装修工程转包合同
来源:法律编辑整理 时间: 2023-06-12 09:14:29 333 人看过

甲方:

乙方:

为了更好的发挥各自的优势,甲、乙双方本着平等互利、共同发展、提高效益的原则,就xxxxxxxxx店精装修工程施工进行合作经营,并达成以下协议条款,明确各方的责、权、利,据以双方共同遵守执行。

一、工程概况

1、工程名称:xxxxxxxxx店精装修工程(以下简称工程)

2、工程地点:

3、挂靠的施工单位:xx市建设工程集团有限公司x公司。

二、各方责任、权力

1、甲、乙双方共同承担xxxxxxxxx店精装修工程的施工。

2、甲方全权负责承接本工程,并独自承担在本工程签订施工合同前发生的所有费用支出及风险。

3、乙方全权负责施工范围内的工程材料采购及施工人员安排。

4、甲、乙双方共同协商处理工程主管部门的各项工作。

三、工程利润分配、税金及其他费用

1、甲方获得本工程总造价(以结算为依据)百分之四的利润。在业主方每拨付一次工程款后三天内,甲方在转付给乙方工程款时,直接扣除每次拨付款的百分之四。

2、除甲方享有的百分之四的利润外,业主方拨付的工程款全部由乙方自行支配使用于工程建设。除缴纳需承担部分的费用及税金外,产生的利润由乙方自行支配,甲方无权干涉。

四、本合同未尽事宜,合同各方本着平等协商的原则,可另行签订补充协议。但任何违反本合同的补充协议均为无效。

五、本合同经三方签字后生效,全部履行完后自动失效。本合同一式两份,双方各执壹份,具有同等法律效力。

甲方:身份证号:

乙方:身份证号:

年月日年月日

声明:该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误,请通过反馈渠道提交信息, 我们将及时处理。【点击反馈】
律师服务
2024年12月10日 12:52
你好,请问你遇到了什么法律问题?
加密服务已开启
0/500
律师普法
换一批
更多工程转包相关文章
  • 装饰装修工程合同补充协议
    本补充协议作为甲、乙双方就业主房间签订的《北京市家庭居室装修工程施工合同》的附件,与本协议具有同等效力。在施工过程中,乙方施工人员应按照《住宅装饰装修工程施工规范》进行施工。2。设施设备的安装应在甲方确认安装位置后进行。3。乙方无权擅自更换甲方提供的材料。乙方有义务妥善保管甲方提供的资料。如有损坏,乙方应按价格赔偿。乙方应文明施工,工人不得在现场做饭、生活。4。如乙方已确认使用甲方提供的材料,对工程质量有争议的,乙方不得拒绝修理或赔偿甲方提供的不合理材料,乙方提供的材料在使用前应经甲方及其委托代理人检验确认。乙方进行水电线路施工时,施工人员必须持证上岗,接线合理。同一位置通过的管线应采用均质管或护套包裹,施工长度按单根管线计算,不得单独计算。6。甲方按合同约定的付款方式支付工程款。付款过程中工程数量发生变化的,应根据变化的金额重新确定付款金额,甲方提供的材料应及时到位。乙方承诺,项目验收后
    2023-05-07
    189人看过
  • 装饰装修工程允许分包吗
    要看情况的,主体工程以外允许分包,在总承包合同里面约定可以分包的部分可以分,没有约定的,要取得建设单位的认可才可以分,但不得超过中标合同价的百分之三十。《建筑法》第二十九条建筑工程总承包单位可以将承包工程中的部分工程发包给具有相应资质条件的分包单位;但是,除总承包合同中约定的分包外,必须经建设单位认可。施工总承包的,建筑工程主体结构的施工必须由总承包单位自行完成。一、建筑工程那些不能分包根据法律的相关的规定,建筑工程主体结构的施工部分不可分包。施工总承包的,建筑工程主体结构的施工必须由总承包单位自行完成。其它分项工程,总承包单位可以将承包工程中的部分工程发包给具有相应资质条件的分包单位。《民法典》第七百九十一条发包人可以与总承包人订立建设工程合同,也可以分别与勘察人、设计人、施工人订立勘察、设计、施工承包合同。发包人不得将应当由一个承包人完成的建设工程支解成若干部分发包给数个承包人。总承包
    2023-02-14
    99人看过
  • 深圳市小型装饰装修工程施工合同
    第一条本合同双方当事人:出租方:_________(以下简称甲方)地址:_________电话:_________法定代表人:_________承租方:_________(以下简称乙方)地址:_________电话:_________法定代表人:_________甲方同意按规划用途租赁土地使用权给乙方使用。根据国家、省、市有关集体建设用地流转管理的规定,双方本着平等、自愿、诚实、守信的原则,订立本合同。第二条甲方依据本合同出租土地的使用权,土地所有权属_________,地下资源、埋藏物和公用设施均不在土地使用权出租范围。第三条乙方在承租土地使用权范围内所进行的利用土地的各项行为,均应遵守中华人民共和国法律、法规及有关规定,不得损害社会公共利益。第四条甲方出租给乙方的地块位于_________,出租的土地使用权面积为_________平方米。地块位置及四至范围详见附图。第五条本合同项下的租
    2023-06-10
    105人看过
  • 装修转包可以认定合同无效吗
    若转包行为没有经过另一方的同意,转包合同是无效的,且私自转包需要承担违约责任。《民法典》第五百七十七条【违约责任】当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的,应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。一、签完装修合同后私自转包违约纠纷的诉讼流程有哪些?1、原告起诉。2、法院受理后将起诉书副本送达被告。3、被告在十五日内提交答辩状,法院在五日内将答辩状副本送达原告如果被告不提交答辩状,不影响审理。4、决定开庭审理的案件,法院在三日前通知当事人并公告。5、法庭调查阶段包括:当事人陈述;告知证人的权利义务,证人作证,宣读未到庭的证人证言;出示书证、物证和视听资料;宣读鉴定结论;宣读勘验笔录。6、法庭辩论包括:原告及其诉讼代理人发言;被告及其诉讼代理人答辩;第三人及其诉讼代理人发言或者答辩;互相辩论。法庭辩论终结,由审判长按照原告、被告、第三人的先后顺序征询各方最后意见。7、
    2023-02-27
    459人看过
  • 房屋建筑修缮及装修工程施工合同
    甲方:乙方:依照《民法典》、《建筑法》遵循平等自愿公平和诚信的原则,就澜沧原茶厂伍家伙房翻新修缮工程,双方协商一致,订立本合同。一、工程概况工程名称:茶厂伍家伙房工程地点:原澜沧茶厂住房工程内容:按双方协商工程内容资金来源:由甲方现金支付二、工程承包范围1、包工包料;a、甲方提供水电等其它协调工作;b、乙方负责把原有小青瓦拆掉运走(木料给甲方);c、乙方在原有的房子基础及砖面增加钢筋砼屋面板,板厚10cm包板2.8m高,不超过原有主房屋面,钢筋按常规做,砼C20,房面做SBS防水,隔热层和保护层都不做,屋面四周做两线单砖12cm高,贴外墙砖,外墙未抹灰的抹m7.5砂浆,面层做外墙漆,内墙未抹灰处抹m5.0砂浆,做内墙仿瓷,水电在原有基础上做暗装,水管安装不在内,天花板装50元以内吸顶灯,完工后打扫好卫生交付使用。2、乙方不做内容:所有门窗不动不做,原有的地板砖、墙面砖不动不做,原有的沟、散
    2023-06-15
    372人看过
  • 装修工不安合同装修怎么办
    1、可以先拒绝支付装修工程款,与施工方协商解决,看是重新装修还是扣除相应装修款项。这种时候,跟对方沟通很重要,其实在这里边,最主要的责任还是装修方,因此,只要能够跟他们协商出解决方案,一般就能够解决,毕竟他们也怕最后被你告了,吃官司的话事情就麻烦了。2、但是实际中,可能你提出来的解决方案他们无法接受,那么就会导致事情协商不成,但只要有确实有力的证据证明工人确实是乱装修,并造成严重损失的,就可至法院提起诉要求重新装修并赔偿损失。一、如何通过法律途径维权装修工作,必须要有法定资质才能做。无资质者进行装修的,即使跟你签订了合同,也是无效的,更别说预算表。你可以要求停止施工,退还多付款项。装修的不满意的部分,可要求拆除,恢复原状,费用由对方承担。如果他不同意,可以向法院起诉,要求返还不当得利。《民法典》第五百八十五条当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金,也可以约定因违
    2023-03-22
    129人看过
  • 装修与包工头签合同怎么样
    自家装修的话肯定是需要跟包工头签订合同的。一、租房后装修合同期满房主应否补偿装修款租赁合同期满,承租人请求出租人补偿附合装饰、装修费用的法律不予支持。解释第十二条规定:承租人经出租人同意装饰装修,租赁期间届满时,承租人请求出租人补偿附合装饰装修费用的,不予支持。但当事人另有约定的除外。据此,当事人没有另外的约定,装饰、装修虽经出租人同意,装饰、装修物已形成附合的,房屋租赁合同到期,承租人请求出租人补偿附合装饰装修费用的,很难得到法律的支持。对于装修的问题,承租人经出租人明确同意,或虽未经出租人明确同意,但出租人知道不反对,构成善意添附。承租人对房屋进行善意添附,合同终止,承租人将房屋返还给出租人时,出租人享有了因承租人的添附行为而增加的租赁物的价值。如果承租人未经出租人同意,擅自对房屋进行装修,那么构成恶意添附。承租人的装修行为对出租人的房屋造成了侵害,需承担侵权责任。在承租人构成侵权的情
    2023-02-26
    253人看过
  • 房屋装修合同包工不包料怎么写
    建房合同包工不包料的内容可包括合同双方的基本信息;房屋概况;承包方式为包工不包料方式;承包所需的材料;承包价格、支付方式;违约责任以及争议解决办法等内容。一、农村林地承包法律规定农村林地承包法律规定如下:1、林地的承包期为三十年至七十年;2、特殊林木的林地承包期,经国务院林业行政主管部门批准可以延长;3、通过招标、拍卖、公开协商等方式取得林地承包经营权的,在承包期内,如承包人死亡的,该承包人的继承人可以继续承包,直至承包合同到期等。一、承包林地的流程如下:1、产生承包工作小组。林地承包应当由本集体经济组织成员的村民会议选举产生承包工作小组;2、拟订并公布承包方案。承包工作小组依照法律、法规的规定拟订并公布承包方案;3、依法召开本集体经济组织成员的村民会议讨论通过承包方案。农村集体土地属于村民集体所有,这类土地的任何权利处分都关系到村民切身利益,由村民会议讨论通过;4、公开组织实施承包方案。
    2023-03-22
    222人看过
  • 半包装修合同注意事项,装修合同付款比例
    一、半包装修合同注意事项有哪些1、半包装修合同的注意事项包括:明确所使用装饰材料的具体品牌及型号规格,以避免以次充好、偷梁换柱的行为;对装修完成后是否保修、包修进行明确约定;确定监理和质检到场时间和次数;明确约定装修的具体要求和完工日期,避免粗制滥造、拖延工期。2、法律依据:《中华人民共和国民法典》第四百七十条,合同的内容由当事人约定,一般包括下列条款:当事人的姓名或者名称和住所;标的;数量;质量;价款或者报酬;履行期限、地点和方式;违约责任;解决争议的方法。二、装修合同付款比例是怎么规定的装修合同中的付款比例:1、先付工程款的20%,工程完成后付到80%,工程验收后付到95%,留5%的质量保证金,一年后付清。2、按照对业主较为有利的3331付款方式签订到合同里。这种支付方法,就是“材料进场验收合格支付30%期验收合格支付30%工验收合格支付30%洁、清场后支付10%。3、首付20%,水电
    2023-06-12
    483人看过
  • 装修承包合同办理流程有哪些
    装修合同是家装质量的约束凭证,也是避免家装纠纷的保证书,是业主维护自身合法权益的重要“武器”,其中签订装修合同更是不能忽视的。一般来说,装修合同签订流程有以下几个步骤:1、确定意向;2、设计确认;3、预算提交;4、总价确认;5、确定质量和协商工期;6、付款;7、合同责任确认,签字即生效。一、一般加盟餐饮店需要哪些手续一般加盟餐饮店需要的手续如下:1、到店里进行产品、品牌等的全方位考察;2、意向客户提交申请表;3、招商部进行资格审查;4、确认合作申请,签订加盟合同;5、招商部进行选址核定;6、设计部提供装修方案并予以指导;7、对投资商及员工产品、营业培训;8、试营业后正式运营。二、房屋装修出现质量问题能不能起诉对于房屋装修出现质量问题能不能起诉,可以分情况讨论。一、当装修合同作为《商品房预售合同》的从合同时,业主可向开发商主张合法权益。对买受人与开发商在《商品房预售合同》的附件中补充约定装修
    2023-06-28
    294人看过
  • 如何承包室内装修工程
    连带赔偿责任
    承包室内装修工程的方式如下:1.全包所谓全包,就是把所有的材料和工程都包给装修公司,只要出钱即可。这种方式最省时省力,但也最容易被不良公司坑害。2.半包和全包相比,半包就是指由自己购买部分主材料,装修队购买辅料并负责工程。在具体操作时,半包更需要事先明确房东和装修队各自应尽的职责,谨防扯皮。3.清包最省钱的方法是清包,即所有主料和辅料都由自己购买,装修队只负责施工,赚人工费。这种方式虽然好,但会占用大量时间,装修期间,家里基本上要有一个人全职负责工地上的协调工作,并兼职当装修工的下手,随时补货。个人承包室内装修工程是否有效合法。按照资质条件要求准备人员和材料就可以了。条件都具备的话办理时限:20个工作日。个人可以承包居家装修工程,但不可以承包需要报建的招投标装修项目,招投标装修项目是需要相应资质才可以承接的。《建筑法》第六十六条:建筑施工企业转让、出借资质证书或者以其他方式允许他人以本企业
    2023-08-18
    274人看过
  • 装修合同能否在装修过程中补充?
    装修时没有签合同可以补签。如果不补签合同,双方有装修行为和付款行为,也可以形成事实的合同关系。法律、行政法规规定或者当事人约定合同应当采用书面形式订立,当事人未采用书面形式但是一方已经履行主要义务,对方接受时,该合同成立。住户装修时是否应向物业公司交纳装修押金住户对房屋进行装修已是普通现象,为了保证住户装修不破坏房屋主体结构,保证房屋的安全使用,住户在装修时,必须向物业公司提出申请,经物业公司批准后方可施工,而且还必须与物业公司签订装修协议,明确装修的内容、装修时间、垃圾处理方式以及违约责任的处理等内容。对于物业公司是否应收取装修押金,应按照购房人在办理入住手续时与物业公司双方约定为准,即按《房屋使用、管理、维修公约》中的规定执行。《中华人民共和国民法典》第四百九十条当事人采用合同书形式订立合同的,自当事人均签名、盖章或者按指印时合同成立。在签名、盖章或者按指印之前,当事人一方已经履行主要
    2023-07-24
    57人看过
  • 装修公司能否发包工程
    装修公司不能够发包工程,因为装修公司属于承包方,但是装修公司可以分包一部分建筑工程。一、分包与转包的区别分包是指从事工程总承包的单位将所承包的建设工程的一部分依法发包给具有相应资质的承包单位的行为,该总承包人并不退出承包关系,其与第三人就第三人完成的工作成果向发包人承担连带责任。合法的分包须满足以下几个条件:(1)分包必须取得发包人的同意;(2)分包只能是一次分包,即分包单位不得再将其承包的工程分包出去;(3)分包必须是分包给具备相应资质条件的单位;(4)总承包人可以将承包工程中的部分工程发包给具有相应资质条件的分包单位,但不得将主体工程分包出去。转包则指承包人在承包工程后,又将其承包的工程建设任务转让给第三人,转让人退出承包关系,受让人成为承包合同的另一方当事人的行为。由于转包容易使不具有相应资质的承包者进行工程建设,以致造成工程质量低下、建设市场混乱,所以中国法律、行政法规均作了禁止转
    2023-02-28
    295人看过
  • 装修合同纠纷与工程纠纷
    如发生装修工程合同纠纷,一般当事人先协商解决,协商解决是所有方式里最快最有效的方式。如果协商不成,可由主管部门行政调解。如果协商不成的或者调解不成,可以通过仲裁或者诉讼的方式解决。根据家庭居室装饰装修管理第15条规定,发生了家庭居室装饰装修纠纷,可以向当地建设行政主管部门或者其指定的机构进行投诉,也可以向当地人民法院提起民事诉讼。第19条规定,如果装饰家庭因家庭居室装饰装修而造成相邻居民住房的管道堵塞、渗漏水、停电、物品损坏等,应该由家庭居室装饰装修的居民负责修复和赔偿。如果是属于装饰施工单位的责任,则由房主找装饰单位负责修复和赔偿。一、装修合同没签定完工时间,法律上有没有规定最装修合同签订需要注意许多细节:1、工期约定:一般2居室100平米的房间,简单装修的话,工期在35天左右,装饰公司为了保险,一般会把工期约定到45-50天,如果您着急入住的话,可以在签订时和设计商榷此条款。2.了解装
    2023-03-09
    287人看过
换一批
#工程建设
北京
律师推荐
    展开

    工程转包是指承包人在承包工程后,又将其承包的工程建设任务转让给第三人,转让人退出现承包关系,受让人成为承包合同的另一方当事人的行为。 需要注意的是,工程转包是不合法的,可能会带来工程质量、安全、管理等方面的风险,因此建议遵守相关法律法规,不... 更多>

    #工程转包
    相关咨询
    • 装修工程转包合法吗装修工程转包有什么要求
      江苏在线咨询 2022-11-12
      装修工程转包是不合法的。 会责令改正,没收违法所得,并处罚款,可以责令停业整顿,降低资质等级;情节严重的,吊销资质证书。 转包是指承包人在承包工程后,又将其承包的工程建设任务转让给第三人,转让人退出现场承包关系,受让人成为承包合同的另一方当事人的行为。
    • 未签合同装修工程转包被拘留
      陕西在线咨询 2022-05-03
      个人认为:1、虽然你与业主未签订装修合同,但毕竟你们已经将工程装修完毕,属于事实合同;2、你将工程转包给工人的合法性暂不做评论,但你日后亲自去买装修材料的行为已构成你与工人之间达成的合同中承包方式的变更,3、业主说已将钱付给工人,应有相关证据的支持,4、你被拘留的行为,工人不应该承担责任,毕竟是因为你违反了相关法律规定,!
    • 装修公司要怎么签装修工程承包合同
      天津在线咨询 2022-10-21
      根据您的问题,签订室内装潢装修合同注意事项: 1、首先要约定预算与结算浮动比例:在没有项目变更的情况下,竣工结算上下增减幅度不超过预算5%。一些不规范的装饰公司往往以低廉的报价吸引风友,但是在施工过程中层层加码,导致装修费用“低开高走”,严重超标。 2、然后增加材料环保性能条款:对于采取半包形式的业主,这一点尤为重要,需要由装饰公司提供的夹板、胶粘剂、防水材料等都有可能成为室内污染物的重要来源。
    • 如何举报工程装修转包?
      贵州在线咨询 2022-11-14
      1、工程违法分包、转包等行为向建设地点所在省区的建设部举报。 2、根据《住房城乡建设部关于印发的通知》第三条,住房城乡建设部负责统一监督管理全国建筑工程违法发包、转包、违法分包及挂靠等违法行为的认定查处工作。县级以上地方人民政府住房城乡建设主管部门负责本行政区域内建筑工程违法发包、转包、违法分包及挂靠等违法行为的认定查处工作。
    • 怎么查装修合同中某装修工程承包方资质
      上海在线咨询 2022-11-05
      1、确认承包方的主体资格是否真实与合法,是否是经过工商行政管理机关核准登记的企业法人,是否具有从事民用建筑装饰装修工程的资质,资质等级符合本次施工的要求。 2、确认签约人的资格,若是委托代理人是否具有授权委托书。 3、了解承包方的经营范围、社会信誉等以确定其履约能力,必要时可以去参观发包方正在施工的装修现场。