不可抗力造成损失的承担是怎样的
来源:互联网 时间: 2023-03-12 21:21:50 473 人看过

费用损失的承担原则。因不可抗力事件导致的人员伤亡、财产损失及其费用增加,发承包双方应按以下原则分别承担并调整合同价款和工期:

1、合同工程本身的损害、因工程损害导致第三方人员伤亡和财产损失以及运至施工场地用于施工的材料和待安装的设备的损害,由发包人承担。

2、发包人、承包人人员伤亡由其所在单位负责,并承担相应费用。

3、承包人的施工机械设备损失及停工损失,由承包人承担。

4、停工期间,承包人应发包人要求留在施工场地的必要的管理人员及保卫人员的费用由发包人承担。

5、工程所需清理、修复费用,由发包人承担。

一、工程出现事故项目经理要承担什么责任

工程质量出现事故,项目经理承担吊销执业资格证书,5年以内不予注册等责任。建筑工程承包出去后是承揽关系,承包方雇佣人员出问题,由雇主承担责任,也就是承包方承担责任。但是因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的,发包人应当采取措施弥补或者减少损失,赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。因承包人的原因致使建设工程在合理使用期限内造成人身和财产损害的,承包人应当承担损害赔偿责任

符合下列情形之一的,县级以上地方人民政府住房城乡建设主管部门应当依法追究项目负责人的质量终身责任:

(一)发生工程质量事故

(二)发生投诉、举报、群体性事件、媒体报道并造成恶劣社会影响的严重工程质量问题

(三)由于勘察、设计或施工原因造成尚在设计使用年限内的建筑工程不能正常使用;

(四)存在其他需追究责任的违法违规行为。

二、施工违约合同协议书怎么承担责任

施工违约合同协议书是需要承担违约金或者是利用一些其他的方式来承担一定的违约责任的。在建设工程施工承包合同中,发包人的主要义务包括做好施工前的各项准备工作、为施工人提供必要的现场条件和配合承包人的工作、按照合同规定向施工人支付工程价款、进行必要的监督检查、组织竣工验收和竣工结算等。

如果合同约定由发包人提供场地、技术资料,而发包人未按约定的时间和要求提供这些条件,或发包人未按约定支付工程款,发包人应承担违约责任,承包人可以顺延工程日期,并有权要求赔偿停工、窝工等损失。在这里发包人承担违约责任的方式是赔偿损失,承包人有权要求工期和费用索赔。

声明:该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误,请通过反馈渠道提交信息, 我们将及时处理。【点击反馈】
律师服务
2024年07月30日 11:44
你好,请问你遇到了什么法律问题?
加密服务已开启
0/500
律师普法
换一批
更多不可抗力相关文章
  • 合同中可否因不可抗力造成损失
    合同中不可抗力造成的损失由违约方承担。根据法律规定,一方当事人因不可抗力出现违约行为的,部分或全部免除其责任,但如果是在当事人违约后才发生不可抗力的,不免除其违约责任。一、装修超期是否算违约具体固定装修期限约定的,超期原因不能归咎于业主的,超期维修视为违约。因业主原因超期或者未约定装修期限的,不能视为违约当事人不履行合同义务或者不符合约定的,应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。当事人因不可抗力不能履行合同的,根据不可抗力的影响,部分或者全部免除责任,因不可抗力不能履行合同的,应当及时通知对方,减少可能给对方造成的损失,并在合理期限内提供证明。当事人延迟履行后发生不可抗力的,不免除违约责任。二、违约责任的构成要件和责任形式包括什么违约责任的构成要件包括有违约的行为,违约行为不存在法定或约定的免责事由。而违约责任的形式包括继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等。《民法典》第五百
    2023-03-14
    118人看过
  • 不可抗力造成损失要赔偿吗,不可抗力有哪些种类
    一、不可抗力造成损失要赔偿吗因不可抗力不能履行合同或者造成他人损害的,不承担民事赔偿的责任,法律另有规定的除外。《中华人民共和国民法典》第五百九十条规定,当事人一方因不可抗力不能履行合同的,根据不可抗力的影响,部分或者全部免除责任,但是法律另有规定的除外。因不可抗力不能履行合同的,应当及时通知对方,以减轻可能给对方造成的损失,并应当在合理期限内提供证明。当事人迟延履行后发生不可抗力的,不免除其违约责任。第五百九十一条规定,当事人一方违约后,对方应当采取适当措施防止损失的扩大;没有采取适当措施致使损失扩大的,不得就扩大的损失请求赔偿。当事人因防止损失扩大而支出的合理费用,由违约方负担。二、不可抗力有哪些种类不可抗力的种类主要有以下三种:1.自然灾害。尽管随着社会科学技术的进步,人类逐步提高对自然灾害的预见能力(如预测地震、台风),但是,人类仍无法抗拒它。2.政府行为。合同当事人往往很难预见政
    2023-05-06
    200人看过
  • 自力救济造成的损失责任承担是啥
    一、自力救济造成的损失责任承担是啥自力救济造成的损失责任承担是需要根据具体情形进行分析的,根据我国法律规定,未超出限度的自力救济造成的损失责任不需要承担,超过则需要承担。二、自力救济有哪些法律特点(一)纠纷解决的自治性和自主性。私力救济不属于国家为社会公众提供的公共资源,也不依靠国家权力,因此其存在和运行完全取决于当事人或社会共同体的需求和自主选择。由于公共司法资源及其他纠纷解决机制不能满足所有的救济需要,因此私力救济的存在就是不可避免的,并具有合理性。但亦存在着双方当事人或者社区、共同体规避、违背法律的可能和风险。在此,可根据法律划定的边界来认定私力救济的合法性。(二)纠纷解决主体的民间性或非官方性。私力救济可以由当事人单方自行实现,即自助或自行“执法”,也包括双方的协商和解和“压服”。同时,私力救济也可能通过第三方介入解决纠纷,在这种情况下,所谓第三方往往是不具备任何官方色彩和职业资格
    2023-05-03
    407人看过
  • 不可抗力停工窝工损失什么承担?
    1、工程本身的损害,因工程损害导致第三方人员伤亡和财产损失以及运至施工场地用于施工的材料和待安装的设备的损害,由发包人承担。2、发包人、承包人人员伤亡由其所在单位负责,并承担相应费用。3、承包人机械设备损坏及停工损失,由承包人承担。4、停工期间,承包人应工程师要求留在施工场地的必要的管理人员及保卫人员的费用由发包人承担。不可抗力停工窝工损失谁承担一、不可抗力停工窝工损失谁承担1、不可抗力停工窝工损失谁承担,视情况而定:(1)工程本身的损害,因工程损害导致第三方人员伤亡和财产损失以及运至施工场地用于施工的材料和待安装的设备的损害,由发包人承担;(2)发包人、承包人人员伤亡由其所在单位负责,并承担相应费用;(3)承包人机械设备损坏及停工损失,由承包人承担;(4)停工期间,承包人应工程师要求留在施工场地的必要的管理人员及保卫人员的费用由发包人承担。2、法律依据:《中华人民共和国民法典》第一百八十
    2023-08-15
    271人看过
  • 不可抗力临时设施损失由谁承担
    1、合同工程本身的损害、因工程损害导致第三方人员伤亡和财产损失以及运至施工场地用于施工的材料和待安装的设备的损害,由发包人承担。2、发包人、承包人人员伤亡由其所在单位负责,并承担相应费用。3、承包人的施工机械设备损坏及停工损失,由承包人承担。一、工程停工后怎样索赔项目工程停工的,施工单位可以与建设单位协商工程款支付问题,如果协商不成的,可以向法院起诉,追索工程款。因施工人的原因致使建设工程质量不符合约定的,发包人有权要求施工人在合理期限内,无偿修理或者返工、改建。经过修理或者返工、改建后,造成逾期交付的,施工人应当承担违约责任。发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的,承包人可以顺延工程工期,并有权要求赔偿停工、窝工等损失。二、确定建筑合同的诉讼主体的方法是1、建设单位内部不具备法人条件的职能部门或下属机构签订的建筑承包合同,产生纠纷后,应以该建设单位为诉讼主体
    2023-03-27
    70人看过
  • 不可抗力导致侵权是否承担营业损失
    一、不可抗力导致侵权是否承担营业损失依据我国相关法律的规定,因不可抗力不能履行合同或者造成他人损害的,不承担民事赔偿的责任,法律另有规定的除外。法律依据民法典第一百八十条因不可抗力不能履行民事义务的,不承担民事责任。法律另有规定的,依照其规定。不可抗力是不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。二、不可抗力因素的构成不可抗力因素之一:不可预见性合同当事人对于不可抗力事件的发生必须根本无法预见。如果能预见,或应该能够预见,则不构成不可抗力,例如某船运输一批货物从一海港到另一海港,船长出海前未听广播天气预报即开船,结果遇上风暴使货物受损。该风暴对于船长来说就不是不可抗力。因为作为海上运输的船长出海前应了解一下当天的天气预报,而天气预报已对该风暴作了预告,船长能够预见,却由于疏忽未注意应当承担货损的责任。不可抗力因素之二:不可避免性即使出现了不可预见的灾害,如果造成的后果是可以避免的,那么也不构成
    2023-05-03
    121人看过
换一批
#犯罪
北京
律师推荐
    展开

    所谓不可抗力,是指合同订立后发生的,当事人订立合同时不能预见的,且不能避免和不能克服的导致合同不能履行或不能按期履行的客观现象。 不可抗力的范围包括以下三种情况: (1)自然灾害。如地震、台风、洪水、旱灾、海啸等。 (2)政府行为。这主要... 更多>

    #不可抗力
    相关咨询
    • 不可抗力事件造成的损失,应怎样承担责任
      香港在线咨询 2022-10-11
      不可抗力造成的损失在部分情况下会由国家给予救济性的补偿,但是没有人会为此承担责任当然,前提必须是完全由不可抗力造成的损失
    • 因不可抗力造成的不可抗力或者不可抗力所带来的损失应该由谁承担?
      青海在线咨询 2022-05-03
      当事人自身能力不能抗拒也无法预防的客观情况或事故。不可抗力可以是自然原因酿成的,也可以是人为的、社会因素引起的。前者如地震、水灾、旱灾等,后者如战争、政府禁令、罢工等。不可抗力所造成的是一种法律事实。当不可抗力事故发生后,可能会导致原有经济法律关系的变更、消灭,如必须变更或解除经济合同;也可能导致新的经济法律关系的产生,如财产投保人在遇到因不可抗力所受到的在保险范围内的财产损失时,与保险公司之间产
    • 合同中合同约定不可抗力造成的损失由谁承担
      江苏在线咨询 2023-11-08
      合同中不可抗力造成的损失由违约方承担。根据法律规定,一方当事人因不可抗力出现违约行为的,部分或全部免除其责任,但如果是在当事人违约后才发生不可抗力的,不免除其违约责任。
    • 工程施工造成不可抗力停工期间的损失由谁承担
      上海在线咨询 2022-01-25
      不可抗力导致的人员伤亡、财产损失、费用增加和(或)工期延误等后果,由合同当事人按以下原则承担:(1)永久工程、已运至施工现场的材料和工程设备的损坏,以及因工程损坏造成的第三人人员伤亡和财产损失由发包人承担;(2)承包人施工设备的损坏由承包人承担;(3)发包人和承包人承担各自人员伤亡和财产的损失;(4)因不可抗力影响承包人履行合同约定的义务,已经引起或将引起工期延误的,应当顺延工期,由此导致承包人停
    • 标的物因不可抗力灭失损失谁承担
      宁夏在线咨询 2021-12-18
      标的物因不可抗力灭失损失的,不承担损害赔偿责任;需要提出证明,否则承担损害赔偿责任。不可抗力,是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。不可抗力造成的损失要根据合同是否履行来判断,如果是合同一方当事人履行之前损失的由销售者承担责任;如果是合同一方当事人履行之后损失的由购买者承担责任。