电力建设工程分包安全协议是怎样的?
来源:法律编辑整理 时间: 2024-01-29 05:45:49 283 人看过

一、电力建设工程分包安全协议是怎样的?

电力建设工程分包安全协议

发包单位:_____________(以下简称甲方)

承包单位:_____________(以下简称乙方)

为贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针,明确承发包双方的安全责任,提高施工现场安全文明施工管理水平,保障工程项目的安全和施工人员的安全与健康,根据国家有关法律法规、国家电网公司的有关安全文明施工规定,结合本工程特点,双方在签订工程承发包合同的同时,经协商一致,签订本协议。

(一)承包工程项目

(1)工程项目名称:

(2)工程地址:

(3)承包范围:

(4)承包形式:

(5)工程合同编号:

(6)工程项目期限:自年月日至年月日

(二)协议内容

1.安全文明施工目标

(1)不发生轻伤及以上人身事故。

(2)不发生机械、设备、火灾事故和同等及以上责任交通事故以及环境影响事件。

(3)不发生因工程建设原因造成的电网、设备事故。

(4)达到甲方提出的现场安全文明施工要求。

2.本工程执行的主要法律法规、规程规范及标准制度,包括但不限于:

(1)《中华人民共和国安全生产法》。

(2)《中华人民共和国消防法》。

(3)国务院《建设工程安全生产管理条例》。

(4)国务院《生产安全事故报告和调查处理条例》。

(5)国家发展改革委《电力建设安全工作规程》。

(6)国家部委办相关安全的规定。

(7)国家电网公司《电力建设安全健康与环境管理工作规定》。

(8)国家电网公司《电力安全工作规程》。

3.甲乙双方的安全文明施工权利和义务

(1)认真贯彻国家、地方、国家电网公司有关安全生产的方针、政策和法律法规、规程规范及标准制度,执行业主项目部有关安全生产的管理制度和规定,切实履行本协议相关的安全文明施工、环境保护管理责任。

(2)分包项目按照“先订工程分包合同和安全协议,后开工”的原则,双方在未签订分包合同和安全协议前,不得以任何理由提前或要求提前开工。

(3)建立健全安全生产责任制和现场安全(包括防火)、文明施工管理制度,按规定设置安全管理机构或配备具备相应任职资格的专职安全员和相关的安全检查检测装备。

(4)施工期间,甲方指派______同志负责本项目的安全文明施工管理,乙方指派______同志负责本项目的安全文明施工管理,并配备安全监督人员______人。

(5)按照国家、国家电网公司、业主项目部、总包单位有关安全文明施工、环境保护的标准与要求,设置相关的安全文明施工、环保设施、安全标识标牌,双方不得擅自拆除、变动;确需临时拆除、变动的,必须按照规定履行审批手续,采取可靠安全措施后,方可拆除、变动,并及时恢复或重新设置

(6)工程施工中组织开展危险源分析预控工作,重视对安全问题、事件的原因分析,落实防范措施,防止事故的发生。

(7)按规定在施工场所、生活区域配置消防设施和器材、设置消防安全标志和安全通道,并定期组织检验、维修,保障消防设施和器材有效、完好。

(8)按照国家有关规定,为各自的员工配备必要的劳动防护用品及合格有效的安全工器具,并监督、教育员工正确使用。

(9)严格执行工作票、操作票、安全施工作业票、动火工作票等制度和措施。

(10)施工现场总平面由甲方统一策划,分区管理,各负其责,不得随意变动。安全、文明施工、消防、环保等的标志、标识和设施,按策划统一组织,乙方施工区域由乙方实施。

(11)施工过程中发生人身伤亡、火灾、机械设备、环境污染、场内交通等事故,双方应尽力组织抢救伤员和保护现场,启动专项应急预案,按照有关事故报告规定,及时向各自的上级单位、地方安全生产监督和管理部门报告事故情况,协助或组织事故调查,吸取事故教训,做到“四不放过”。

(12)因违反本协议造成的安全事故或环境影响事件,由违约方承担相应的法律责任和经济责任。

4.甲方的安全文明施工权利和义务

(1)对乙方的安全资质、管理人员及作业人员的安全资格情况进行核查,对核查材料复印件存档保管;乙方资质、资格不符合规定的,有权要求乙方更换人员或终止合同。

(2)按规定成立施工安全委员会,组织和协调现场安全文明施工的整体工作,及时向乙方传达国家电网公司等上级单位安全工作要求的文件和通报。

(3)组织乙方作业人员进行入场安全教育,安全考试合格并按照现场管理规定,发放“胸卡(安全合格)证”,做到有据可查。

(4)按施工组织总设计,组织向乙方的负责人、工程技术人员及相关安全人员进行安全技术交底,收集、提供地下管线、设施等相关资料,并提出保护措施要求。

(5)组织同一区域交叉施工各方签订相应的安全协议,督促上下道工序各自做好安全措施。

(6)编制现场安全文明施工防护措施要求。临近带电设备作业,落实专人监护。

(7)建立健全施工现场临时用电、施工现场防火、安全设施等安全管理制度,按规定在施工组织设计中编制施工现场临时用电方案。??

(8)定期召开安全工作例会和安全专题会议,组织安全监督网络活动,协调解决现场的安全问题。

(9)组织现场安全监督检查,纠正违章行为,提出整改意见,进行考核扣款。对查出问题整改不力的,可视其严重程度责令其停工整顿直至终止合同。

(10)组织对乙方编制的重大作业项目和大型机械的安装拆除等施工方案和安全措施的会审,报送监理审定签认。??(11)按规定拨付约定的安全文明施工措施补助费,并对乙方措施补助费的使用情况进行监督。

(12)建立应急处置组织机构,组织编制专项应急预案,开展演练。

(13)按相关规定对乙方进行检查考核,作为安全保证金的考核依据。

(14)如可能对其他施工项目部或人员造成安全影响,乙方要求其他单位人员临时撤离或停止作业,甲方应做好组织协调工作。

5.乙方的安全文明施工权利和义务

(1)按规定提供本单位的所有安全资质、资格证明材料,并对其真实性负责。

(2)遵守现场安全文明施工管理制度,服从甲方以及业主项目部、监理对现场安全文明施工的管理,配合安全检查(包括业主项目部、总包单位的上级单位和主管部门对工程项目的检查),对存在问题落实整改。

(3)按照甲方总平面布置和安全文明施工管理制度、标准,制定安全技术措施计划,报甲方备案,并组织落实。

(4)按照国家电网公司的有关安全管理要求,建立完善相关安全记录台账。

(5)按照规定和要求,编制并落实各项有针对性的安全文明施工具体措施,组织施工方案和安全措施的全员交底,并由双方签字确认。

(6)按规定对员工进行安全教育,对新进厂人员进行三级安全教育和考核;配合甲方组织作业人员(包括现场各类管理人员)的入场安全教育,为安全考试合格人员办理“胸卡(安全合格)证”上岗作业,做到有据可查。

甲方:______,___年___月___日

乙方:______,___年___月___日

二、电力工程施工的承包范围

1、一级资质

可承担各类发电工程、各种电压等级送电线路和变电站工程的施工。

2、二级资质

可承担单机容量20万千瓦及以下发电工程、220千伏及以下送电线路和相同电压等级变电站工程的施工。

3、三级资质

可承担单机容量10万千瓦及以下发电工程、110千伏及以下送电线路和相同电压等级变电站工程的施工。

注:

1.电力工程是指与电能的生产、输送及分配有关的工程。包括火力发电、水力发电、核能发电、风电、太阳能及其它能源发电、输配电等工程及其配套工程。

2.电力工程相关专业职称包括热能动力工程、水能动力工程、核电工程、风电、太阳能及其它能源工程、输配电及用电工程、电力系统及其自动化等专业职称。

不同类型的电力工程可以被分包的方式是不一样的,若是不能保证在分包之后,个工程还有可以很好的合在一起,那么该电力工程就是不能被分包的。此类不符合分包规定的工程,即使各方自愿签署了分包共同,该合同也是无效的。

声明:该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误,请通过反馈渠道提交信息, 我们将及时处理。【点击反馈】
律师服务
2025年01月29日 22:13
你好,请问你遇到了什么法律问题?
加密服务已开启
0/500
律师普法
换一批
更多法律综合知识相关文章
  • 电力安全法规体系如何建设
    1、我国电力安全法规体系的现状及存在的问题1.1现状我国政府历来都很重视电力安全生产工作,在“安全第一,预防为主”的总体方针下,使电力安全法规与电力事业同步发展。目前我国的安全法规遵循“三级立法”的原则,即在国家法规、政策的统一指导下,充分发挥地方立法的积极性,形成全国人大,国务院,行政部门、地方立法部门的三级立法体系。我国的电力安全法规也是按照这一原则进行立法的。从2002年出版的由福建省电力有限公司主编的《电力安全法规制度汇编》来看,党和国家及地方政府陆续颁布的电力安全法规、规章和其他有关安全方面的行政规范已有4大类160多项上千多条,在数量和质量上都有很大的发展,特别是1996年颁布实施的《中华人民共和国电力法》(以下简称《电力法》),对加强电力安全工作有很大的指导作用。所以在经济发展的同时,电力安全法规体系迅速组建,法规体系初步健全,执法机构也逐步形成。1.2存在的问题1.2.1缺
    2023-04-29
    124人看过
  • 工程建设的安全目标是什么
    项目施工安全目标为贯彻“安全第一,预防为主”的方针,加强施工现场安全生产和文明施工管理,杜绝施工中的工伤伤亡事故,为职工提供良好的工作环境。制定建设项目安全预控管理目标。一是管理目标为零,重伤率为零,轻伤发生率低于0.2‰,防止死亡事故的发生。安全生产和文明施工目标施工现场管理必须达到部颁标准(JGJ59-99)的要求,得分率必须达到85%以上。3。安全管理人员持证率100%,特种作业持证率100%,施工现场安全设施合格率100%,安全防护设施利用率100%,劳动防护用品、防护用品合格率100%,发放使用率100%。施工现场文明施工合格率100%。预控目标:市级文明工地。二是安全管理目标的保证措施:(1)加强对职工和外来务工人员的安全教育培训,提高全员的安全意识。以人为本,加强对职工和外来务工人员的思想教育和安全知识培训,进一步贯彻落实中央领导同志关于安全生产工作的重要指示,认真学习贯彻《
    2023-05-07
    350人看过
  • 建筑安装工程设计合作协议
    工程名称:_________委托单位:_________设计单位:_________设计编号:_________合同编号:_________建设单位(甲方):_________设计单位(乙方):_________为了明确责任,分工协作,共同完成国家建设项目的设计任务,根据《建设工程勘察设计合同条例》的规定和_________批准的计划任务书,经甲乙双方充分协商,特签订本合同,以便共同遵守。一、工程名称,规模,投资额,建设地点甲方委托乙方承担_________工程的设计项目,建筑安装面积为_________平方米,批准总投资为_________元,建设地点在_________。二、甲方的义务1.甲方应在_________年_________月_________日以前,向乙方提交业经上级批准的设计任务书,工程选址报告,以及原料(或经过批准的资源报告),燃料,水,电,运输等方面的协议文件和能满足
    2023-06-04
    131人看过
  • 电力建设工程实行工程量清单计价模式是怎样的
    工程量清单计价其本质就是以市场形成价格,与传统的定额计价模式相比工程量清单计价显得简单明了,更适合工程的造价管理。由于电力建设工程与一般工业与民用建筑工程相比,不仅投资较大、建设周期较长,而且涉及的专业较多,涵盖了工业建筑、热力、机械、电气、热控、水工、航道等诸多专业,专业性较强,每个项目都是一个复杂的系统工程。这都导致电力工程的计价模式具有其自身特点。建设部颁发的工程量清单计价规范是按照通用的工业与民用建筑安装及装饰工程、城市市政建设工程及园林绿化工程的常用子目进行项目设置,其要求的设计深度需要达到施工图设计阶段,即通常需要全部或在部分施工图出来后,才能确定工程量清单,而电力工程通常处于边设计边施工的状态,往往初步设计尚未完成就需进行项目的施工招标工作,因此电力建设工程贯彻执行计价规范是一项政策性和专业性非常强的工作,不能简单的采取生搬硬套的方式,而要根据电力建设工程的特点采取灵活运用的
    2023-06-12
    346人看过
  • 电力安装工程承包方式的分类
    (一)按承包范围或内容划分承包方式按工程承包范围即承包内容划分的承包方式,有建设全过程承包、阶段承包、专项承包和建造-经营-转让承包4种。1、建设全过程承包2、阶段承包3、专项承包4、建造-经营-转让承包(二)按承包者所处地位划分承包方式在工程承包中,一个建设项目上往往有不止一个承包单位。承包单位与建设单位之间,以及不同承包单位之间的关系不同,地位不同,也就形成不同的承包方式。常见的有5种。1、总承包2、分承包3、独立承包4、联合承包5、直接承包(三)按获得承包任务的途径划分承包方式根据承包单位获得任务的不同途径,承包方式可划分为4种。1、计划分配2、投标竞争3、委托承包4、获得承包任务的其他途径(四)按合同类型和计价方法划分承包方式工程项目的条件和承包内容的不同,往往要求不同类型的合同和包价计算方法。因此,在实践中,合同类型和计价方法就成为划分承包方式的重要依据。1、固定总价合同2、按量
    2023-04-06
    450人看过
  • 电力安全生产标准化建设技巧
    电力安全生产标准化建设必须要讲究技巧,不能蛮干硬干,否则只会适得其反。说到电力安全生产标准化的建设技巧,很多人肯定都觉毫无头绪,其实技巧并不是要多刁钻的方法,多出其不意的途径,而是在电力企业安全管理过程中,严格落实标准化工作,拒绝说易行难,让标准化渗入到我们的安全行为中。培育标准化理念,倡导正确的安全观。大部分电力安全事故都是由员工的不安全行为造成的,想要减少事故的发生,就必须规范员工的日常行为操作。而意识决定行为,理念指导操作,所以想要深入推进电力安全生产标准化建设,必须以人为本,针对企业职工培育其标准化理念,倡导正确的安全观。让职工真正明白,安全是自己的事,每天的工作,应该从安全做事开始,不能以事不关己,高高挂起的心态对待日常工作。通过标准化理念的培育,根除企业职工思想痼疾,牢固确立安全事事关己的理念,不能因为自己不违章就对违章现象和行为视而不见,保证电力安全生产标准化工作取得实效。贯
    2023-06-06
    202人看过
  • 电力安全生产是怎样
    法律综合知识
    一、电力安全生产是怎样1.电力安全生产是电力企业运营的核心要素,其重要性源于电力生产的特点及其在国民经济中的基础地位。2.电力生产具有连续性、复杂性和高风险性,一旦发生事故,不仅会影响电力系统的稳定运行,还可能对社会经济和生活造成严重影响。3.电力安全生产要求电力企业必须高度重视安全生产管理,确保电力生产过程中的安全。二、安全生产管理原则电力企业在安全生产管理方面应遵循一系列原则,以确保安全生产的顺利进行。1.重奖重罚原则是通过正负激励来树立员工对安全规则的尊重和遵守,从而建立企业安全文化。2.三不放过原则要求对待事故必须深入调查,弄清事故原因,并采取有效措施防止类似事故再次发生。3.责任追究原则要求对事故责任人进行严肃处理,以起到警示和教育作用。4.逐级负责原则强调安全生产责任必须层层落实,每个员工都要明确自己的安全责任。三、加强安全生产对策为了加强电力企业的安全生产管理,需要采取一系列
    2024-07-08
    295人看过
  • 工程建设安全生产包含哪些内容
    1、建立安全生产管理领导小组,建立健全安全生产管理责任制,形成网络管理。2、认真搞好新工人入场教育和操作、换岗及特殊工种培训和教育,凡未经入场教育考核登记注册不得进入施工现场作业。3、进入施工现场必须佩戴合格的安全帽,严禁穿拖鞋或赤脚进入施工现场,施工现场严禁吸烟,现场明火作业必须持有用火证。4、进入施工现场要服从领导和安全检查人员的指挥。必须遵守劳动纪律,严格按操作规程操作,并制止他人违章作业。5、施工现场严禁酒后上岗,高空作业需系好安全带,严禁攀登起重臂、绳索、脚手架、井架、龙门架和运料的吊笼和吊篮及吊装物上下。6、作业中严格执行安全技术交底、分部分项工程,有安全防护措施,施工现场临边的交通路段必须有安全可靠的防护措施。7、特种作业人员必须持证上岗,持证上岗率达到100%,严禁触摸非本人操作的设备、电闸、闸门、开关等,拒绝违章作业。8、现场使用机械、临电要有设计方案,技术交底要详细,验
    2023-03-22
    480人看过
  • 确保工程建设的安全投入
    安全是需要投入的,只有在达到一定的投入后才可能控制物的不安全状态,而物的不安全状态正是建筑施工事故中最直接、最重要的原因,可以说,只要控制了物的不安全状态,建筑施工过程中的安全事故就会大大的降低。目前,由于市场竞争的激烈,中标价格越来越低,许多工程效益微薄,个别分包单位直接将效益增长点建立在降低安全投入上,导致现场安全设施不到位,人身安全得不到保障。殊不知,以降低安全投入为效益增长点的做法无异于铤而走险,换来了往往是后悔莫及。建筑施工企业以建筑安装工程造价为计提依据。各工程类别安全费用提取标准如下:房屋建筑工程、矿山工程为2.0%;电力工程、水利水电工程、铁路工程为1.5%;等等。总包单位应当将安全费用按比例直接支付分包单位,分包单位不再重复提取。分包单位对列入建设工程概算的安全作业环境及安全施工措施所需费用,应当用于施工安全防护用具及设施的采购和更新、安全施工措施的落实、安全生产条件的改
    2023-06-26
    140人看过
  • 建设工程设计分公司合作协议包括哪些内容?
    发包人:________________________承包人:________________________发包人委托承包人承担:__________________工程项目的岩土工程任务,根据《中华人民共和国民法典》及国家有关法规,经发包人、承包人协商一致签订本合同。第一条工程概况1.1工程名称:__________________________________________________1.2工程地点:__________________________________________________1.3工程立项批准文件号、日期:__________________________________1.4岩土工程任务委托文号、日期:________________________________1.5工程规模、特征:______________________________
    2024-01-28
    485人看过
  • 工程建设安全规范的内容
    1、施工安全规范的内容如下:1。严格遵守施工现场管理规定及其他管理规定和办法;
    2023-05-07
    470人看过
  • 浅谈电力建设以人为本的安全管理
    【摘要】本文从珠海发电厂一期#3、#4机组扩建工程以人为本的安全管理实际出发,提出了以人为本的安全管理内涵及实施以人为本的安全管理的意义,同时就怎样实施以人为本的安全管理提出了自己的看法,与电力安装安全管理同行探讨。【关键词】安全管理以人为本内涵意义一、珠海发电厂一期#3、#4机组扩建工程以人为本的安全管理珠海发电厂一期#3、#4机组扩建工程位于珠海市南水镇临港工业区,一期扩建工程是两台60万千瓦燃煤机组,建安工程由广东火电工程总公司总承包,工程从开工开始,始终将人放在首位,从施工人员进场开始,就严格对施工人员进行上岗前三级安全教育,同时在施工现场布置了大量的人性化标语及标牌,在施工过程中大力推行以人为本的安全管理,使现场安全文明施工管理得到了有效的控制,取得了从开工至今连续安全施工无事故记录的良好成绩,受到当地政府及各级领导的一致好评。以下就是本人对以人为本的安全管理的理解与看法,与电力
    2023-06-06
    386人看过
  • 电业安全工作规程(电力线路部分)(6)
    电业安全工作规程(电力线路部分)8.3等电位作业8.3.1等电位作业一般在63(66)kV及以上电压等级的电力线路和电气设备上进行。若须在35kV及以下电压等级进行等电位作业时,应采取可靠的绝缘隔离措施。8.3.2等电位作业人员必须在衣服外面穿合格的全套屏蔽服(包括帽、衣、裤、手套、袜和鞋),且各部分应连接好。屏蔽服内还应套阻燃内衣。严禁通过屏蔽服断、接接地电流,空载线路和耦合电容器的电容电流。8.3.3等电位作业人员对地距离应不小于表4的规定,对邻相导线的距离应不小于表7的规定。表7等电位作业人员对邻相导线的最小距离电压等级(kV)103563(66)110220330500距离(m)0.60.80.91.42.53.55.08.3.4等电位作业人员在绝缘梯上作业或者沿绝缘梯进入强电场时,与接地体和带电体两部分间隙所组成的组合间隙不得小于表8的规定。表8等电位作业人员与组合间隙的最小距离
    2023-06-06
    478人看过
  • 陕西省建设工程质量安全管理条例是怎样的
    第一章总则第一条为了加强建设工程安全生产监督管理,保障人民群众生命和财产安全,根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国安全生产法》,制定本条例。第二条在中华人民共和国境内从事建设工程的新建、扩建、改建和拆除等有关活动及实施对建设工程安全生产的监督管理,必须遵守本条例。本条例所称建设工程,是指土木工程、建筑工程、线路管道和设备安装工程及装修工程。第三条建设工程安全生产管理,坚持安全第一、预防为主的方针。第四条建设单位、勘察单位、设计单位、施工单位、工程监理单位及其他与建设工程安全生产有关的单位,必须遵守安全生产法律、法规的规定,保证建设工程安全生产,依法承担建设工程安全生产责任。第五条国家鼓励建设工程安全生产的科学技术研究和先进技术的推广应用,推进建设工程安全生产的科学管理。第二章建设单位的安全责任第六条建设单位应当向施工单位提供施工现场及毗邻区域内供水、排水、供电、供气、供热、通信、
    2023-04-13
    302人看过
换一批
#法律综合知识
北京
律师推荐
    #法律综合知识 知识导航
    展开

    法律综合知识是指涵盖法律领域各个方面的基础知识和应用技能。它包括法律理论、法律制度、法律实务等方面的内容,涉及宪法、刑法、民法、商法、经济法、行政法等多个法律领域。... 更多>

    #法律综合知识
    相关咨询
    • 工程建设承包合伙协议
      四川在线咨询 2022-07-17
      所示:合伙人: (以下简称甲方) (以下简称乙方) 甲、乙双方经平等协商,就合伙承包XXXXX工程事宜,达成如下一致,供各方信守。 一、合伙宗旨 在合法合理的前提下,搞好工程建设,进而实现各方利润最大化。 二、合伙经营项目和范围 合伙项目以XX公司中标合同确认的项目内容及范围为准; 甲、乙双方合伙承包的项目,对外以XX公司名义出现。 三、合伙期限 合伙期限至合伙施工的项目完工,各方结算完毕为止。
    • 电力安装工程劳务分包协议该如何起草呢?
      台湾在线咨询 2022-07-24
      甲方:身份证号码:乙方:身份证号码:甲、乙双方在公平、公证、自愿的情况下,就省市村的110线线路改造中的基础工程施工劳务费达成以下协议: 一、甲方将省市村的110线路改造中的工程施工劳务费(共计:基础坑基基础,基础方量方、基础垫层元方,基础毛石垫层元方、另42掏挖基础的挖坑.浇制.回填.接地施工按基础方量单价计算。),接地线埋设(接地焊接、埋设、防锈处理)全部也在本次劳务施工范围 二、施工过程中,
    • 电力工程承包框架协议
      河北在线咨询 2022-07-21
      《中华人民共和国招标投标法》第三条 在中华人民共和国境内进行下列工程建设项目包括项目的勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购,必须进行招标: (一)大型基础设施、公用事业等关系社会公共利益、公众安全的项目; (二)全部或者部分使用国有资金投资或者国家融资的项目; (三)使用国际组织或者外国政府贷款、援助资金的项目。 前款所列项目的具体范围和规模标准,由国务院发展计划部门会
    • 建筑工程承包安全协议的范本有没有?
      福建在线咨询 2022-07-02
      房屋建筑承包合同甲方:乙方:甲方在建房屋一栋,建筑总面积约平方米,由乙方承包施工经双方协商同意,特签订如下合同:一、承包方式采用包工包料方式承包甲方提供建房土地、1——7楼图纸,乙方负责包括:红砖、河砂、碎石、石灰、水泥、钢材、水管、下水管、铁钉、扎丝、水电等乙方提供劳务、建筑技术、模板、撑树、脚手架用材、码钉及生产生活用具等二、承建项目乙方按照设计图纸或甲方提出的要求承建甲方房屋主体工程的建筑,
    • 建筑工程仲裁协议的效力是怎样的
      新疆在线咨询 2022-07-24
      1、对当事人的法律效力 仲裁协议一经有效成立,即对当拳人产生法律约束力。发生纠纷后,当事人只能向仲裁协议中所约定的仲裁机构申请仲裁,而不能就该纠纷向法院提起诉讼。 2、对法院的约束力 有效的仲裁协议排除法院的司法管辖权。《仲裁法》规定,当事人达成仲裁协议,一方向人民法院起诉未声明有仲裁协议,人民法院受理后,另一方在首次扦庭前提交仲裁协议的工人民法院应当驳回起诉,但仲裁协议无效的除外。 3、对仲裁机