工程未结算能否要求施工单位赔偿，工程索赔的步骤-法师兄

工程未结算能否要求施工单位赔偿，工程索赔的步骤

来源：互联网时间： 2024-02-01 17:30:05 59 人看过

一、工程未结算能否要求施工单位赔偿

可以的。

1、拖欠工程款，属于普通民事纠纷，只能到人民法院起诉解决。法院判决胜诉后，拖欠方仍不支付的，再申请法院强制执行。

2、政府部门可以调处工程款的支付问题，但对拖欠工程款的问题没有裁判权，强制权。但如果是政府工程，可以向建设该工程的政府要求支付或者处理。《关于加强建设工程用工及工资支付管理的暂行办法》第十五条建设单位、施工单位应当加强对建设工程项目建筑工人工资发放的管理。建设单位应当按照建设工程项目施工合同的约定，向施工单位及时、足额支付工程款。支付工程款后，应当落实专人，督促、核实施工单位按照劳动合同的约定，向建筑工人及时、足额发放工资款。总承包企业、专业承包企业支付劳务分包企业劳务工程款时，只能向劳务分包企业支付，不得向无资质的个体承包人支付，不得以实物或有价证券等形式抵付。分包工程发包人与分包工程承包人在工程施工过程中解除分包合同的，应当从解除合同之日起一月内付清分包工程款。

二、工程索赔的步骤

（一）提出索赔要求当出现索赔事项时，索赔方应在索赔事项发生后的28天内以书面信件正式发出索赔通知书，声明索赔权利。

如果逾期再报，其索赔要求可能遭到拒绝。

（二）报送索赔资料和索赔报告在正式提出索赔要求以后，索赔方应抓紧时间准备索赔资料，编写索赔报告，并在下一个28天以内正式提交索赔报告。

（三）协商解决索赔问题协商是指合同双方在自愿、互让互谅的基础上，按照工程项目的合同文件，通过友好谈判解决工程中产生的索赔问题，因此也被称为协商谈判。

（四）调解当双方不能通过友好协商解决索赔问题时，可以按照施工合同专用条款的规定，请有关部门进行调解。

（五）诉讼在双方和解不成，又没有仲裁协议的情况下，一方的当事人可以向有管辖权的法院提起诉讼。

我们可以了解到对于工程未结算是可以要求施工单位赔偿的，这个在国家法律上是有相关的规定的，必须按照规定来执行，希望大家可以明白。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多法律综合知识相关文章

申请劳动仲裁
施工单位违反合同减少工程量索赔

施工单位违反合同的约定减少工程量的，是属于合同违约的情形，建设单位可以与施工单位协商赔偿问题，协商不成的，可以向法院起诉。《中华人民共和国民法典》第五百七十七条【违约责任】当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。第五百八十三条【违约损害赔偿责任】当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，在履行义务或者采取补救措施后，对方还有其他损失的，应当赔偿损失。一、建筑工程验收不合格怎么处理1、返修处理：当项目的某些部分的质量虽未达到规范、标准或设计规定的要求，存在一定的缺陷，但经过采取整修等措施后可以达到要求的质量标准，又不影响使用功能或外观的要求时，可采取返修处理的方法。2、加固处理：主要是针对危及承载力的质量缺陷的处理。通过对缺陷的加固处理，使建筑结构恢复或提高承载力，重新满足结构安全性与可靠性的要求，使结构能继续使

2023-02-14

500人看过
签证
未签证的工程量能否索赔

在工程建设时，在合同以外增加工程量的，按照施工过程中形成的签证等书面文件确认。如果未能提供签证文件，可以按照当事人提供的其他证据确认实际发生的工程量。《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释(一)》第十九条当事人对建设工程的计价标准或者计价方法有约定的，按照约定结算工程价款。因设计变更导致建设工程的工程量或者质量标准发生变化，当事人对该部分工程价款不能协商一致的，可以参照签订建设工程施工合同时当地建设行政主管部门发布的计价方法或者计价标准结算工程价款。建设工程施工合同有效，但建设工程经竣工验收不合格的，依照民法典第五百七十七条规定处理。第二十条当事人对工程量有争议的，按照施工过程中形成的签证等书面文件确认。承包人能够证明发包人同意其施工，但未能提供签证文件证明工程量发生的，可以按照当事人提供的其他证据确认实际发生的工程量。一、追讨工程款的利息计算标准第一，确定欠付工

2023-02-21

437人看过
继续履行
工程延期监理能否要求索赔

一、工程延期监理能否要求索赔工程工期延期的，构成合同违约，只有发包单位才能要求承包单位赔偿。工程索赔不是监理单位的权利。《中华人民共和国民法典》第五百七十七条【违约责任】当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。第七百九十六条【建设工程监理】建设工程实行监理的，发包人应当与监理人采用书面形式订立委托监理合同。发包人与监理人的权利和义务以及法律责任，应当依照本编委托合同以及其他有关法律、行政法规的规定。《中华人民共和国建筑法》第三十二条建筑工程监理应当依照法律、行政法规及有关的技术标准、设计文件和建筑工程承包合同，对承包单位在施工质量、建设工期和建设资金使用等方面，代表建设单位实施监督。工程监理人员认为工程施工不符合工程设计要求、施工技术标准和合同约定的，有权要求建筑施工企业改正。工程监理人员发现工程设计不符合建筑工程质量标准

2023-06-17

224人看过
合同条款
工程索赔程序是怎样的？有哪些步骤？

一、工程索赔的概念工程索赔是指在合同履行过程中，对于并非自己的过错，而是应由对方承担责任的情况造成的实际损失向对方提出经济补偿和(或)时间补偿的要求。索赔是工程承包中经常发生的正常现象。由于施工现场条件、气候条件的变化，施工进度、物价的变化，以及合同条款、规范、标准文件和施工图纸的变更、差异、延误等因素的影响，使得工程承包中不可避免地出现索赔。二、工程索赔的程序(1)索赔事件发生后14d内，向监理工程师发出索赔意向通知。(2)发出索赔意向通知后的14d内，向监理工程师提交补偿经济损失和(或)延长工期的索赔报告及有关资料。(3)监理工程师在收到承包人送交的索赔报告和有关资料后，于14d内给予答复。(4)监理工程师在收到承包人送交的索赔报告和有关资料后，14d内未予答复或未对承包人作进一步要求，视为该项索赔已经认可。(5)当该索赔事件持续进行时，承包人应当阶段性向监理工程师发出索赔意向通知。在

2023-06-04

311人看过

工程结算
浅谈现行招投标工程结算的施工索赔

（一）工程索赔的概念索赔是在工程承包合同履行中，当事人一方由于另一方未履行合同所规定的义务而遭受损失时，向另一方提出赔偿要求的行为。在工程承包市场上，一般称工程承包方提出的索赔为施工索赔，即由于业主或其他方面的原因，致使承包者在项目施工中付出了额外的费用或造成了损失，承包方通过合法途径和程序，通过谈判、诉讼或仲裁，要求业主偿还其在施工中的费用损失的过程。（二）索赔的分类1.按照干扰事件分类。按照干扰事件可以分为：工期拖延索赔；不可预见的外部障碍或条件索赔；工程变更索赔；工程中止索赔；其他索赔（如货币贬值、物价上涨、法令变化、建设单位推迟支付工程款引起索赔）等。2.按合同类型分类。按合同类型索赔可以分为：总承包合同索赔；分包合同索赔；合伙合同索赔；劳务合同索赔；其他合同索赔等。3.按索赔要求分类。按索赔要求可以分为：工期索赔；费用索赔等。4.按索赔起因分类。按索赔起因索赔可以分为：建设单位违

2023-06-10

360人看过
违约金
施工单位索赔包括

反索赔是指业主向承包商提出的索赔。施工单位向施工单位索赔的主要方式有：一是减少或防止可能发生的索赔；二是对施工单位的索赔进行反索赔（平衡）。建设单位向建设单位提出的索赔内容包括：1。工期延误反索赔，是指在工期延误由施工单位负责的情况下，施工单位向施工单位提出的索赔，即由施工单位支付工期延误违约金。建设单位在确定违约金标准时，一般应考虑以下因素：建设单位的利润损失；因工期延长而增加的贷款利息；因工期延误而增加的监理费；因工程竣工延误而租用其他建筑物的租金。施工缺陷索赔是指当施工单位的施工质量不符合施工技术规程的要求，或者所使用的设备、材料不符合合同规定时，施工单位有权向施工单位追究责任，或保修期满前未完成维修工程。建设单位逾期未完成修复工作的，建设单位有权聘请他人完成修复工作，所发生的费用由建设单位承担。3。对指定分包商的付款请求权，是指当施工单位未能向指定分包商提供合理的付款证明时，施工单

2023-05-07

67人看过
法律综合知识
工程索赔程序有哪几个步骤组成

一、工程索赔程序有哪几个步骤组成工程索赔程序有3个步骤组成，具体如下：1．索赔事件发生28天内，向工程师发出索赔意向通知；2．发出索赔意向通知后28天内，向工程师提出延长工期和补偿经济损失的索赔报告及有关资料；3．工程师在收到施工单位送交的索赔报告及有关资料后，于28天内给予答复，或要求施工单位进一步补充索赔理由和证据。二、工程索赔的诉讼时效是多久工程索赔的诉讼时效为三年。向人民法院请求保护民事权利的诉讼时效期间为三年。法律另有规定的，依照其规定。《中华人民共和国民法典》第一百八十八条向人民法院请求保护民事权利的诉讼时效期间为三年。法律另有规定的，依照其规定。诉讼时效期间自权利人知道或者应当知道权利受到损害以及义务人之日起计算。法律另有规定的，依照其规定。但是，自权利受到损害之日起超过二十年的，人民法院不予保护，有特殊情况的，人民法院可以根据权利人的申请决定延长。三、工程索赔的分类有哪些工

2022-10-22

161人看过
法律综合知识
施工工期被耽误怎么要求赔偿，工程索赔的条件有哪些

一、施工工期被耽误怎么要求赔偿工程工程被耽误后，要依据耽误的原因主张赔偿。如果因为发包人原因造成的，可以向发包人主张停工、窝工等损失。《中华人民共和国民法典》第七百九十八条【隐蔽工程】隐蔽工程在隐蔽以前，承包人应当通知发包人检查。发包人没有及时检查的，承包人可以顺延工程日期，并有权请求赔偿停工、窝工等损失。第八百零三条【发包人未按约定的时间和要求提供相关物资的违约责任】发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的，承包人可以顺延工程日期，并有权请求赔偿停工、窝工等损失。第八百零四条【因发包人原因造成工程停建、缓建所应承担责任】因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的，发包人应当采取措施弥补或者减少损失，赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。二、工程索赔的条件有哪些1、合同或其他证据为索赔提供了合法的依据或者有证据证明存在支

2024-01-24

316人看过

鉴定结论
施工过程中有哪些索赔要求

施工中提出的索赔主要有：首先，工程质量索赔；其次，工程进度索赔；最后，工程保修款。一、没有工程量清单是否可以招标没有工程量清单不可以招标。对于一些需在短时间内就要动工的项目，进行工程招标时，由于时间关系，未能及时提供工程量清单，可以用下浮率来投标，即投标单位报一个下浮率，以后工程量清单出来了，按中标下浮率进行结算。工程量减少索赔的规定是：工程量减少不会导致施工方损失，也就没办法索赔，工程量减少是否可以索赔需要看合同对于工程量上下浮动比例是否有约定不调价，没有或者超出该比例是可以要求索赔的，因为发包方减少工程量已构成违约，而且承包方的报价是考虑项目整体法量和施工内容的，一方违约给另一方造成损失的，另一方可以要求赔偿。二、建筑工程承包清工合同的内容是什么建筑工程承包清工合同的内容是什么建筑工程承包清工合同的内容是：发包人与承包人条款、工程名称和范围、施工准备条款、施工组织设计和工期、工程质量和

2023-03-02

339人看过
法律综合知识
工伤赔偿索赔过程中需要注意哪些关键步骤

一、工伤赔偿索赔过程中需要注意哪些关键步骤工伤赔偿索赔过程中需要注意的关键步骤如下：1．赔偿项目是否明确。2．意思表达是否明晰。在工伤的赔偿协议中要注意用词是否得当，意思表达是否明晰无争议。比如赔偿与补偿，赔偿是基于过错，补偿则不一定。单位有过错，给职工造成损失的情况下，必须采取赔偿。3．是否应有工伤认定书。依据《工伤保险条例》的规定，只有经过工伤认定程序被依法认定为工伤的劳动者才能享受工伤待遇、获得工伤赔偿。4．是否需要进行劳动能力鉴定。5．是否有权利义务终结的表示。二、申请工伤多久能批下来赔偿申请工伤能批下来赔偿的时间一般在三个月左右。发生工伤事故后，在三十日内之内申请工伤认定；社保行政部门在六十日内作出是否认定的决定；然后持决定书以及医疗费用凭证等材料，向社保经办机构申请赔偿，核查通过后，发放工伤赔偿。根据《工伤认定办法》第五条用人单位未在规定的时限内提出工伤认定申请的，受伤害职工或

2023-09-02

203人看过
证人证言
工伤认定工伤赔偿的步骤和程序

1、搜集你在单位有劳动关系的证据，向仲裁部门申请确认劳动关系；2、将确认有劳动关系裁决书或判决书（生效的）提交至工伤科、联通诊断证明等材料提交；3、申请评残鉴定，只有法医鉴定了才能确认你的伤残等级，只有有了等级才能计算你应获得赔偿数额；4、根据鉴定结果向单位索赔，单位不同意向仲裁科申请仲裁。办理伤残程序及索赔如下：1、如果没有劳动合同书也没有单位出具劳动关系证明材料，先确认劳动关系：搜集你在单位上班证据，比如，工卡、工牌（最好盖有公章）、工服、考勤、打卡记录、入职表、业务表、银行工资发放记录、与单位通话录音录音应注意明确双方身份，如“张三经理，我李四在光明公司工作了三年……”）、录像、证人证言（离职在职的都可以）社会保险缴费记录、在职期间还可以通过拍摄工作照、社保局保险对账单、去地税局打印并盖章的个税完税证明、用人单位为你办理的暂住证、以办信用卡或申请廉租房为由请单位给你出工作证明、有你名

2023-03-17

191人看过
工伤保险
工伤保险赔偿后能否向单位索赔

工伤保险是减轻用人单位的负担，如果交了工伤保险，一般情况下，发生工伤后从工伤保险基金中支付，如果没有交工伤保险，用人单位要按照《工伤保险条例》本条例规定的工伤保险待遇项目和标准支付费用。一、工伤保险赔偿流程1、由单位在事故后30天内向劳动局申报工伤，有工伤认定书后申请劳动能力鉴定，然后由工伤保险机构赔偿。如果单位在30天内没有申报：工伤职工个人应在事故后一年内向所在地劳动局申请工伤认定，拿到工伤认定后申请劳动能力鉴定，有鉴定结果后按伤残等级向工伤保险机构申请赔偿。2、如果单位没为职工交工伤险：由单位按《工伤保险条例》规定的标准进行赔偿，申请工伤认定和劳动能力鉴定的程序同上。3、关于申请工伤认定和索要工伤赔偿：协商不成时，可以提起劳动仲裁解决。二、员工工伤保险赔偿标准单位支付工伤赔偿时，根据具体情况需要支付以下费用：1、医疗费赔偿金额＝诊疗金额＋药品金额＋住院服务费金额（依据工伤保险诊疗项目

2023-03-30

129人看过

抚养费
建筑工程退工施工单位要负什么赔偿责任

建筑工程交付后施工单位需要承担的赔偿责任有：1、因质量缺陷产生的损害赔偿责任，因承包人过错导致工程在合理使用期限内造成人身损害和财产损失的，承包人应当承担赔偿责任。2、保修不及时产生的损害赔偿责任，因保修不及时造成新的人身、财产损害的，应由造成拖延的责任方承担赔偿责任。保险公司不负赔偿责任的情形有哪些？（一）被保险人的雇员由于职业性疾病以外的疾病、传染病、分娩、流产以及因上述原因接受医疗、诊疗所致的伤残或死亡；（二）由于被保险人的雇员自伤、自杀、打架、斗殴、犯罪及无照驾驶各种机动车辆所致的伤残或死亡；（三）被保险人的雇员因非职业原因而受酒精或药剂的影响所导致的伤残或死亡；（四）被保险第五十九条恶意串通获取财产的返还人的雇员因工外出期间以及上下班途中遭受意外事故而导致的伤残或死亡；（五）被保险人直接或指使他人对其雇员故意实施的骚扰、伤害、性侵犯，而直接或间接造成其雇员的伤残、死亡；（六）任何

2023-08-14

409人看过
书面合同
施工索赔的实施流程

工程索赔的基本流程包含提出索赔要求、报送索赔资料和索赔报告、协商解决索赔问题、调解、诉讼等方面。首先索赔方应在索赔事项发生后的28天内以书面信件形式正式发出索赔通知书，声明索赔权利；接着报送索赔资料和索赔报告；然后事故双方协商解决索赔问题，进行调解；在双方和解不成，又没有仲裁协议的情况下，一方的当事人可以向有管辖权的法院提起诉讼。施工索赔流程是什么工程索赔的流程如下：（1）索赔事件发生后28天内，向监理工程师发出索赔意向通知。（2）发出索赔意向通知后的28天内，向监理工程师提交补偿经济损失和（或）延长工期的索赔报告及有关资料。（3）监理工程师在收到承包人送交的索赔报告和有关资料后，于28天内给予答复。（4）监理工程师在收到承包人送交的索赔报告和有关资料后，28天内未予答复或未对承包人作进一步要求，视为该项索赔已经认可。（5）当该索赔事件持续进行时，承包人应当阶段性向监理工程师发出索赔意向通

2023-06-30

398人看过