为了提高工程的建设速度,提高经济效益,______对______工程的全部工程进行招标。
一、招标工程的准备条件
本工程的以下招标条件已经具备:
1、本工程已列入_________村年度计划;
2、现场施工的水,电,路和通讯条件已经落实;
3、资金,材料,设备分配计划和协作配套条件均已分别落实,能够保证供应,使拟建工程能在预定的建设工期内,连续施工;
二、工程内容,范围,工程量,工期,地质勘察单位和工程设计单位:
___________________________________________________________________。
三、工程质量等级,技术要求,对工程材料和投标单位的特殊要求,工程验收标准:__________________________________________________________________。
四、工程供料方式和主要材料价格,工程价款结算办法:
__________________________________________________________________。
五、组织投标单位进行工程现场勘察,说明和招标文件交底的时间,地点:___________________________________________________________________。
六、报名,投标日期,招标文件发送方式:
报名日期:______年____月____日;
投标期限:______年____月____日起至______年____月____日止。
招标文件发送方式:
__________________________________________。
七、开标、评标时间及方式,中标依据和通知:
开标时间:______年____月____日(发出招标文件至开标日期,一般不得超过两个月)。评标结束时间:______年____月____日(从开标之日起至评标结束,一般不得超过一个月)。
开标、评标方式:建设单位邀请建设主管部门、公证处参加公开开标,审查证书,采取集体评议方式进行评标,定标工作。
中标依据及通知:本工程评定中标单位的依据是工程质量优良,工期适当,标价合理,社会信誉好,最低标价的投报单位不一定中标。所有投标企业的标价都高于标底时,如属标底计算错误,应按实予以调整;如标底无误,通过评标剔除不合理的部分,确定合理标价和中标企业。评定结束后五日内,招标单位通过邮寄(或专人送达)方式将中标通知书送发给中标单位,并与中标单位在一月(最多不超过两月)内与中标单位签订______建筑安装工程承包合同。
八、其他:
_______________________________________________。
本招标方承诺,本招标书一经发出,不得改变原定招标文件内容,否则,将赔偿由此给投标单位造成的损失。投标单位按照招标文件的要求,自费参加投标准备工作和投标,投标书(即标函)应按规定的格式填写,字迹必须清楚,必须加盖单位和代表人的印鉴。投标书必须密封,不得逾期寄达。投标书一经发出,不得以任何理由要求收回或更改。
在招标过程中发生争议,如双方自行协商不成,由负责招标管理工作的部门调解仲裁,对仲裁不服,可诉诸法院。
建设单位(即招标单位):___________________
地址:_________________________________
联系人:____________________电话:__________________________年____月_____日
-
怎样防范建筑工程招标挂靠风险?
159人看过
-
招标文件某条款与当地政府建筑工程招投标文件抵触怎么办
268人看过
-
桥面建筑施工合同书范文
140人看过
-
建筑工程招标书应当包括什么条款
61人看过
-
建筑工程招标报名费
67人看过
-
货运招标书范文
161人看过
招标书是招标人利用投标者之间的竞争达到优选买主或承包方的目的,从而利用和吸收各地优势于一家的交易行为所形成的书面文件。 按时间划分有长期招标书和短期招标书。按内容及性质划分有企业承包招标书、工程招标书、大宗商品交易招标书。按招标的范围分,有... 更多>
-
建筑工程款上诉状怎么写范文贵州在线咨询 2022-07-25前述理由均有充分的证据佐证,而且原审期间,上诉人对证据的阐述及主张在法庭上被上诉人无力抗辩,而本案在庭审后发生的戏剧性变化的原因是在非正常因素的干扰下,以领导意志改变合议庭合议结果的一种行政干预法律的判决,因此此案应该予以纠正,以维护法律的尊严。此致:________人民法院上诉人:
-
建筑安装工程施工报价投标书范文广西在线咨询 2021-11-12_________(建设单位或招标办公室)在研究了__________________________________________________工程名称建筑地点建筑面积建筑层数结构形式设计单位工程内容包干形式标价总造价每平方米的成本中直接费用其中,直接费间接费间接费材料差价其他材料差价其他工期开工日期竣工日期总天数图像进度质量达到等级保证质量的主要措施施工方法及施工机械的选择我们的企业概况如
-
招标时怎么写公司建筑工程合同北京在线咨询 2022-07-16“工程承包合同,因为案涉工程,比较复杂,或者专业性较高,因此在签订工程承包合同时,为了维护自己的合法权益,应该聘请专业的法律工作者,对承包合同的所有条款进行详细的研读,并就有关事项进行详细的约定。”
-
怎样防范建筑工程招标挂靠风险?河南在线咨询 2021-11-20挂靠是指为进行工程建设而不具备相应施工资质的施工人员,借用有资质的施工公司的资质、公章、财务凭证,向挂靠人支付管理费、承包和进行工程建设的行为。那么挂靠人在挂靠中应该如何防范相应的法律风险呢?首先要严格控制质量,保持生命线。因为工程验收合格是挂靠人主张工程价款的前提,所以挂靠人必须特别注意工程质量问题。如果质量验收不合格,总承包合同和挂靠合同中的价款条款不会因合同无效而无效,但根据司法解释的规定,
-
建筑工程装修合同范文大全及编写怎么写甘肃在线咨询 2022-11-20发包方(甲方): 承包方(乙方): 按照《建筑安装工程承包合同条例》的规定,结合本工程具体情况,双方达成如下建筑工程装修合同书。 第1条工程概况 1、工程名称: 2、工程地点: 3、承包范围:按双方确认的设计方案、图纸和预算项目的装修工程内容。 4、承包方式:包工包料(部份材料由甲方提供) 5、工期:天。(按甲方通知进场施工当天计,即从年月日起计)