承包工程签订合同的注意事项如下:
1、合同签字、盖章的主体应与发包人、承包人主体相一致;
2、合同工期应与投标文件、中标通知书所确定的工期相同;
3、工程质量标准应达到国家标准规定的合格标准;
4、发包人、承包人双方应约定承包人提供施工组织设计和进度计划的时间;
5、约定合同价款及支付方式。
一、如何认定发包人欠付工程款
追索工程款时,承包人不需要提供证据证明拖欠工程款,而是提供证据证明发包人需要支付工程款,如承包合同、工程竣工验收材料、工程决材料等。发包人不能证明已经支付工程款的,法院就会判决承包人胜诉。
《中华人民共和国民法典》
第八百零七条【发包人未支付工程价款的责任】发包人未按照约定支付价款的,承包人可以催告发包人在合理期限内支付价款。发包人逾期不支付的,除根据建设工程的性质不宜折价、拍卖外,承包人可以与发包人协议将该工程折价,也可以请求人民法院将该工程依法拍卖。建设工程的价款就该工程折价或者拍卖的价款优先受偿。
《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释(一)》
第二十一条当事人约定,发包人收到竣工结算文件后,在约定期限内不予答复,视为认可竣工结算文件的,按照约定处理。承包人请求按照竣工结算文件结算工程价款的,人民法院应予支持。
第二十二条当事人签订的建设工程施工合同与招标文件、投标文件、中标通知书载明的工程范围、建设工期、工程质量、工程价款不一致,一方当事人请求将招标文件、投标文件、中标通知书作为结算工程价款的依据的,人民法院应予支持。
二、发包人的义务
1、按照合同约定做好施工前准备工作,提供原材料、设备、场地、资金和技术资料。发包人未按照约定的时间和要求提供的,承包人可以顺延工程日期,并有权要求赔偿停工、窝工的损失。
2、与承包人相互配合,保证工程建设顺利进行。因发包人原因致使工程中途停建、缓建的,发包人应当及时采取弥补措施以减少损失,并赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等实际损失和费用。
3、组织工程验收。隐蔽工程在隐蔽以前,发包人接到通知后应对及时检查,没有及时检查造成工期拖延的,承包人可以顺延工期,并有权要求赔偿停工、窝工的损失。建设工程竣工后,发包人应当根据施工图纸、施工验收规范和质量检验标准及时进行验收。建设工程竣工经验收合格后,方可交付使用;未经验收或者验收不合格的,不得交付使用。
4、接受建设工程并且按照约定支付工程价款。建筑工程完成并经验收合格,发包人应当及时接受并支付工程价款。未支付价款的,经催告后在合理期限内仍未支付的,承包人可以根据《民法典》行使优先权,以工程折价或者拍卖的价款优先受偿。
三、施工合同签订多少日要备案
一般是7天之内进行办理的。招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30日内,按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同;招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。订立书面合同后7日内,中标人应当将合同送工程所在地的县级以上地方人民建设行政主管部门备案。
根据相关规定,招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30日内,按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同;招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。订立书面合同后7日内,中标人应当将合同送工程所在地的县级以上地方人民政府建设行政主管部门备案。
发包人、承包人签字之后,到建设规划局备案盖章,之后保管好,有如下用处:
1、待竣工验收资料做完后把备案合同一起提交给建设局档案馆归档,才能办理房产证。
2、如果发包人和承包人因建筑施工工程有经济、质量纠纷,这份备案合同作为必备要件提供给法院断案。
3、按《建筑法》要求,这份合同是长久保存的档案,存放在发包人、承包人的档案室
-
哪些工程承包合同无效,工程承包合同注意事项有哪些
319人看过
-
注意事项:集体土地承包合同
141人看过
-
承包工厂饭堂注意事项
144人看过
-
土地承包合同应注意的事项具体有什么规定?
141人看过
-
承包土方工程应注意什么
457人看过
-
土方工程承包的注意事项与实践指导
157人看过
工程承包是指企业(承包商)通过投标等方式承接各类建筑工程的施工任务,并承担工程施工质量、安全、进度、造价等责任和风险的一种承包方式。 在建筑工程领域,工程承包是一种常见的业务模式,包括总承包、专业承包、劳务分包等多个层次。 工程承包企业需要... 更多>
-
承包工程签订合同注意事项是什么,承包工程合同有哪些注意事项四川在线咨询 2022-10-15建设工程承包合同是指发包人和承包人为完成特定的建筑安装工程明确相互权利、义务关系的协议。建设工程承包合同是保护发包人、承包人双方合法权益的法律文件。承包人在签订时应注意,以免自己遭受损失。那么承包工程签订合同注意事项是什么,承包工程合同有哪些注意事项?
-
建筑工程承包分包需要注意哪些事项?辽宁在线咨询 2023-10-311、建筑工程承包分包的范围:《房屋建筑和市政基础设施工程分包管理办法》(建设部第124号令)第4条、第5条将分包分为专业工程分包和劳务作业分包两部分。专业工程分包主要是指施工总承包企业将其所承包的专业工程发包给具有相应资质的其他建筑业企业完成的活动。 2、建筑工程承包分包合同签约主体资格。
-
土地承包应注意什么法律注意事项陕西在线咨询 2022-07-26一、土地纠纷必须处理到位,严禁回避矛盾。在土地承包纠纷未彻底处理前,存在土地承包纠纷的村民小组的所有农户都不能签订合同,以免堵死土地承包纠纷调处的空间。 二、签订合同必须阳光操作,严禁闭门造车。凡是农户耕地台帐登记没有入户核实并经农户签字确认的村组,签订合同要一律登门入户。 三、农户签字必须真实可靠,严禁随意代签。在签订合同过程中,要充分宣传依法完善农村土地二轮延包政策,尊重农民群众的知情权和参与
-
合同工程完工验收注意事项江苏在线咨询 2023-01-08建筑工程竣工验收,由施工单位提交建设工程竣工报告,然后由建设单位组织设计、施工、工程监理等有关单位进行竣工验收。同时竣工验收需要符合《建设工程质量管理条例》第十六条规定条件。 《建设工程质量管理条例》 第十六条建设单位收到建设工程竣工报告后,应当组织设计、施工、工程监理等有关单位进行竣工验收。 建设工程竣工验收应当具备下列条件: (一)完成建设工程设计和合同约定的各项内容; (二)有完整的技术档案
-
林地承包合同注意事项有哪些?承包需要注意些哪些?黑龙江在线咨询 2022-07-30承包山林合同属家庭承包,承包者需是本村村民。发包方与承包方都要遵守自己的法定权利义务。遵守林地承包的原则和程序,签订好林地承包合同,合同成立生效后,即取得林地承包经营权。林地承包经营权受法律保护,并可依法流转。林权证是对林地承包经营权这一民事权利的行政确认。