工程延期原因有哪些
来源:互联网 时间: 2023-04-10 23:00:10 208 人看过

因以下原因造成工期延误,经工程师确认,工期可以相应顺延:发包人不能按专用条款的约定提供开工条件的。发包人不能按约定日期支付工程款预付款、进度款,致使工程不能正常进行的。工程师未按合同约定提供所需指令、批准等,致使施工不能正常进行的。设计变更和工程量增加的。一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时的。发生不可抗力。专用条款中约定或者工程师同意工期顺延的其他情况。以上这些情况工期可以顺延的根本原因在于,这些情况属于发包人违约或者是应当由发我人承担的风险。反之,如果造成工期延误的原因是承包人的违约或都应当由承包人承担的风险,则工期不能顺延。

一、施工中不可抗力因素怎么赔偿

因不可抗力事件导致的费用,发、承包双方应按以下原则分别承担并调整工程价款。

(1)工程本身的损害、因工程损害导致第三人人员伤亡和财产损失以及运送至施工现场用于施工的材料和待安装设备的损害,由发包人承担;

(2)发包人,承包人人员伤亡由其所在单位负责,并承担相应费用;

(3)承包人施工机械设备的损失及停工损失,由承包人承担;

(4)停工期间,承包人应发包人要求留在施工现场的必要管理人员及保卫人员的费用,由发包人承担;

(5)工程所需清理、修复费用,由发包人承担。

《中华人民共和国民法典》

第一百八十条【不可抗力】因不可抗力不能履行民事义务的,不承担民事责任。法律另有规定的,依照其规定。不可抗力是不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

第八百零三条发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的,承包人可以顺延工程日期,并有权请求赔偿停工、窝工等损失。

第八百零四条因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的,发包人应当采取措施弥补或者减少损失,赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。

二、建筑工程纠纷合同工期涉及诉讼时效问题

1、工期为工程开工至竣工的期间。

工程开工,分为计划开工日期(指合同约定的开工日期)和实际开工日期(指工程符合开工条件,承包人提请开工报告,发包人下达的开工通知或开工令载明的开工日期。由于符合开工条件主要指发包人已获得主管部门的施工许可证,故,实际开工日期通常会比合同约定的开工日期晚。)

工程竣工,是指工程合同约定的承包范围由施工图纸所载明的工程内容已经完工,竣工也有计划竣工日期和实际竣工日期的区别,合同计划开工日期顺延,计划竣工日期相应顺延。

2、在施工过程中承包人要求工期顺延,或施工合同约定有形象进度节点工期的,发包人主张节点工期延迟,诉讼时效为当事人提出工期顺延或工期迟延签证申请后二年,如工期争议涉及工程质量缺陷的,诉讼时效为质量缺陷鉴定出具意见后二年。

3、工程竣工后,发包人主张承包人逾期竣工,诉讼时效为工程实际竣工之日后二年,如合同约定发包人提出逾期竣工主张有除斥期间的,除斥期限届满丧失时效。

声明:该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误,请通过反馈渠道提交信息, 我们将及时处理。【点击反馈】
律师服务
2024年10月06日 13:45
你好,请问你遇到了什么法律问题?
加密服务已开启
0/500
律师普法
换一批
更多不可抗力相关文章
  • 工程工期延误罚金有哪些规定?
    工程工期延误赔偿金的基本原则为,若赔偿金额代表了在合同签署之时因工程项目不能在合同的最后期限之前完成,而造成业主损失的合理预测,此时的赔偿金额是可以强制执行的。时间一般都是工程施工的基本要素,若承包商没能在约定的时间里完成项目,会造成工期延误,这时根据此前约定的合同将产生相应的处罚。一.根据工期延误赔偿金额的计算公式计算,LD=0.15C/T。(LD,每个工作日的违约赔偿金;C,原始合同规定的总金额;T,原始合同规定的项目完工时间。)不过这种计算方式是根据工程项目的总成本来计算的,不按照业主实际遭受的逾期损失金额计算。二.若合同中并未对工期延误赔偿金数额有明确约定,建议找专业的注册造价工程师,让其代为计算。进度、质量、造价之间可进行转换计算。工程工期延误处罚是双方当事人事前通过协商决定的,具体的处罚根据合同约定进行,以及查询具体的违约条款。工程工期延误赔偿金属于工期延误的一种处罚方式,我国
    2023-03-25
    420人看过
  • 造成加拿大学生延期入学的原因有哪些
    造成学生延期入学的原因有如下几个:1、家长不能全面了解留学加拿大申请流程,这里包括自我评估、专业选择、学校确定、申请资料准备、申请、跟踪、获录取、确认入读、签证资料准备、递签、获签、住宿安排、行前准备等诸多环节,每个环节都至关重要,哪个环节出了差错,都会影响办理的进程。从近期1月入学的咨询中,发现家长普遍存在等待的心态。我们用倒计时的方法给大家做个说明:通常至少预留一个月的时间进行行前准备。也就是说十二月初要拿到签证;签证处理时间至少预留一个月,因此,最晚11月初递签;学校录取时间至少预留2个月,所以,9月初一定要进行学校申请了。根据多年的加拿大留学申请经验,还是越早准备越主动。2、有些家长过分信任加拿大的朋友或亲戚。认为朋友和亲戚可以搞定一切,拿个录取信很简单,殊不知加拿大留学申请学校的环节也会出现一些问题,比如高中的申请,需要监护人声明,交学位押金或学费,通知书是否是可以做签证的录取信
    2023-05-09
    313人看过
  • 由于甲方原因工期延期补偿
    一、工程的延期索赔应如何处理1、对延期的工程进行索赔需要邀请参建各方到现场调查、分清延期风险的归属;2、督促批复部门对有关细节作详细记录、由驻地工程师签认;3、各方积极协调配合,消除引起延期的因素、减少损失;4、审核索赔资料,积极与监理协商取得一致意见。5、法律依据:《中华人民共和国民法典》第八百零三条,发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的,承包人可以顺延工程日期,并有权请求赔偿停工、窝工等损失。第八百零四条,因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的,发包人应当采取措施弥补或者减少损失,赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。第八百零五条,因发包人变更计划,提供的资料不准确,或者未按照期限提供必需的勘察、设计工作条件而造成勘察、设计的返工、停工或者修改设计,发包人应当按照勘察人、设计人实际消耗的工作量增付费用。二、索
    2023-03-14
    248人看过
  • 开发商延期交房哪些原因可以担责
    通常延期交房一般都会给赔偿的,按照合同约定的数额赔偿。这里提醒下,如合同约定的违约金不能弥补你的经济损失(以房屋的正常市场租金作为参照),你可以要求开发商赔偿你的经济损失。如果不赔偿,你们可以多找些业主一起联合请律师打官司。这种官司很好打,容易胜,所以律师也很乐意接,价钱也不贵,几千元而已,大家分摊点,没多少。下面具体看看延期交房如何维权:综合验收备案证明并提供《商品房质量保证书》、《商品房使用说明书》等材料。否则,购房人有权拒绝接收该房屋,由此所产生的延期交房的责任由开发商承担。3、不可抗力导致延期不能全免责不可抗力是法律概念,是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。发生不可抗力导致不能履行合同的,除法律规定发生不可抗力事件不免除责任的情形外,则根据不可抗力的影响,部分或者全部免除责任。但合同当事人在延迟履行后发生不可抗力的,不能免除责任。开发商对延期交房的解释多种多样,如恶劣天气、
    2023-02-23
    183人看过
  • 开发商延期办理房产证的主要原因有哪些
    (1)土地使用手续不合格。如在农村集体所有土地上建造的房屋或联建一方提供的土地使用权系划拨土地使用权。(2)房地产开发企业未支付全部土地使用权出让金。(3)房地产开发企业违章建房,比如审批了18层实际却盖了20层,违章的部分就无法办证。(4)房地产开发企业不能提供规定的资料。如因没有通过综合验收而不能提供综合验收合格的证明。(5)其他原因。开发商延期办理房产证如何赔偿由于出卖人的原因,买受人在下列期限届满未能取得房屋权属证书的,除当事人有特殊约定外,出卖人应当承担违约责任:1、商品房买卖合同约定的办理房屋所有权登记的期限;2、商品房买卖合同的标的物为尚未建成房屋的,自房屋交付使用之日起90日;3、商品房买卖合同的标的物为已竣工房屋的,自合同订立之日起90日。合同没有约定违约金或者损失数额难以确定的,可以按照已付购房款总额,参照中国人民银行规定的金融机构计收逾期贷款利息的标准计算。商品房买卖
    2023-08-04
    361人看过
  • 申请仲裁延期原因
    申请仲裁延期理由有以下几点:1、必须到庭的当事人和其他诉讼参与人有正当理由没有到庭;2、当事人临时提出回避申请;3、需要通知新的证人到庭,调取新证据,重新鉴定、勘验、或者需要补充调查;4、其他应当延期的情形。各种仲裁相关法律法规中没有规定仲裁的审理时限,只对作出裁决书的期限作了规定。申请仲裁延期要提供哪些材料依据我国相关法律的规定,申请劳动仲裁延期审理的,需要提供的材料包括申请书、延期仲裁的证明材料、当事人身份证明等。《中华人民共和国劳动争议调解仲裁法》第二十八条申请人申请仲裁应当提交书面仲裁申请,并按照被申请人人数提交副本。仲裁申请书应当载明下列事项:(1)劳动者的姓名、性别、年龄、职业、工作单位和住所,用人单位的名称、住所和法定代表人或者主要负责人的姓名、职务;(2)仲裁请求和所根据的事实、理由;(3)证据和证据来源、证人姓名和住所。书写仲裁申请确有困难的,可以口头申请,由劳动争议仲裁
    2023-07-08
    417人看过
  • 工程延期的申报与审批程序有哪些
    1、工程延期与工程延误的区别工程延期——承包单位不仅有权要求延长工期,而且还有权向业主提出赔偿费用的要求以弥补由此造成的额外损失。工程延误——损失由承包单位承担。同时,业主还有权对承包单位施行误期违约罚款。2、工程延期的申报与审批(1)申报工程延期的条件A、监理工程师发出工程变更指令而导致工程量增加;B、合同所涉及的任何可能造成工程延期的原因,如延期交图、工程暂停、对合格工程的C、离检查及不利的外界条件等;D、异常恶劣的气候条件;E、由业主造成的任何延误、干扰或障碍,如未及时提供施工场地、未及时付款等;F、除承包单位自身以外的其他任何原因。(2)工程延期的审批程序A、当工程延期事件发生后,承包单位应在合同规定的有效期内以书面形式通知监理工程师(即工程延期意向通知)。B、承包单位应在合同规定的有效期内(或监理工程师可能同意的合理期限内)向监理工程师提交详细的申述报告(延期理由及依据)。C、监
    2023-06-15
    492人看过
  • 哪些特殊原因可以延期申请报退免税
    文件规定,出口企业或其他单位由于特殊原因未收齐出口退(免)税申报单证,无法在规定期限内申报退(免)税,又没有向主管国税机关提出延期申请的,可在2015年7月31日前提供举证材料,向主管国税机关提出延期申请,经审批出口退(免)税的国税机关核准后,可延期申报退(免)税。那么,特殊原因可包括哪些情形呢?特殊原因是指:1、自然灾害、社会突发事件等不可抗力因素;2、出口退(免)税申报凭证被盗、抢,或者因邮寄丢失、误递;3、有关司法、行政机关在办理业务或者检查中,扣押出口退(免)税申报凭证;4、买卖双方因经济纠纷,未能按时取得出口退(免)税申报凭证;5、由于企业办税人员伤亡、突发危重疾病或者擅自离职,未能办理交接手续,导致不能按期提供出口退(免)税申报凭证;6、由于企业向海关提出修改出口货物报关单申请,在退(免)税期限截止之日海关未完成修改,导致不能按期提供出口货物报关单;7、有关政府部门在出口退(免
    2023-05-04
    328人看过
  • 造成工程进度款欠款的原因有哪些?
    造成工程进度款欠款的原因有施工单位施工缓慢,质量不符合设计要求;发包单位提供材料不合标准,延缓工程进度;发包单位资金周转困难;监理单位不及时出具监理意见等。一、什么情况下可以单位主张工期顺延单位可以主张工期顺延的情况:1、发包人未按合同约定时间提供符合要求的图纸的;2、发包人未按合同约定支付工程款的;3、发包人或者监理未及时发出指令、确认或进行答复的;4、设计变更,导致工程量增加的。二、工程重大安全事故罪是指什么工程重大安全事故罪是指建设单位、设计单位、施工单位、工程监理单位违反国家规定,降低工程质量标准,造成重大安全事故的行为。本罪侵犯的客体是人民的财产和生命安全以及国家的建筑管理制度。根据相关法律规定,建设单位、设计单位、施工单位、工程监理单位违反国家规定,降低工程质量标准,造成重大安全事故的,对直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处罚金;后果特别严重的,处五年以上十年以下有期
    2023-06-22
    417人看过
  • 工程结算价超过中标价原因有哪些?
    一、工程结算价超过中标价原因1、招标时人为降低招标控制价。如项目暂定价低于市场价计入招标控制价,结算时按签证价调整,导致结算价超出中标合同价。2、工程定位模糊或图纸设计深度不够,导致施工期间工程变更,为施工单位增加造价创造条件。3、目前建设市场竞争激烈,施工单位为了中标,多采用不平衡报价,中标后,为了利润的最大化,施工单位千方百计变更施工内容,达到提高结算价的目的。4、一些现场监理的素质不高,在造价控制方面不作为,甚至被有经验的施工单位蒙蔽或直接与施工单位联手弄虚作假。5、近几年建设市场人工价格飞涨,材料价格波动大,本着风险互担的原则,结算价超合同价现象也难以避免。二、工程结算价超过中标价对策审计认为,材料价格波动及人工工资上涨属正常市场因素,双方应合理分担。其他导致结算造价增加的均为人为可控因素,应尽量避免。一、要重视项目前期工作。大至整个项目的规模,小至每个部位的详细设计,在招投标以前
    2023-06-24
    163人看过
  • 刑事延期审理原因
    1.需要通知新的证人到庭,调取新的物证,重新鉴定或者勘验的。在法庭审理中,有关当事人和辩护人、诉讼代理人向法庭申请新的证人到庭作证、调取新的物证、重新鉴定或者勘验,法庭应当认真审查上述申请,如果认为这些申请是合理的,有可能影响到对事实真相的断定,甚至是被告人有罪或者无罪的判断,应当同意申请,当庭无法解决的,可以决定延期审理,等新的调查取证工作、鉴定、勘验工作完成以后,再开庭审理。2.检察人员发现提起公诉的案件需要补充侦查,提出建议的。检察人员作为公诉案件中支持公诉的一方,应当在法院开庭审理时,有足够确实、充分的证据指控被告人的罪行。检察人员应当在开庭前认真调查取证,做好准备工作,在庭审过程中,如果发现了被告人犯罪的新的证据或者发现原有的证据还不够确实、充分,为了准确、及时查明犯罪事实,惩罚犯罪分子,可以向法庭提出补充侦查的建议,法庭接受的,可以决定延期审理。人民检察院应当在一个月之内补充侦
    2023-03-09
    421人看过
  • 甲方原因导致工期延误的责任
    当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的,应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金,也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。一、合同关于责任条款怎么写1、违约责任承担方式当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的,应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。2、违约责任条款约定违约责任可由合同各方在合同里面作详细约定,对于延迟交付货物或者交付货款的可以约定延迟履行违约金。还可以约定一条总的违约条款:“任何一方违反本协议导致本协议无法继续履行的,违约方需赔偿守约方违约金人民币元,该违约金不足以弥补守约方实际损失的,违约方应赔偿守约方所有实际损失。3、损害赔偿的范围当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定,给对方造成损失的,损失赔偿额应当相当于因违约所造成的损失,包括合
    2023-06-26
    70人看过
  • 因文革原因延期分配工作,其工龄如何计算?
    工龄的计算不但与工资相关的福利待遇有关,与个人退休费工龄补贴也有关。国家人事部、劳动部曾于1994年12月14日下达了《关于一九六六至一九六九届大中专毕业生参加工作时间和工龄计算问题的通知》现将该通知转载如下:附:人事部、劳动部关于一九六六至一九六九届大中专毕业生参加工作时间和工龄计算问题的通知人薪发[1994]43号各省、自治区、直辖市及计划单列市人事、劳动(劳动人事)厅(局),国务院各部委、各直属机构人事(干部)部门:关于一九六六至一九六九届延期分配的大中专毕业生参加工作时间和工龄计算问题,经请示国务院同意,现通知如下:一、因“文革”延期分配工作的一九六六至一九六九届大专院校毕业生(含毕业研究生)。其参加工作时间和工龄从应毕业当年的九月一日(春季毕业生从应毕业当年二月一日)起计算,其中因个人原因超过当时规定报到期限的,其参加工作时间和工龄从本人报到之日起开始计算。二、因“文革”原因延期
    2023-06-09
    410人看过
  • 诉讼程序拖延的原因
    1、发现事实不清、证据不足,或者遗漏罪行、遗漏同案犯罪嫌疑人,需要补充侦查或者补充提供证据的;2、被告人揭发他人犯罪行为或者提供重要线索,需要补充侦查进行查证的;3、发现遗漏罪行或者遗漏同案犯罪嫌疑人,虽不需要补充侦查和补充提供证据,但需要补、追加或者变更起诉的;4、申请人民法院通知证人、鉴定人出庭作证或者有专门知识的人出庭提出意见的;5、需要调取新的证据,重新鉴定或者勘验的;6、公诉人出示、宣读开庭前移送人民法院的证据以外的证据,或者补充、变更起诉,需要给予被告人、辩护人必要时间进行辩护准备的;7、被告人、辩护人向法庭出示公诉人不掌握的与定罪量刑有关的证据,需要调查核实的;8、公诉人对证据收集的合法性进行证明,需要调查核实的。涉嫌聚众斗殴罪开庭后延期审理的情形有哪些(一)需要通知新的证人到庭,调取新的物证,重新鉴定或者勘验的;(二)检察人员发现提起公诉的案件需要补充侦查,提出建议的;(三
    2023-07-20
    131人看过
换一批
#犯罪
北京
律师推荐
    展开

    所谓不可抗力,是指合同订立后发生的,当事人订立合同时不能预见的,且不能避免和不能克服的导致合同不能履行或不能按期履行的客观现象。 不可抗力的范围包括以下三种情况: (1)自然灾害。如地震、台风、洪水、旱灾、海啸等。 (2)政府行为。... 更多>

    #不可抗力
    相关咨询
    • 房产证办理延期有哪些原因
      湖南在线咨询 2022-07-10
      (1)土地使用手续不合格。如在农村集体所有土地上建造的房屋或联建一方提供的土地使用权系划拨土地使用权。 (2)房地产开发企业未支付全部土地使用权出让金。 (3)房地产开发企业违章建房,比如审批了18层实际却盖了20层,违章的部分就无法办证。 (4)房地产开发企业不能提供规定的资料。如因没有通过综合验收而不能提供综合验收合格的证明。 (5)其他原因。如房地产开发企业没有将代收的公共物业维修基金上缴,
    • 工期顺延包括哪些情况及其原因
      贵州在线咨询 2022-12-02
      1、工程量增加施工过程中,发包人时常要求承包人增加工程量,因而必然导致工期的增加。 2、发包人变更设计若在施工过程中,发包人变更设计,则因发包人变更设计而导致承包人无法施工的期间应当从工期中扣除,即顺延相应的工期。 3、发包人未按合同约定的期限提供设计图纸等施工必需的资料。
    • 拖欠工程款的原因有哪些, 拖欠工程款的来源有哪些, 具体有什么原因
      陕西在线咨询 2022-02-15
      1.工程原因在一个工程项目建设中,从政府审批到建设单位发包,从勘察、设计、施工单位承包到建设单位验收,构成一条前后衔接的链条,其中任何一个环节发生意外,都可能造成工程款拖欠。(1)政府审批政府有关部门对建设项目的审批,不仅包括建设项目的各种技术经济指标的评估,而且包括项目的投资能力的审核,如果对项目投资能力审查不严,就会造成投资不到位,造成拖欠工程款的源头。在拖欠工程款的案例中,有85%以上源于资
    • 审查起诉环节延期的原因有哪些?
      浙江在线咨询 2023-11-30
      审查起诉环节延期原因主要是证据不足要退回补充侦查。公安机关补充侦查完毕后,案件再移送检察院审查起诉,追究犯罪嫌疑人的刑事责任。这样一来,审查起诉的期限就会延长。通常,对于一般的刑事案件,犯罪事实清楚的,检察院在一个月内决定是否起诉。
    • 想工伤延迟鉴定哪些原因好?
      陕西在线咨询 2022-08-19
      工伤鉴定可以延迟,目前《工伤保险条例》对工伤伤残鉴定的时间,并没有明确规定的。只提出伤情稳定之后去进行伤残鉴定的。伤残鉴定需要的资料如下; 《工伤职工劳动能力鉴定管理办法》第八条申请劳动能力鉴定应当填写劳动能力鉴定申请表,并提交下列材料: (一)《工伤认定决定书》原件和复印件; (二)有效的诊断证明、按照医疗机构病历管理有关规定复印或者复制的检查、检验报告等完整病历材料; (三)工伤职工的居民身份