工期延误的情形有什么-法师兄

工期延误的情形有什么

来源：法律编辑整理时间： 2024-04-24 16:59:33 153 人看过

工期延误的情形有：

1、工程量增加；

2、发包人变更设计；

3、发包人未按合同约定的期限提供设计图纸等施工必需的资料；

4、发包人未按约支付工程款；

5、发包人指定的分包人与承包人在施工过程中衔接不当；

6、工程质量鉴定；

7、不可抗力或其他因。

《民法典》第八百零一条

因施工人的原因致使建设工程质量不符合约定的，发包人有权请求施工人在合理期限内无偿修理或者返工、改建。经过修理或者返工、改建后，造成逾期交付的，施工人应当承担违约责任。

第八百零三条

发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的，承包人可以顺延工程日期，并有权请求赔偿停工、窝工等损失。

第八百零四条

因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的，发包人应当采取措施弥补或者减少损失，赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多法律综合知识相关文章

法律综合知识
可以主张工期顺延的情形有哪些

一、可以主张工期顺延的情形有哪些可以主张工期顺延的情形有：1．发包人未按合同约定时间提供符合要求的图纸的；2．发包人未按合同约定支付工程款的；3．发包人或者监理未及时发出指令、确认或进行答复的；4．设计变更，导致工程量增加的。二、工期顺延有哪些风险工期顺延的风险如下：1．人工、材料费、机械费价格上涨。一旦工期延长，施工企业很可能面临建筑材料价格上涨，利润空间被压缩，甚至有可能亏损。2．企业管理费增加。当工期延长时，施工企业需要支付更多的管理人员工资和办公费用，从而造成企业管理费增加。工期越长，施工企业所负担的企业管理费成本也越大。3．现金流风险。发包方与承包方在签订建设工程施工合同时，一般会约定按工程进度给付相应的工程价款。当出现分期建设、缓建和暂停施工的情况下，施工企业将无法按照合同约定的工程节点获得工程款项。此时，承包人却又不得不继续支付项目材料、劳务等费用，如此下去必然打乱公司经营策

2023-11-16

71人看过
误工费
工地受伤引发工期延误，误工费用的最新情况

视具体情况而定，规定受害人有固定收入的，误工费按照实际减少的收入计算。受害人无固定收入的，按照其最近三年的平均收入计算；受害人不能举证证明其最近三年的平均收入状况的，可以参照受诉法院所在地相同或者相近行业上一年度职工的平均工资计算。民工在工地受伤工地该怎么处理建议劳动者催促单位自事故伤害发生之日起3内，向统筹地区社会保险行政部门提出工伤认定申请，如果单位未按规定提出工伤认定申请的，劳动者自己也可以在事故伤害发生之日起规定期限内，直接向用人单位所在地统筹地区社会保险行政部门提出工伤认定申请。《中华人民共和国社会保险法》第三十六条职工因工作原因受到事故伤害或者患职业病，且经工伤认定的，享受工伤保险待遇；其中，经劳动能力鉴定丧失劳动能力的，享受伤残待遇。工伤认定和劳动能力鉴定应当简捷、方便。第三十七条职工因下列情形之一导致本人在工作中伤亡的，不认定为工伤：（一）故意犯罪；（二）醉酒或者吸毒；（三

2023-07-15

231人看过
法律综合知识
误工费的三种情形

误工费的三种情形：有固定收入的：误工费＝误工收入＊误工时间；无固定收入的：误工费＝误工时间＊最近三年的平均收入水平；不能证明最近三年的平均收入状况的：误工费＝误工时间＊相同、相近行业的上一年职工平均工资。《最高人民法院关于审理人身损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》第七条误工费根据受害人的误工时间和收入状况确定。误工时间根据受害人接受治疗的医疗机构出具的证明确定。受害人因伤致残持续误工的，误工时间可以计算至定残日前一天。受害人有固定收入的，误工费按照实际减少的收入计算。受害人无固定收入的，按照其最近三年的平均收入计算；受害人不能举证证明其最近三年的平均收入状况的，可以参照受诉法院所在地相同或者相近行业上一年度职工的平均工资计算。

2024-05-18

211人看过
法律综合知识
医院误诊免责的有什么情形

根据法律上的规定，医院发生误诊，可以免责的情况包括以下几种：1、属于医疗意外的医疗过失的存在须以医生违反注意义务为前提，如若侵权行为的发生并非医生的注意能力之所及，即属于不可抗力的范畴，则不存在所谓医疗过失的问题。2、病人的疾病自然转归要是像长期的高血压引起动脉硬化，动脉硬化促使血压升高，医师诊断后，患者情绪激动突发脑出血出现偏瘫，对此后果医师可以免责。3、难以避免的并发症并发症是指在诊疗护理过程中，病人发生了现代医学科学技术能够预见却不能避免和防范的不良后果，而这种不良后果的发生与医方是否存在过错没有直接因果关系。4、患者一方的过错基于侵权法理论，医院如想免责，则损害结果必须完全是由患方过错所致，否则就不能构成免责事由。如果双方都有不同程度过错，则应分别从原因力及各自的过错程度这两个方面来确定其双方的法律责任。通过上述分析知道，依据《医疗事故处理条例》的规定，医生过错造成医疗事故发生的，

2024-01-23

93人看过

法律综合知识
工期延误索赔如何计算延误索赔的依据是什么

工期延误索赔计算延误索赔的依据是：当事人有约定的，按其约定；当事人没有约定的，按照给对方造成的实际损失来赔偿，并包括对方预期可以获得的利益。延误索赔的依据是《民法典》。工期延误索赔如何计算延误索赔的依据是什么的法律依据《民法典》第五百八十三条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，在履行义务或者采取补救措施后，对方还有其他损失的，应当赔偿损失。第五百八十四条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定，造成对方损失的，损失赔偿额应当相当于因违约所造成的损失，包括合同履行后可以获得的利益；但是，不得超过违约一方订立合同时预见到或者应当预见到的因违约可能造成的损失。第八百零三条发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的，承包人可以顺延工程日期，并有权请求赔偿停工、窝工等损失。

2022-07-01

164人看过
不可抗力
快递延误致使违约情形

一般来说在选择寄快递的时候，会有一些用户协议或者是用户须知，首先需要看快递是否对送达的实现做出了承诺，也就是说快递延误需要进行赔偿，如果双方有约定的话就按照约定，如果没有约定的话，就按照一般的时效。可以要求进行赔偿。协商不成的可以向人民法院依法诉讼，维护自己的合法权益。劳动合同没到三年违约金怎么算现在如果劳动合同上有违约金的话，具体是劳动争议申请仲裁的时效期间为一年。仲裁时效期间从当事人知道或者应当知道其权利被侵害之日起计算。前款规定的仲裁时效，因当事人一方向对方当事人主张权利，或者向有关部门请求权利救济，或者对方当事人同意履行义务而中断。从中断时起，仲裁时效期间重新计算。因不可抗力或者有其他正当理由，当事人不能在本条第一款规定的仲裁时效期间申请仲裁的，仲裁时效中止。从中止时效的原因消除之日起，仲裁时效期间继续计算。劳动关系存续期间因拖欠劳动报酬发生争议的，劳动者申请仲裁不受本条第一款规定

2023-06-30

490人看过
法律综合知识
工期顺延和工期延误的区别在于

一、工期顺延和工期延误的区别在于工期顺延和工期延误的主要区别如下：1．工期延误是施工单位组织不力或因管理不善等原因造成的。2．工期延期的原因可能是多方面的，可以通过向建设单位、监阀单位申请获得批准而增加工期的。根据《中华人民共和国民法典》第七百九十八条规定，隐蔽工程在隐蔽以前，承包人应当通知发包人检查。发包人没有及时检查的，承包人可以顺延工程日期，并有权请求赔偿停工、窝工等损失。二、工期顺延的情况有哪些1．施工单位未按约定提供图纸和开工条件；2．施工单位未按约定支付预付款和进度款，导致施工不能正常进行；3．施工单位指定的代表未按约定提供指令和批准，导致施工不能正常进行；4．设计变更和工程量增加；5．一周内，非施工单位因停水、停电、停气导致停工超过8小时；6．隐蔽工程前，施工企业发出检查通知，施工单位未及时检查；7．施工单位未按约定的时间和要求提供原材料、设备、场地等。《中华人民共和国民法典

2024-01-30

170人看过
迟延履行
如何处理好疫情期间工作的延误情况

1、工期延误，因政府采取停工等防疫措施直接导致工期延误的，施工企业应按照合同约定的方式及时通知建设单位。因施工人员返岗延迟等疫情相关原因将导致工期延误的，施工企业应按照合同约定提出工期顺延申请，取得建设/监理单位签证。2、因疫情防控导致的停工和工期延误相关损失，如停工期间工资、后期赶工费用等，合同有约定的从其约定，没有约定的，由建设单位和施工企业协商合理分担。3、慎重提出解除合同要求。一、施工合同责任侵害承包人部门承担哪些责任(一)在施工过程中，施工人应当按照设计文件和施工规范进行施工，不得偷工减料、粗制滥造，不得擅自修改工程设计，否则施工人对施工质量应承担瑕疵履行违约责任；施工人不得延误工期，否则将承担迟延履行违约责任。(二)因施工人的原因致使建设工程质量不符合约定的，发包人有权要求施工人在合理期限内无偿修理或者返工、改建。经过修理或者返工、改建后，造成逾期交付的，施工人应当承担违约责任

2023-02-10

457人看过

法律综合知识
自由职业人员误工费主张的情形有什么

自由职业人员可以主张误工费。自由职业者的误工费，按照当事人按照其最近三年的平均收入计算；受害人不能举证证明其最近三年的平均收入状况的，可以参照受诉法院所在地相同或者相近行业上一年度职工的平均工资计算。《最高人民法院关于审理人身损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》第二十条，误工费根据受害人的误工时间和收入状况确定。误工时间根据受害人接受治疗的医疗机构出具的证明确定。受害人因伤致残持续误工的，误工时间可以计算至定残日前一天。受害人有固定收入的，误工费按照实际减少的收入计算。受害人无固定收入的，按照其最近三年的平均收入计算；受害人不能举证证明其最近三年的平均收入状况的，可以参照受诉法院所在地相同或者相近行业上一年度职工的平均工资计算。

2024-05-17

347人看过
工时
延误工期能否要求赔偿施工延误

根据给出的素材,可以得知这是一篇关于工期索赔计算方法的指导。根据定额计价的工程索赔费用计算合同或参照文件中的索赔内容进行计算,然后按照工程量的清单计价工程项目工程索赔费用计算计价。如果没有按照约定支付的工程款,发包人出了要支付一定的工程款意外还需要按照同期银行同类货利支付拖欠的工程利息。此外,停、窝工时发生的索赔费用计算包含机械费用、人工费用、材料周转费用、管理费用等等。若重新施工导致工期延误，您可以要求相应的索赔。关于工期索赔的计算方法，您可以按照以下步骤进行：首先，根据定额计价的工程索赔费用计算合同，或者参照文件中约定的索赔内容进行计算。2、按照工程量的清单计价工程项目工程索赔费用计算计价，依据参照工程拦标价。3、没有按照约定支付的工程款，发包人出了要支付一定的工程款意外还需要按照同期银行同类货利支付拖欠的工程利息。4、停、窝工时发生的索赔费用计算包含机械费用，人工费用，材料周转费用，

2023-10-03

324人看过
误工费
工程延期误工费的法律依据是什么

一、工期延误索赔怎么计算1、按照定额计价的工程索赔费用计算合同或者找遍文件约定的索赔内容计算。2、按照工程量的清单计价工程项目工程索赔费用计算计价，依据参照工程拦标价。3、没有按照约定支付的工程款，发包人出了要支付一定的工程款意外还需要按照同期银行同类货利支付拖欠的工程利息。4、停、窝工时发生的索赔费用计算包含机械费用，人工费用，材料周转费用，管理费用等等。索赔处理一般有两种方式：1、单项索赔：单相索赔非常的容易理解，它就是没意见索赔事项发生过后就报送索赔通知书，索赔报告书，要求单项解决支付，不予其余的索赔事项混合在一起。2、综合索赔：从字面上大家可能都知道了吧，综合索赔又叫做总索赔，一般在生活中都叫做一揽子索赔，就是对整个项目中发生的索赔事项集中在一起进行索赔。它是对整个工程(或某项目工程)的实际总成本与原预算成本之差额提出索赔。二、工期延误索赔依据1、双方往来的信件及各种会议,会谈纪要

2023-05-01

359人看过
合同条款
工期延误报告

一、工期延期报告由余姚市中源市政建设有限公司承建的黄山东路一期道路新建工程，开工报告日期为2014年7月21日，因街道征地等原因，实际开工日期为2014年10月14日，工期延期85天，竣工日期为2015年9月20日。由于古路头村政策处理原因，2014年10月14日~11月14日期间内无法持续施工，累计影响工期20天。城东路口绿化迁移完时间为2015年4月9日，总合管线电线杆入地及迁移后时间为2015年5月24日。因城东路口施工工序与整个工程相同，从各管线施工到路基、结构层及面层、人行道施工均为流水作业关键工序，城东路口的开工日期导致整个工程工期延期。累计影响工期162天。合同工期为180天，实际施工为427天。进场前延期85天，古路头村政策处理延期20天，城东路绿化迁移及总合管线电杆入地改道工期延期162天。累计共延期工期为247天。监理单位意见：______________业主单位意见：

2023-06-05

476人看过

羁押
延长羁押期限的具体情形是什么？

羁押期限延长期限包括案件情况复杂、因特殊原因不宜交付审判、边远地区交通不便、重大的犯罪集团案件、涉及面广取证困难以及犯罪涉及面广泛难以追踪的案件。羁押期限延长期限的情况包括以下几种：1.案件情况复杂，期限届满无法终结的案件；2.因特殊原因，在较长时间内不宜交付审判的特别重大复杂案件；3.边远地区交通十分不便的重大复杂案件；4.重大的犯罪集团案件；5.涉及面广、取证困难的重大复杂案件；6.犯罪涉及面广泛、复杂，难以追踪的案件。羁押期限延长期限的情形根据我国《刑事诉讼法》的规定，羁押期限最长不得超过二个月。但是，在某些情况下，对于犯罪嫌疑人或被告人，羁押期限可以延长。这些情况包括：1. 案情重大、复杂，需要继续侦查的；2. 案件涉及重大社会影响，需要继续审理的；3. 犯罪嫌疑人、被告人患有严重疾病，需要保外就医的；4. 案件需要与其他案件一并审理的。对于以上情况，公安机关、人民检察院和人民法院

2023-11-10

245人看过
业主
什么是工程延误

一、工程进度推迟：工程进度的推迟一般分为工程延误和工程延期，其责任和处理方法不同。(1)工程延误。由于承包商自身的原因造成的工期延长，称之为工程延误。由于工程延误所造成的一切损失由承包商自己承担，包括承包商在监理工程师的同意下采取加快工程进度的措施所增加的费用。同时，由于工程延误所造成的工期延长，承包商还要向业主支付误期损失补偿费。工期延误所延长的时间不属于合同工期的一部分。(2)工程延期。由于承包商以外的原因造成施工期的延长，称之为工程延期。经过监理工程师批准的延期，所延长的时间属于合同工期的一部分，即工程竣工的时间等于标书中规定的时间加上监理工程师批准的工期延期时间。可能导致工期延期的原因有工程量增加，未按时间向承包商提供图样，恶劣的气候条件，业主的干扰和阻碍等。判断工程延期的总原则就是除承包商自身以外的任何原因造成的工程延长或中断，工程中出现的工程延长是否为工程延期对承包商和业主都很

2023-06-15

416人看过