如何证明工程竣工-法师兄

如何证明工程竣工

来源：法律编辑整理时间： 2023-06-16 09:04:49 221 人看过

一、如何证明工程竣工

（一）竣工验收指建设工程项目竣工后开发建设单位会同设计、施工、设备供应单位及工程质量监督部门，对该项目是否符合规划设计要求以及建筑施工和设备安装质量进行全面检验，取得竣工合格资料、数据和凭证。是施工全过程的最后一道程序，也是工程项目管理的最后一项工作。应该指出的是，竣工验收是建立在分阶段验收的基础之上，前面已经完成验收的工程项目一般在竣工验收时就不再重新验收。

二、工程竣工必须验收过才算竣工吗

（一）工程经竣工验收合格是指工程综合验收合格。按照国家规定，一个工程大体上有两次法定验收：一次是完成主体结构，通过验收证明主体结构是安全的，才能够续建，这是行业内称之为中间（结构）验收；第二次验收是工程完成设计图全部工作内容，具备交付使用条件时的验收，叫竣工验收，也就是一般行业讲的工程竣工验收。

三、房屋竣工备案证明手续

（一）修建工程竣工后，施工单位向建造单位提交工程竣工陈述，请求工程竣工查验。建造单位安排勘测、计划、施工、监理单位进行工程的竣工查验。担任监督该工程的质量监督安排对工程竣工查验的安排办法、查验程序、履行查验规范等状况进行现场监督，并依据工程竣工查验的监督状况和平时监督状况，提出工程质量监督陈述，陈述存案机关。依据《修建法》、《建造工程质量处理条例》和《修建工程施工质量查验一起规范》并联系武汉市监督工程质量监督站的规则，修建工程竣工查验合格之日起15日内，建造单位应按下列程序处理竣工存案手续：

1、建造单位向承监质监站领取《房子修建工程竣工查验存案表》，并照实填写；

2、建造单位提交存案一切必要的别的材料，将存案文件抄送承监质监站。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多工程施工相关文章

强制执行
工程竣工后如何处理串通标？

工程完工后发现串标应该处理方法：1、串联投标是招标投标的专业术语，是指投标人或投标人与招标人串通骗取中标。串联投标是一种投机行为，其根源是工程建设领域乃至全社会缺乏诚信。由于政府、企业和公众的诚信，工程建设中的各种不良和违法行为屡见不鲜；2、开标前，招标人应打开投标文件，并将投标情况告知其他投标人，或协助投标人更换投标文件并更改报价，招标人应向投标人披露投标底部，招标人同意在投标过程中降低或提高投标价格，中标后向投标人或招标人补偿。垫资承包工程，完工后收不到工程款，怎么处理？承包人垫资承包工程时，最不希望遇到的就是发包人拖欠工程款，届时既不能收回垫付的资金及利息，又不能收到应有的工程款，严重影响承包人资金的正常周转。但现实生活中，发包人拖欠工程款是很普遍的现象，这种情况下，承包人怎样处理欠款事宜，将决定能否收回相应的工程款。在建筑工程中，承包人垫资的情况通常有以下几种：1、全额垫资施工。事

2023-07-16

348人看过
占有
如何对建设工程竣工验收与竣工日期争议处理

1、竣工验收。根据《民法典》第七百九十九条，建设工程竣工后，发包人应当根据施工图纸及说明书、国家颁发的施工验收规范和质量检验标准及时进行验收。验收合格的，发包人应当按照约定支付价款，并接收该建设工程。建设工程竣工经验收合格后，方可交付使用;未经验收或者验收不合格的，不得交付使用。2、隐蔽工程的验收。根据《民法典》第七百九十八条规定，隐蔽工程在隐蔽以前，承包人应当通知发包人检查;发包人没有及时检查的，承包人可以顺延工程日期，并有权要求赔偿窝工、停工等损失。3、竣工日期争议。根据《适用法律问题的解释》第四百七十二条规定，当事人对建设工程实际竣工日期有争议的，按照以下情形分别处理：(1)建设工程经竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为竣工日期。(2)承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，以承包人提交验收报告之日为竣工日期。(3)建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日

2023-06-15

351人看过
合同终止
工程竣工后如何追究违约责任

1、有关规定当事人在适用建设工程示范文本时，在处理总承包合同第三十五条违约条款时，未按要求在专用条款中对逾期竣工罚款作出具体规定，造成合同中对逾期竣工责任约定不清。应适用相关法律来处理这种情况。第七章有一系列相应的规定。相关法律法规司法解释第八条规定，发包人解除合同的权利可以解除承包人逾期竣工的违约责任。第十条规定，合同解除后，建设工程竣工质量合格的，发包人应当按照约定支付相应的工程价款；建设工程竣工质量不合格的，参照本解释第三条的规定办理。因一方违约导致合同终止的，违约方应当赔偿给对方造成的损失。然而，很难掌握损失计算的标准实践。在处理时，当事人可以自行证明损失，也可以要求按利息计算。司法解释第十八条规定了三个具体的利息处理起始标准，即：（一）建设工程实际交付的，以交付日为准；（二）建设工程未交付的，以提交竣工结算文件日为准；（3）建设工程未交付，工程价款未结算的，以起诉之日为准。我认为

2023-05-07

492人看过
业主
如何提高工程竣工结算的效率

第一，结算资料的完整性。完整性有两层意思，首先是结算资料项目的完整性，保证不缺项。主要是指所有结算相关的资料，包括招投标文件，合同，施组，竣工图，结算书，图纸会审记录，洽商变更记录，及现场过程中的影像资料等，有时材料的进场报验资料也可能成为结算的依据。还有一层意思是指资料内容的完整性，以变更洽商为例，在写洽商时不能光满足现场技术的要求，也要能满足结算的要求，如写新做10米电线管，就要求需写清线管的材质及管径的相关参数。这就要求工程部在做完变更洽商之后，在找甲方、监理签字之前，先由施工单位内部施工技术负责人、预算员、资料员三方共同确认，以保证在技术、造价及语言表述上均符合要求。第二，针对需要甲方监理确认的相关资料，包括洽商、新增工程内容等资料，都应该及时签认，不能都拖到最后，工程结束了再确认，主要是出于以下方面的考虑，一是资料应该保证及时性，这样我们也才能及时调整项目的成本计划，并将相关信息

2023-02-25

473人看过

承诺
工程竣工价款结算报告如何写

1、如果是招投标工程，先把中标的清单、项目金额、再加上施工过程中、现场签证、设计变更增加或建设的项目金额写清，上述两项内容合在一起，就是工程竣工结算书，并把中标的清单、项目金额、再加上施工过程中、现场签证、设计变更增加或减少项目、金额复印一份，做附页，把施工单位、建设单位、施工现场监理的印鉴盖全。2、如果是执行预算工程，按竣工图做工程预算书，再加上施工过程中、现场签证、设计变更增加或减少项目、金额写清，上述两项内容合在一起，就是工程竣工结算书，并且把指南攻北的清单、项目金额，再加上施工过程中、现场签证、设计变更增加或减少项目、金额复印一份做附页，把施工单位、建设单位、施工现场监理的印鉴盖全。一、工程结算书编写流程1、以单位工程为基础、对额编号、工程项目、工程量、单价及计算结果等进行核查与核对。2、核查工程开工前的施工准备及临时用水、电、道路和平整场地、清除障碍物的费用是否准确；3、将各个单

2023-03-17

140人看过
法律综合知识
竣工验收程序流程是如何的

1、施工完成后提交验收申请，填报申请表。2、内部初级验收。专业工程师对工程进行检查验收，项目部质安工程师、工程技术部工程师进行内部初步验收，并填写相关资料。3、预验收。由专业工程师，外部和内部监理工程师，造价工程师，物业管理相关人员等一同进行工程的验收检查。4、正式验收。施工单位有关工程师和外部监理工程师以及物业方一同进行正式验收。5、验收资料的审查和评定。将工程质量检验结果和有关资料上交与政府质监部门及有关主管部门。6、验收资料会签或报告。检验完后，质检组人员向有关单位进行汇报。7、验收资料备案。审核通过后，将验收资料放入档案处进行备案。竣工验收应根据工程的规模和复杂程度，由验收委员会或验收组验收。验收委员会或验收组由银行、物资、环保、劳动、统计、消防等相关部门组成。建设单位、接管单位、施工单位和勘察设计单位参与验收工作。建设工程竣工验收合格后，方可交付使用，未经验收或验收不合格的，不得

2024-01-08

279人看过
工程承包
工程完工后如何证明工程承包关系

实际施工人与发包人之间不存在合同关系，因此，要求发包人对实际施工人承担支付工程款的责任，有违合同的相对性原则。但其并非独创性的、孤立的规则，而是民法典领域的代位权制度在建设工程施工合同领域的具体应用。因此在举证责任的分配问题上，必然要受到代位权制度中举证责任分配的影响。所谓代位权，是指债务人怠于行使其对第三人享有的权利而损害其债权人的债权时，债权人为保全其债权，可以自己的名义代为行使债务人对第三人的到期债权的权利。代位权的成立要件有三：1、债权人对债务人的债权合法2、债务人怠于行使其到期债权，对债权人造成损害3、债务人的债权已届清偿期因《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第四百八十四条第二款的宗旨是在既不损害发包人合法权益的情况下，又尽最大限度地保护实际施工人的合法权益，故人民法院在审理实际施工人与发包人之间的建设工程施工合同纠纷时，仍应以“谁主张谁举证”为原

2023-06-22

61人看过
合同条款
竣工验收证明书要几份

一般来讲，每栋需要6份一、房地产开发项目的竣工验收什么内容《城市房地产管理法》第26条第2款规定：房地产开发项目竣工，经验收合格后，方可交付使用。《城市房地产开发管理暂行办法》规定，房地产开发项目竣工后，房地产开发企业应当向主管部门提出综合验收申请，主管部门应当在收到申请后一个月内组织有关部门进行综合验收。综合验收不合格的，不准交付使用。综合验收应当包括以下内容：1、规划要求是否落实；2、配套建设的基础设施和公共服务设施是否建设完毕；3、单项工程质量验收手续是否完备；4、拆迁补偿款安置方案是否落实；5、物业管理是否落实；6、其他。二、项目竣工验收程序1、申请报告。当工程具备验收条件时，承包人即可向监理人报送竣工申请报告。2、验收。监理人收到承包人按要求提交的竣工验收申请报告后，应审查申请报告的各项内容，并按不同情况进行处理。3、单位工程验收。发包人根据合同进度计划安排，在全部工程竣工前需要

2023-06-27

261人看过

违约金
工程逾期竣工违约金的上限，工程逾期竣工违约金过高如何处理

一、工程逾期竣工违约金的上限工程逾期竣工违约金的上限并没有法律的明确规定，实践中工程逾期违约金一般按照工程总额的千分之五按天计算。国家法律法规规定工程延迟违约金一般是按照超出十日结付工程款，每延期一天，按照工程款总额的0.5%支付违约金。另外参照《民法典》对定金的约定限制可以得知，一般违约金的额数额不得实际损失的百分之三十。二、工程逾期竣工违约金过高如何处理工程逾期竣工违约金过高的处理方式主要是请求人民法院或者仲裁机构予以适当减少当事人主张约定的违约金过高请求予以适当减少的，人民法院应当以实际损失为基础，兼顾合同的履行情况、当事人的过错程度以及预期利益等综合因素，根据公平原则和诚实信用原则予以衡量，并作出裁决。对于逾期竣工造成实际损失可计量的项目，其逾期竣工违约金调整的基本原则为调至实际损失的130%以内，而具体调整幅度应根据项目的具体情况确定。对于逾期竣工造成实际损失不可计量的项目，其逾

2023-06-26

72人看过
律师事务所
如何编写工程质量竣工验收计划

工程竣工验收与工程招标及双方签订的合同密切相关。因此，工程竣工后，首先要检查工程是否符合有关规定。然后与投标方联系。工程竣工后，投标人通常会根据合同范本对相关工程进行检查，对一些不合格的地方提出相应要求。此时，只要中标人按照相关要求进行调整，就能顺利收场。在为期4天的验收期间，由XX建设工程质量安全监督站、XX建设有限公司、XX开发有限公司、XX工程咨询有限公司、XX勘察设计院等单位的专家组成的联合验收组，等对全线各站的物理工程质量进行了现场检查和测试，并认真查阅了工程资料。相关文件：招标文件格式：项目名称：XXX建设项目建设单位：XX院招标方式：公开招标总投资：855.83万元建设地点：新建XXX建筑面积：861.26平方米，地上一层，地下一层，框架结构；XX、XX新建建筑面积1980.19平方米，地上三层，地下一层，框架结构招标范围：XXX建设工程总承包。投标人资质要求：投标人应具有建

2023-05-07

207人看过
违约金
工程逾期竣工违约责任如何追究

一、相关条例当事人在适用《建设工程示范文本》时，对通用第35条违约条款具体处理时，没有按要求在专用条款中对逾期竣工的违约金做具体约定，造成合同对逾期竣工的违约责任约定不明确。对此种情况的处理，应当适用相关法律的规定。其中的第七章违约责任对此有一系列相应规定。二、有关法律规定《司法解释》第8条发包人的解除权对承包人逾期竣工的违约责任规定可以解除合同，第10条解除合同后的处理原则规定建设工程施工合同解除后，已经完成的建设工程质量合格的，发包人应当按照约定支付相应的工程价款;已经完成的建设工程质量不合格的，参照本解释第三条规定处理。因一方违约导致合同解除的，违约方应当赔偿因此而给对方造成的损失。只是损失计算的标准实践较难掌握，处理时可以由当事人自行举证证明损失的大小，也可以要求按利息计算。《司法解释》第18条规定了三种具体的处理利息起算标准，分别是(1)建设工程已实际交付的，为交付之日;(2)建

2023-04-14

134人看过
工程造价
工程合同中写竣工日期如何确定

工程合同中的竣工日期以承包人提交验收报告之日为竣工日期。一、建筑工程合同模板包括哪些内容建筑工程合同模板包括内容如下：1、写明是建筑工程承包合同；2、写明甲方的名称、住所和乙方的详细信息；3、说明违约责任和要承包的工程概况；4、双方签字盖章并说明协议日期。根据《中华人民共和国民法典》规定，施工合同的内容一般包括工程范围、建设工期、中间交工工程的开工和竣工时间、工程质量、工程造价、技术资料交付时间、材料和设备供应责任、拨款和结算、竣工验收、质量保修范围和质量保证期、相互协作等条款。二、建设工程合同范本怎么写建设工程合同范本需要包括九个内容：1、工程名称、地点、范围和内容；2、工期，包括整体工程的开、竣工工期以及中间交付工程的开、竣工工期；3、工程质量保修期及保修条件；4、工程造价；5、工程验收及工程价款的支付、结算方式、支付方式；6、设计文件及概算预算、技术资料的提供日期及提供方式；7、材料

2023-02-14

198人看过

法律综合知识
如何区分工程的竣工验收与交工验收

1．工程交工验收一般是指工程施工完成后，建设单位组织施工单位、监理单位检查施工合同的执行情况，评价工程质量是否符合技术标准及设计要求，是否可以移交下一阶段施工或是否满足竣工验收条件的初步验收评价。2．工程竣工验收一般是由质量监督部门组织的对工程质量、参建单位和建设项目进行综合评价，包括建设、勘察、设计、施工、监理单位分别汇报工程合同履行情况和在工程建设各个环节执行法律、法规和工程建设强制性标准的情况；审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位提供的工程档案资料；查验工程实体质量；对工程施工、设备安装质量和各管理环节等方面作出总体评价，形成工程竣工验收意见，验收人员签字。3．二者明显区别是：时间上交工验收在前，竣工验收在后；从验收主体来说，交工验收由项目法人组织进行，而竣工验收应由政府相关建设主管部门、管理机构、质量监督机构、造价管理机构等单位代表组成的竣工验收委员会组织进行；性质上来说交工验收是

2024-05-08

156人看过
工程合同纠纷
建筑工程竣工日期纠纷如何处理

确定竣工日期对于后续的权利主张非常重要，那么如何处理竣工日期纠纷呢？关于竣工日期的确定，我国建设工程施工合同（示范文本）规定，工程竣工验收通过，承包人提交竣工验收报告的日期为实际竣工日期。项目按发包人要求修改后通过竣工验收的，实际竣工日期为承包人修改后提交发包人验收的日期。如果施工合同没有约定或者约定不明确，则适用法定原则。《最高人民法院关于审理建设工程合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》第十四条规定：（一）建设工程竣工验收合格的，以竣工验收之日为竣工日期；（二）承包人已提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，以承包人提交验收报告之日为竣工日期；（三）建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以占有建设工程之日为竣工日期。建筑工程竣工日期如何计算的竣工是指承包人完成施工任务。一般来说，工程竣工后，发包人均进行验收，确认合格后予以接收。然而在实践中，承包人工程完工之日和竣工验收时间经常有时间差，所

2023-08-09

278人看过