未完工程的工程价款如何结算-法师兄

未完工程的工程价款如何结算

来源：互联网时间： 2023-04-23 13:10:18 411 人看过

未完工程亦称作半截子工程或烂尾工程。导致工程烂尾的原因有很多，如发包人原因、承包人原因、政府原因等。无论是何种原因所致，对于承包人而言，已经进行了工程施工，投入了相当的劳力和物力，其工作价值已得到体现，因此，对于未完工程依然要结算工程价款，但如何结算则一直是困扰理论界和实物界的难题。

结合建设工程司法解释及实务经验，笔者认为对于未完工程依然要结算工程款，但如何结算工程款则要区分不同情况，分别处理：

(一)由于承包人原因造成工程烂尾的，发包人可追究承包人违约责任，由承包人赔偿发包人的损失，但发包人应对承包人已经完成的工程量对应的价款进行结算；

(二)若由于发包人原因造成工程烂尾，则发包人要赔偿承包人的损失，工程价款据实结算。

未完工程的工程价款结算所面临的一个核心疑难问题是，该工程量应如何确认。一般来讲，建设工程合同价款的确立一般有三种方式：一是固定总价，二是固定单间，三是可调价格。对于可调价格工程款的确定，一般要通过造价鉴定部门对工程量进行鉴定，然后做出工程造价鉴定意见，以鉴定意见为依据进行结算。在此种情况下，未完工程工程量的确定不会存在太多争论，工程价款结算也可以按照对未完工程实际产生的工程量，以合同约定的计算方式按照造价鉴定的意见进行结算。

如果采用固定签约，在工程没有完工的情况下，如何确定工程价款则另当别论。约定按固定价款结算的其固定价款确定的依据是，工程全部完工，若工程未完工，则无法再适用固定价款。此时，对工程价款的确定也只有通过鉴定进行。但在鉴定方式上应采用确定所完工程的工程量占全部工程的工程量的比例，再按所完工程量的比例乘以合同约定的固定价款得出工程价款，而不能以建设主管部门颁发的定额计价来计算未完工程的价款。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多工程造价相关文章

业主
没有决算如何认定工程款,工程价款结算方法是怎样的

一、没有决算如何认定工程款工程没有决算的，如果当事人对工程价款计价标准或者计价方法有约定的，按照约定结算工程价款。《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（一）》第十九条当事人对建设工程的计价标准或者计价方法有约定的，按照约定结算工程价款。因设计变更导致建设工程的工程量或者质量标准发生变化，当事人对该部分工程价款不能协商一致的，可以参照签订建设工程施工合同时当地建设行政主管部门发布的计价方法或者计价标准结算工程价款。建设工程施工合同有效，但建设工程经竣工验收不合格的，依照民法典第五百七十七条规定处理。第二十八条当事人约定按照固定价结算工程价款，一方当事人请求对建设工程造价进行鉴定的，人民法院不予支持。第二十九条当事人在诉讼前已经对建设工程价款结算达成协议，诉讼中一方当事人申请对工程造价进行鉴定的，人民法院不予准许。二、工程价款结算方法是怎样的1.按月结算实行旬末或月

2023-04-18

349人看过
强制执行
工程款未结算法院如何执行？

工程未结算，起诉到法院，法院是能够支持的，并且还可以申请法院强制执行。法院强制执行是法院根据法律裁判结果对被告人采取的强制行为。这是一种特殊的强制措施，由人民法院执行人员按照法律文书的规定，强制被申请执行人完成指定的行为。《中华人民共和国民事诉讼法》第二百二十四条规定，发生法律效力的民事判决、裁定，以及刑事判决、裁定中的财产部分，由第一审人民法院或者与第一审人民法院同级的被执行的财产所在地人民法院执行。法律规定由人民法院执行的其他法律文书，由被执行人住所地或者被执行的财产所在地人民法院执行。一、建筑施工合同的付款方式有几种？建筑施工合同的资金付款方式有2种，可以分期付款，按工程进度分期付款，即完成一定工作任务支付一定比例的工程款。可以按预付款，即签订工程承包合同时预付一部分款项，待工程完工验收后一次性支付全部工程款。现实中根据实际情况可以灵活应用，还可以用实物、劳务代替折价工程款。根据付款

2023-03-16

162人看过
举证责任
固定总价合同条件下的半截子工程的工程价款如何结算？

法院审理上述案件，所依据的首先是合同双方的约定：合同约定工程价款实行固定总价结算，承包人未完成工程施工，其要求发包人支付工程款，经审查承包人已施工的工程质量合格的，可以采用按比例折算的方式，即由鉴定机构在相应同一取费标准下分别计算出已完工程部分的价款和整个合同约定工程的总价款，两者对比计算出相应系数，再用合同约定的固定价乘以该系数确定发包人应付的工程款。在配合鉴定公司确定工程价款时，就要求律师要根据已经完成工程的实际情况，提供计算工程价款的图纸、投标书、变更洽商等证据资料，非专业律师对此恐怕无能为力。当事人就已完工程的工程量存在争议的，应当根据双方在撤场交接时签订的会议纪要、交接记录以及监理材料、后续施工资料等文件予以确定;不能确定的，应根据工程撤场时未能办理交接及工程未能完工的原因等因素合理分配举证责任。最终已完工程的价款则需要律师提供相关计价的证据资料，必要时律师应及时指导当事人对工程

2023-04-23

250人看过
合同形式
签订工程合同的方式有哪些，如何结算工程价款

[网友咨询]签订工程合同的方式有哪些，工程价款的结算方式有哪些？签订工程合同有两种方式：一种是谈判，即双方通过谈判签订施工合同，另一种是投标。招投标是国际经济交往和国际贸易中常用的一种交易方式。近年来，在我国国内经济交往中，特别是在各种建设项目中，逐渐被采用。这主要是因为它具有科学、高效、公平、安全的优点。它是商品经济高度发达的产物，是市场经济的竞争机制。（1）以公开招标的形式，建设成本低、质量好、工期短、能保证完成国家建设工程任务、提高投资效益的公司中标，中标公司与建设单位签订施工合同。因此，对于一些重大工程，宜采取招投标的形式。（2）发包人在签订建设工程合同时，应当注意承包人的资质。因为一个项目非常重要，它不仅涉及到财产的损失，还涉及到项目使用者的生命安全。在建设工程合同中，合同当事人的选择是非常重要的。建设工程合同主体的选择应从以下几个方面考虑：（1）是否具有从事建设工程的资格。（2

2023-05-07

402人看过

合同内容
工程价款的支付和结算

1、本合同签订后＿＿＿＿日内，发包方支付不少于合同总价（或当年投资额）的＿＿＿＿％备料款，计人民币＿＿＿＿＿＿＿＿万元；临时设施费，按土建工程合同总造价的＿＿＿＿％计人民币＿＿＿＿＿＿＿＿万元，安装工程按人工费的＿＿＿＿％计人民币＿＿＿＿＿＿＿＿万元；材料设备差价＿＿＿＿＿＿＿＿万元，分＿＿＿＿次支付，每次支付时间为＿＿＿＿，金额＿＿＿＿＿＿＿＿．2、发包方收到承包方的工程进度月报后必须在＿＿＿＿日内按核实的工程进度支付进度款，工程进度款支付达到合同总价的＿＿＿＿％时，按规定比例逐步开始扣回备料款。3、工程价款支付达到合同总价款的95％时，不再按进度付款，办完交工验收后，连本息（财政拨款不计息）一次支付给承包方。4、如发包方拖欠工程进度款或尾款，应向承包方支付拖欠金额日万分之＿三＿＿＿的违约金。5、确因发包方拖欠工程款、代购材料价差款而影响工程进度，造成承包方的停、窝工损失的，应由发包方承

2023-08-05

491人看过
仲裁机构
工程价款约定不清，如何顺利结算

工程价款约定不明的，结算方法可以通过协商处理，协商不成的可以通过申请仲裁或者向法院提起诉讼解决，协商的依据应当按照《建设工程价款结算暂行办法》第十一条的四类根据办法进行协商，简要概括即符合国家法律要求规定，符合市场经济的规定、符合市场行情的价格标准、有有效合法的文件以及双发合意。建设工程价款结算纠纷可以通过什么途径来解决（1）和解。和解是民事纠纷的当事人在自愿互谅的基础上，就已经发生的争议进行协商、妥协与让步并达成协议，自行解决争议的一种方式。通常它不仅从形式上消除当事人之间的对抗，还从心理上消除对抗。（2）调和。调解是指双方当事人以外的第三方应纠纷当事人的请求。以法律、法规和政策或合同约定以及社会公德为依据；对纠纷双方进行疏导、劝说，促使他们相互谅解，进行协商，自愿达成协议，解决纠纷的活动。（3）仲裁。仲裁是当事人根据在纠纷发生前或纠纷发生后达成的协议，自愿将纠纷提交第三方（仲裁机构）作

2023-06-30

171人看过
合同条款
如何在合同条款中约定工程价款的结算

法律咨询：建设工程竣工结算的内容是什么？律师答复：发包人与承包人在合同条款中就工程价款结算的有关事项，一般应达成一致意见：（1）预付工程款的金额、支付期限和扣除方式；（2）支付方式、金额和金额工程进度款支付的期限；（3）工程建设发生变化时工程价款的调整方式、索赔方式、期限要求和支付方式；（4）工程价款争议的解决方式；（5）约定的风险范围和范围以及超出约定范围和范围的调整方法；（6）工程竣工价款的结算支付方式、金额和期限；（7）工程质量保证（保修）的金额、扣缴方式和期限；（8）安全措施及意外伤害保险费（9）工期奖惩办法及工期提前或延误；（10）与履行合同和支付价款有关的保证事项。工程价款的结算按合同约定办理。如本合同无约定或约定不明确，双方应按下列规定进行协商：（1）国家有关法律、法规和规章；（二）国务院建设行政主管部门、省、自治区、直辖市或者有关部门关于工程造价计价标准和计价方法的有关规定

2023-05-02

245人看过
继续履行
未支付工程价款如何处理

根据《中华人民共和国民法典》第八百零七条的规定，发包人未按照约定支付价款的，承包人可以催告发包人在合理期限内支付价款。发包人逾期不支付的，除根据建设工程的性质不宜折价、拍卖外，承包人可以与发包人协议将该工程折价，也可以请求人民法院将该工程依法拍卖。建设工程的价款就该工程折价或者拍卖的价款优先受偿。一、工程价款支付应注意的问题1、在使用将工程款直接打到承包方指定的账户时，在每次打款时应该留有票据，在留有票据的情况下，一但出现问题可以根据票据取证。2、在使用将工程款直接打给个人的请况时，应注意与这个指定的人履行委托授权手续，此手续应咨询有关人员，需要履行规范的手续。许多问题的发生是因为在签署委托授权手续时不够规范，让一些心存不轨的委托人钻了法律的空子，从而让他们逍遥法外。在这里需要向指定的人员开据规范的收款凭据，并且收款日期、收款金额与实际中的要相符。3、使用第三方方式支付时，需要签订规范的书

2023-03-19

274人看过

法定代表人
未开始、未结算的工程如何起诉？

由于工程未结清，您需要向人民法院提交起诉状。起诉状需要注明原告和被告的姓名、性别、年龄、民族、职业、职场、地址、联系方式、法人或其他组织姓名、地址、法定代表人或主要负责人姓名、职务、联系方式以及诉讼请求和根据的事实和理由。如果起诉确实很困难，可以口头起诉，人民法院会记录并通知对方当事人。由于工程未结清，您需要向人民法院提交起诉状，并按照被告人数提交复印件。写起诉状确实很困难，可以口头起诉，人民法院记录，通知对方当事人。起诉书应注明原告姓名、性别、年龄、民族、职业、职场、地址、联系方式、法人或其他组织姓名、地址、法定代表人或主要负责人姓名、职务、联系方式（二）被告姓名、性别、职场、地址等信息、法人或其他组织姓名、地址等信息（三）诉讼请求和根据的事实和理由（四）证据来源、证据人姓名和地址。工程纠纷起诉流程工程纠纷起诉流程通常包括以下步骤：首先，当事人应友好协商解决争议，若协商无果，则向工程所

2023-08-28

98人看过
合同生效
未约定结算方式的工程款如何确定

承包合同未约定工程价款结算方式的，当事人可以协商补充约定，不能协商的，可以参照签订建设工程施工合同时当地建设行政主管部门发布的计价方法或者计价标准结算。《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释(一)》第十九条当事人对建设工程的计价标准或者计价方法有约定的，按照约定结算工程价款。因设计变更导致建设工程的工程量或者质量标准发生变化，当事人对该部分工程价款不能协商一致的，可以参照签订建设工程施工合同时当地建设行政主管部门发布的计价方法或者计价标准结算工程价款。建设工程施工合同有效，但建设工程经竣工验收不合格的，依照民法典第五百七十七条规定处理。《中华人民共和国民法典》第五百一十条【合同没有约定或者约定不明的补救措施】合同生效后，当事人就质量、价款或者报酬、履行地点等内容没有约定或者约定不明确的，可以协议补充；不能达成补充协议的，按照合同相关条款或者交易习惯确定。一、建筑工

2023-02-23

331人看过
工程结算
未完成工程结算是否能起诉？

工程没结算能起诉，这种行为构成违约，可以去工程所在地或被告所在地人民法院起诉。当事人起诉，首先应提交起诉书，并按对方当事人人数提交相应份数的副本，同时要向法院提交相关证据。在向法院起诉前可以给欠款方直接打电话或发信件去催收欠款，还可以直接上门去催要，如果讨要工程款自己要不到，可以委托专门的催款律师帮助催收。工程结算的条件工程结算的前提条件是，完成相关工作，且质量合格。具体如下：１、质量合格是工程的必要条件。结算以工程计量为基础，计量必须以质量合格为前提。２、符合合同条件。一切结算均需要符合合同规定的要求。３、变更项目必须有工程师的变更通知。合同条件规定，没有工程师的指示承包商不得作任何变更。如果承包商没有收到指示就进行变更的话，他无理由就此类变更的费用要求补偿。４、支付金额必须大于临时支付证书规定的最小限额。合同条件规定，如果在扣除保留金和其他金额之后的净额少于投标书附件中规定的临时支付证

2023-07-01

169人看过
房地产开发
工程未竣工验收工程款怎么结算

民法典规定，发包人未按照约定支付价款的，承包人可以催告发包人在合理期限内支付价款。发包人逾期不支付的，除按照建设工程的性质不宜折价、拍卖的以外，承包人可以与发包人协议将该工程折价，也可以申请人民法院将该工程依法拍卖。建设工程的价款就该工程折价或者拍卖的价款优先受偿。由此可见，承包人行驶优先受偿权时，并没有受到已完成建筑工程的是否已验收的影响，只由在建筑工程合同约定是在验收合格后再付工程款的。一、商品房合同签订有哪些注意事项商品房购房合同在签订过程中应当注意以下事项：（一）注意承包人的优先受偿权在预售商品房工程建设过程中，如果房地产开发经营企业没有按约定支付工程价款。这就会产生买受人的权利与承包人优先受偿权之间的冲突问题。因为相关法律规定，发包人未按照约定支付价款的，承包人可以催告发包人在合理期限内支付价款。发包人逾期不支付的，除按照建设工程的性质不宜折价、拍卖的以外，承包人可以与发包人协议

2023-04-10

467人看过

年假
年假未修完工资如何结算

《企业职工带薪年休假实施办法》对年休假未用完的情况是这样规定的：“单位确因工作需要不能安排职工休年休假的，经职工本人同意，可以不安排职工休年休假。对职工应休未休的年休假天数，单位应当按照该职工日工资收入的300%支付年休假工资报酬。”这一条款表明以下两层意思：1、年休假使用不掉，既是单位的决定，也要得到员工的同意;2、未休年休假需要支付三倍工资报酬。所以，在征得员工同意的前提下，单位可以将未休年休假通过折钱的方式给员工。不过要注意，折钱的标准是给3倍的工资。考虑到正常的一倍工资已经发放了，所以在具体操作时，补发2倍工资即可。相关规定不过《企业职工带薪年休假实施办法》第十条第二款规定：“用人单位安排职工休年休假，但是职工因本人原因且书面提出不休年休假的，用人单位可以只支付其正常工作期间的工资收入。”所以有些单位也希望和员工达成谅解，由员工出具自愿不休年休假的证明，给予1倍的工资。

2023-05-09

82人看过
业主
工程未结算未支付工程款怎么处理

工程未结算，有剩余工程款未支付的，可以要求进行工程结算或者等工程结算后向承包人要求支付工程款。因为工程未结算的，承包人可能没有钱。如果工程已经结算了，但还是没发工程款的，可以进行诉讼。《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释(一)》第十九条当事人对建设工程的计价标准或者计价方法有约定的，按照约定结算工程价款。因设计变更导致建设工程的工程量或者质量标准发生变化，当事人对该部分工程价款不能协商一致的，可以参照签订建设工程施工合同时当地建设行政主管部门发布的计价方法或者计价标准结算工程价款。建设工程施工合同有效，但建设工程经竣工验收不合格的，依照民法典第五百七十七条规定处理。第二十一条当事人约定，发包人收到竣工结算文件后，在约定期限内不予答复，视为认可竣工结算文件的，按照约定处理。承包人请求按照竣工结算文件结算工程价款的，人民法院应予支持。一、建筑工程结算的方式有哪些我国

2023-02-20

195人看过