建设工程的开工日期有争议的,按照开工通知载明的日期确定;开工通知发出后尚不具备开工条件的,按照开工条件具备的时间确定;因承包人导致开工时间推迟的,按照开工通知载明的时间确定;经发包人同意提前进场施工的,按照承包人实际进场时间确定。
如何确定建设工程的竣工日期和工程款利息的起算日
按照最高人民法院相关司法解释的规定,一般按照下述方式来确定竣工日期:1、建设工程经竣工验收合格的,以竣工验收合格之日为竣工日期。2、承包人已经提交竣工验收报告,发包人拖延验收的,以承包人提交验收报告之日为竣工日期。3、建设工程未经竣工验收,发包人擅自使用的,以转移占有建设工程之日为竣工日期。
《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释(一)》第八条
当事人对建设工程开工日期有争议的,人民法院应当分别按照以下情形予以认定:
(一)开工日期为发包人或者监理人发出的开工通知载明的开工日期;开工通知发出后,尚不具备开工条件的,以开工条件具备的时间为开工日期;因承包人原因导致开工时间推迟的,以开工通知载明的时间为开工日期。
(二)承包人经发包人同意已经实际进场施工的,以实际进场施工时间为开工日期。
(三)发包人或者监理人未发出开工通知,亦无相关证据证明实际开工日期的,应当综合考虑开工报告、合同、施工许可证、竣工验收报告或者竣工验收备案表等载明的时间,并结合是否具备开工条件的事实,认定开工日期。
-
建设工程的开工日期有争议的应当如何确定
447人看过
-
建设工程的开工日期有争议的应当如何确定
240人看过
-
建设工程开工日期有争议如何认定
342人看过
-
对建设工程开工日期有争议如何认定
172人看过
-
对建设工程开工日期有争议如何认定
122人看过
-
建设工程开工日期如何确定?
368人看过
工程施工是建筑安装企业归集核算工程成本的会计核算专用科目,是根据建设工程设计文件的要求,对建设工程项目施工所含各部分项工程进行成本核算。 具体来说,工程施工是指施工单位按照合同规定的内容完成工程,并达到合同规定的要求,最终由发包人验收合格,... 更多>
-
建设工程的开工日期有争议的应当如何确定?湖北在线咨询 2022-12-141、建设工程的开工日期有争议的,按照开工通知载明的日期确定;开工通知发出后尚不具备开工条件的,按照开工条件具备的时间确定;因承包人导致开工时间推迟的,按照开工通知载明的时间确定;经发包人同意提前进场施工的,按照承包人实际进场时间确定。 2、法律依据:《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释(一)》第八条 当事人对建设工程开工日期有争议的,人民法院应当分别按照以下情形予以认定: (一)开
-
建设工程的开工日期有争议的应当如何确定?浙江在线咨询 2022-11-091、建设工程的开工日期有争议的,按照开工通知载明的日期确定 2、开工通知发出后尚不具备开工条件的,按照开工条件具备的时间确定;因承包人导致开工时间推迟的,按照开工通知载明的时间确定,经发包人同意提前进场施工的,按照承包人实际进场时间确定。 3、法律依据;《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释(一)》 第八条当事人对建设工程开工日期有争议的,人民法院应当分别按照以下情形予以认定: (一
-
建设工程的开工日期有争议的应当如何确定重庆在线咨询 2022-05-13当事人对建设工程开工日期有争议的,人民法院应当分别按照以下情形予以认定: (一)开工日期为发包人或者监理人发出的开工通知载明的开工日期;开工通知发出后,尚不具备开工条件的,以开工条件具备的时间为开工日期;因承包人原因导致开工时间推迟的,以开工通知载明的时间为开工日期。 (二)承包人经发包人同意已经实际进场施工的,以实际进场施工时间为开工日期。 (三)发包人或者监理人未发出开工通知,亦无相关证据证明
-
建设工程的开工日期有争议的应当如何确定的宁夏在线咨询 2022-11-071、建设工程的开工日期有争议的,按照开工通知载明的日期确定 2、开工通知发出后尚不具备开工条件的,按照开工条件具备的时间确定;因承包人导致开工时间推迟的,按照开工通知载明的时间确定,经发包人同意提前进场施工的,按照承包人实际进场时间确定。 3、法律依据;《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释(一)》 第八条当事人对建设工程开工日期有争议的,人民法院应当分别按照以下情形予以认定: (一
-
建设工程开工日期有争议的该当如何确定青海在线咨询 2023-03-121、建设工程的开工日期有争议的,按照开工通知载明的日期确定;开工通知发出后尚不具备开工条件的,按照开工条件具备的时间确定;因承包人导致开工时间推迟的,按照开工通知载明的时间确定;经发包人同意提前进场施工的,按照承包人实际进场时间确定。 2、法律依据:《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释(一)》第八条 当事人对建设工程开工日期有争议的,人民法院应当分别按照以下情形予以认定: (一)开