达成的书面债务清偿协议另有约定外,应当依法向公司登记机关办理变更、注销或者设立登记。《公司法》第一百七十九条规定,公司分立,变更登记事项的,应当依法向公司登记
    2023-05-07
    58人看过
  • 法律规定司法鉴定要遵循哪些程序
    一、法律规定司法鉴定要遵循哪些程序司法鉴定程序是:1.司法机关审核办案机关提出的司法鉴定委托书、鉴定材料,提出是否受理意见;2.决定受理的,收取鉴定费用,办理相关登记手续,如果决定补充材料的,会告知补充材料;3.司法鉴定的实施,指定本机构具有该鉴定事项执业资格的司法鉴定人进行鉴定;4.鉴定文书的签发;5.立卷并归档。二、司法鉴定的时效性是多久司法鉴定从受理之日起一般应当在15日内出具司法鉴定文书。如确需延长的,经向委托人说明理由,可延长至30日。复杂、疑难案件的鉴定时限确需延长的,经司法鉴定机构负责人批准,并征得委托人同意,可再适当延长。延长期不得超过60日。《司法鉴定程序通则》第三十一条,有下列情形之一的,司法鉴定机构可以接受办案机关委托进行重新鉴定:(一)原司法鉴定人不具有从事委托鉴定事项执业资格的;(二)原司法鉴定机构超出登记的业务范围组织鉴定的;(三)原司法鉴定人应当回避没有回避的
    2023-05-17
    398人看过
  •  合同法律应遵循哪些原则?
    根据中华人民共和国民法典的规定,适用于合同的当事人应遵守以下原则: 1. 平等原则。这意味着在合同订立过程中,双方当事人应该平等地参与,享有同等的权利和承担同等的义务。这一原则保障了合同双方的权益,有助于维护合同的效力。根据中华人民共和国民法典的规定,适用于合同的法律应遵守以下原则:1.平等原则,合同当事人的法律地位应平等,一方不得将自己的意志强加给另一方;2.自由原则,当事人有权依法自愿订立合同,任何单位和个人不得非法干预;3.公平原则,当事人应按照公平原则确定各方的权利义务;4.诚实信用原则,当事人行使权利,履行义务时应遵循诚实信用原则;5.遵纪守法原则,当事人订立履行合同时应遵守法律、行政法规,尊重社会公德,不得扰乱社会经济秩序,损害社会公共利益;6.依照合同履行义务的原则。根据《中华人民共和国民法典》规定,依法成立的合同对当事人具有法律约束力。当事人应当按照约定履行义务,不得擅自变
    2023-09-18
    97人看过
  • 工程质量保证金退还需要遵循哪些法律程序
    一、工程质量保证金退还需要遵循哪些法律程序工程质量保证金退还需要遵循的法律程序如下:当满足返还的条件以后,由合同乙方向质量保修期管理部门提出返还申请书,并附下列资料复印件:工程竣工验收证明、附有合约部现场造价工程师签字的关于质保金约定的合同当页、付款申请、质量保证金退还审批表、财务决算单(第二联原件)以及发票复印件。质量保修期管理部门在质量保证金退还审批表上签署返还意见、金额后,交由质量保证金管理部门审核,最终确定本次返还金额、返还形式并通知财务部办理相关返还手续。二、工程质量保证金能否挪做他用工程质量保证金不能挪做他用。工程质量保证金是专款专用的,质量保证金只能用于工程出现缺陷时的维修。法律依据:《建设工程质量保证金管理办法》第二条本办法所称建设工程质量保证金(以下简称保证金)是指发包人与承包人在建设工程承包合同中约定,从应付的工程款中预留,用以保证承包人在缺陷责任期内对建设工程出现的缺
    2023-05-22
    345人看过
  • 强制拆除房屋应遵循哪些程序
    (一)在政府作出责成决定后,房屋拆迁管理部门应当提前15日通知被拆迁人,并认真做好宣传解释工作,尽量动员被拆迁人自行搬迁。(二)被拆迁人在公告指定的期限内仍未自动搬迁的,执行人员才能正式实施强制搬迁。(三)强制拆迁时,应当组织街道办事处(居委会)、被拆迁单位负责人到现场作为强制拆迁证明人,并由公证部门对被拆迁房屋及其房屋内物品进行证据保全。实施强制拆迁时,被执行人应当到场,当然,如果其拒不到场,也不影响执行机关的执行。(四)强制拆迁房屋证据保全时,公证机关应通知被拆迁人到场。如其拒不到场,公证员应在笔录中记明。公证员应当组织对所有物品逐一核对、清点、登记,分类造册。并记录上述活动的时间、地点,交两名有完全行为能力的在场人员核对后,由公证员和在场人员在记录上签名。被拆迁人拒绝签名的,公证员应在记录中记明。(五)物品清点登记后,应运至指定处所,交给被执行人接收。不能立即交于被拆迁人的,拆迁人应
    2023-02-23
    368人看过
  • 离婚起诉有哪些法律程序需要遵循
    一、离婚起诉有哪些法律程序需要遵循1.写民事诉状。第一部分写明原告、被告的姓名、性别、出生年月、民族和住所地。第二部分写诉讼请求:请求离婚;小孩的抚养问题;财产依法分割;第三部分写事实与理由,把何时结婚、何时生小孩,因为什么原因离婚等情况写明。诉状最好打印,但最末处必须手签名;2.到住所地所在基层法院(区或县法院)起诉,在立案庭办理立案手续;3.立案的时候递交民事诉状2份、结婚证、夫妻两人的身份证(至少带上自己的)、小孩的户口或出生证原件,如果有财产需要法院分割,还要带上财产相关证据,如房产证、机动车行驶证等。证据需要交2套复印件(法院案卷中一份,发给对方一份);4.立案庭审查后,缴费;5.将缴费票据与材料交给法院立案庭,回家等通知;6.法院给的案子排期开庭,并将诉状副本、证据及其他材料送达给被告,送达被告后,会通知开庭时间,需要去法院领取开庭传票;7.如果对方也同意离婚,法院可能约双方去
    2023-12-07
    100人看过
  • 车险代位索赔需遵循的法律原则有哪些
    一、车险代位索赔需遵循的法律原则有哪些车险代位索赔需遵循的法律原则包括有:1.财产赔偿的原则;2.机动车方负无过错赔偿;3.公平原则;4.等价赔偿的原则。代位追偿是指财产保险当中,由于第三方的过失导致保险标的发生保险责任范围内的损失,保险人按照合同的约定支付保险赔偿后在其赔偿金额范围内代位行使被保险人对第三方请求赔偿的权利。二、车险索赔需要哪些资料车险索赔需要应提供下列材料的原件:1.受伤者身份证、户口本;2.道路交通事故认定书;3.门诊病历本;4.医院住院病历;5.医疗费发票、后续医疗费证明,残疾辅助器具费发票;6.关于休息误工的医疗诊断证明、劳动合同、工资单或者收入证明、个人所得税交税证明,扣发工资收入证明(如果有);7.关于需要护理的证明、护理费发票或收条;8.交通费住宿费票据;9.关于需要营养的诊断证明(如果有);10.司法鉴定书和鉴定费发票(如果已鉴定);11.未成年子女或年迈父
    2023-05-17
    182人看过
换一批
#法律综合知识
北京
律师推荐
    #法律综合知识 知识导航
    展开

    法律综合知识是指涵盖法律领域各个方面的基础知识和应用技能。它包括法律理论、法律制度、法律实务等方面的内容,涉及宪法、刑法、民法、商法、经济法、行政法等多个法律领域。... 更多>

    #法律综合知识
    相关咨询
    • 建筑工程索赔应遵循的主要索赔程序
      吉林省在线咨询 2022-03-14
      工程索赔的主要依据是按照建设工程工程量清单计价规范(GB)执行。4.6索赔与现场签证4.1合同一方向另一方提出索赔,应有正当的索赔理由和有效证据,并应符合合同的相关约定。4.2若承包人认为非承包人原因发生的事件造成了承包人的经济损失,承包人应在确认该事件发生后,按合同约定向发包人发出索赔通知。4.3承包人索赔按下列程序处理:1承包人在合同约定的时间内向发包人递交费用索赔意向通知书;2发包人指定专人
    • 通缉应当遵循哪些程序
      台湾在线咨询 2022-07-10
      通缉是指公安机关或人民检察院通令缉拿应当逮捕而在逃的犯罪嫌疑人归案的一种侦查行为。 根据刑事诉讼法及公安部《规定》的有关规定,通缉应当遵守下列程序:。
    • 登记离婚应遵循哪些程序
      云南在线咨询 2023-09-01
      1、申请,当事人离婚的,必须双方亲自到一方户口所在地的婚姻登记管理机关申请离婚登记;申请时,应当持下列证件和证明: (1)户口证明。 (2)居民身份证。 (3)所在单位、村民委员会或者居民委员会出具的介绍信。 (4)离婚协议书。 (5)结婚证。 2、审查,婚姻登记管理机关对协议离婚的男女双方的离婚申请,必须进行严格审查。既要查明离婚证件与当事人是否符合,也要查明当事人的申请是否符合离婚的法公平条件
    • 听证程序应遵循哪些规定
      北京在线咨询 2022-12-02
      1、行政处罚中听证程序适用情形:行政机关作出责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚决定之前。 2、法律依据:《中华人民共和行政处罚法》 第四十二条行政机关作出责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚决定之前,应当告知当事人有要求举行听证的权利;当事人要求听证的,行政机关应当组织听证。当事人不承担行政机关组织听证的费用。
    • 小程序商城服务要遵循哪些法律
      山西在线咨询 2022-10-21
      中华人民共和国现行法律规定,他都是需要遵守的。这个没有一个特别需要遵守的东西是跟一般常人是一样的。