1、在工程施工过程中,经常发生一些不可预见的干扰事件,使施工不能顺利进行,从而使预定的施工计划受到干扰,导致工期延长,给合同双方造成损失。工期索赔分为承包人工期索赔和发包人工期反索赔。承包人工期索赔:指承包人因发包人原因造成工期延误而提出的索赔。承包人提出工期索赔通常有两个目的:一是逃避或推卸其延长工期的合同责任,使其不支付或尽量不支付延长工期的违约金;二是索赔工期延长造成的费用损失。这不是本文的重点。发包人对工期延误的反诉:当工期延误是承包人的责任时,发包人向承包人提出索赔,即承包人应支付延误竣工的违约金。发包人在确定违约金率时,一般应考虑以下因素:工程利润损失;工期延长引起的贷款利息增加;工期延误引起的监理费增加;因工程竣工延误而租用其他建筑物的租金。违约金的计算方法在每份合同文件中均有规定。一般按每延误一天的一定赔偿额计算,累计赔偿额不得超过原总额的10%。发包人未按合同约定履行义务和其他应由发包人承担的情况,造成工期延误,承包人不能及时取得合同价款,给承包人造成其他经济损失的,承包人可以按照下列程序书面向发包人索赔:(1)在索赔事件发生后28天内,向工程师发出索赔意向通知书;(2)在发出索赔意向通知书后28天内,向工程师提交索赔意向书向工程师提交索赔报告和有关延长工期和/或赔偿经济损失的资料;
(3)工程师在收到施工单位的索赔报告和有关资料后28天内答复的,或要求施工单位进一步补充索赔理由和证据
(4)监理工程师在收到施工单位的索赔报告和有关资料后28天内未答复或未向施工单位提出进一步要求的,视为批准索赔;
-
工期延误索赔规定
468人看过
-
施工索赔程序和期限的相关规定是什么
198人看过
-
施工工期索赔成立的条件
63人看过
-
施工期索赔的相关法律法规有哪些
220人看过
-
工程延期施工方应如何索赔
347人看过
-
施工延误工期多久可以索赔
419人看过
违约金是指合同一方或双方违反合同约定的义务或责任时,应向另一方支付的金钱或金钱替代物。在合同违约的情况下,违约金通常是一种违约的惩罚,用于弥补对方因违约行为而遭受的损失。 需要注意违约金的具体金额和支付方式,以及是否符合合同条款和相关法律法... 更多>
-
按施工合同中索赔程序规定江西在线咨询 2022-08-03根据规定按施工合同中索赔程序规定如下:1)索赔事件发生的时间、地点和简单事实情况描述;(2)索赔事件的发展动态;(3)索赔依据和理由;(4)索赔事件对工程成本和工期产生的不利影响。 根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款,承包人认为有权得到追加付款和(或)延长工期的,应按以下程序向发包人提出索赔:(1)承包人应在知道或应当知道索赔事件发生后28天内,向监理人递交索赔意向通知书,并说明发生索赔事件
-
工程延期施工方如何索赔陕西在线咨询 2022-10-14工程延期付款索赔,当事人双方可以协商处理,协商不成的或不愿意协商的当事人可以依法提起诉讼。 我国《民事诉讼法》规定,人民法院应当保障当事人依照法律规定享有的起诉权利。对符合本法第一百一十九条的起诉,必须受理。符合起诉条件的,应当在七日内立案,并通知当事人;不符合起诉条件的,应当在七日内作出裁定书,不予受理;原告对裁定不服的,可以提起上诉。
-
工程施工合同索赔有哪些相关规定?陕西在线咨询 2022-08-04(1)与合同对照,事件已造成了承包人工程项目成本的额外支出,或直接工期损失; (2)造成费用增加或工期损失的原因,按合同约定不属于承包人的行为责任或风险责任; (3)承包人按合同规定的程序和时间提交索赔意向通知和索赔报告。 相关法律知识: 《中华人民共和国建筑法》中有关内容的规定 第二十六条承包建筑工程的单位应当持有依法取得的资质证书,并在其资质等级许可的业务范围内承揽工程。禁止建筑施工企业超越本
-
工程施工合同索赔有什么相关规定?香港在线咨询 2022-06-18工程索赔是指在合同履行过程中,对于并非自己的过错,而是应由对方承担责任的情况造成的实际损失向对方提出经济补偿和(或)时间补偿的要求。 索赔是工程承包中经常发生的正常现象。由于施工现场条件、气候条件的变化,施工进度、物价的变化,以及合同条款、规范、标准文件和施工图纸的变更、差异、延误等因素的影响,使得工程承包中不可避免地出现索赔。 综上所述就是关于工程施工合同索赔的相关规定。
-
施工合同索赔管理的规定是什么香港在线咨询 2022-07-11建筑公司,施工合同索赔管理的规定是在合同履行过程中,对于并非自己的过错,而是应由对方承担责任的情况造成的实际损失,向对方提出经济补偿和时间补偿的要求。工程索赔是双向的,包括施工索赔和业主索赔两个方面,一般习惯上将承包商向业主的施工索赔简称“索赔”,将业主向承包商的索赔称为“反索赔”。