楼层防水工程承包协议书-法师兄

楼层防水工程承包协议书

来源：法律编辑整理时间： 2023-06-15 14:34:10 414 人看过

甲方：xx公司乙方：xx防水装饰工程部经甲乙双方友好协商，现就乙方承包甲方所属xx广场大厦、卧龙公寓及中餐厅层面和局部防水维修工程事宜达成如下协议：

1、工程具体范围：xx广场大厦裙房顶层屋面及部分节点与立面墙体防水，卧龙公寓顶层面防水层，中餐厅层面防水层进行翻修处理，在原有防水层另行加铺SBS防水材料以及对原有防水层的透气装置进行重新布置改造，对部分节点与立面墙体进行防水处理，具体工程量见

，具体材料质地与施工工艺按乙方所报方案经甲方确认。

2、双方约定以上工程采用包工包料的方式由乙方承包，包干价为xx元。

3、乙方应保证严格按国家建筑质量规范及屋面工程、防水工程施工规范进行合理施工，采用符合国家标准的材料，确保施工质量。乙方承诺对维修后的屋面防水场的成品、半成品进行保护并预防屋面渗水对楼内设施的损坏。工程完工且经甲方验收合格后，甲方在七个工作日内支付工程款的80%。即xx元，其余20%,即xx元留作质量保修保证金，一年后无质量问题,甲方将质保金的75%,即xx元支付给乙方，余款在五年保修期满时支付给乙方。

4、工程施工中乙方应遵守甲方所聘物业公司的各项管理规定，避免对物业正常使用的影响。工程施工中的安全问题由乙方自行负责，甲方不对因本工程所产生的任何直接或间接安全事故负任何责任。

5、本协议一式三份，双方各执一份，甲方物业公司一份，自双方签字之日起生效。

6、本协议未尽事宜由双方另行协商解决，不能协商一致的，任何一方均有权向xx

市仲裁委员会申请仲裁或向人民法院提起诉讼。

甲方：xx公司授权人签字：乙方：授权人签字：

年月日

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多工程承包相关文章

工资
深层搅拌桩承包协议

深层搅拌桩承包协议一、单机定员工作人员定为_____--_____人（主机人员四人）。二、工作内容1．定位、机器移位。2．钻进、喷料、上料、纸袋清理、水泥场地清理水泥验收、临建设施的搭棚等。3．包括四喷四搅、做试块、定桩位。4．机械设备的进退厂，设备维修等。三、技术要求1．桩底标高、桩顶标高及桩长。2．复搅深度、水泥掺量。3．严格按照甲方提供的技术要求及图纸施工，保证施工质量，未达到技术要求的及时返工纠正。4．做好施工范围内的具体工作，作好施工原始记录，并在当日交于甲方验收签字。5．管理好现场的水泥、材料、机具，禁止浪费材料。四、承包方法及奖罚制度1．承包方法：按总延米每米_____圆（￥_____）计。2．施工期间造成的停电、停水、台风等因素影响连续三天以上按待工结算（待工工资为_____元/日）。3．每个工地进、退场三日内为承包工作日，做好机械保养、维修、清理机械表面的水泥浆等。三日后

2023-06-09

259人看过
工程承包
工程承包层层分包是否违法

具备资质的转包行为是合法的。《民法典》第七百九十一条【建设工程的发包、承包、分包】发包人可以与总承包人订立建设工程合同，也可以分别与勘察人、设计人、施工人订立勘察、设计、施工承包合同。发包人不得将应当由一个承包人完成的建设工程支解成若干部分发包给数个承包人。总承包人或者勘察、设计、施工承包人经发包人同意，可以将自己承包的部分工作交由第三人完成。第三人就其完成的工作成果与总承包人或者勘察、设计、施工承包人向发包人承担连带责任。承包人不得将其承包的全部建设工程转包给第三人或者将其承包的全部建设工程支解以后以分包的名义分别转包给第三人。禁止承包人将工程分包给不具备相应资质条件的单位。禁止分包单位将其承包的工程再分包。建设工程主体结构的施工必须由承包人自行完成。《建设工程质量管理》第六十二条规定：违反本条例规定，承包单位将承包的工程转包或者违法分包的，责令改正，没收违法所得，对勘察、设计单位处合同

2023-02-10

171人看过
工程承包
防水防腐保温工程承包范围是什么？

一，防水防腐保温工程承包范围是什么?防水防腐保温工程专业成承包二级资质可承担单项合同额300万元一下建筑防水工程的施工，单项合同额600万元以下的各类防腐保温工程的施工。承包工程范围一级资质可承担各类建筑防水、防腐保温工程的施工。二级资质可承担单项合同额300万元以下建筑防水工程的施工，单项合同额600万元以下的各类防腐保温工程的施工。企业主要人员(1)技术负责人具有8年以上从事工程施工技术管理工作经历，且具有工程序列中级以上职称或注册建造师执业资格;工程序列中级以上职称和注册建造师合计不少于15人，且结构、材料或化工等专业齐全。(2)持有岗位证书的施工现场管理人员不少于15人，且施工员、质量员、安全员、机械员等人员齐全。(3)经考核或培训合格的防水工、电工、油漆工、抹灰工等技术工人不少于30人。二、企业工程业绩防水防腐保温工程承包工程范围一级资质可承担各类建筑防水、防腐保温工程的施工。二

2023-05-01

303人看过
工程施工
有保温层屋面防水工程施工顺序

一、保温层屋面防水工程施工顺序1、保温层①块料保温层施工、平铺时，板状保温材料应紧靠在基层表面上，铺平垫段板间缝隙应采用同类材料嵌填密实。②整体现浇保温层施工：整体现浇保温层铺设时按图纸提供的坡度，定出各处厚度点，表面应平整，并达到规定的强度和密度，压实程度应根据试验确定，不过分压实，以免降低保温效果。施工时应注意以下几点：按设计的要求配制配；采用人工搅拌，搅拌时要搅拌均匀，色泽一致，稠度以手捏成团、落地开花为准，材料应随抹随铺；铺抹时应分仓铺抹，每仓高设700—900mm。虚铺厚度严格按试验确定，铺后拍实抹平至设计厚度，一般虚铺与实铺的压缩比为18：1~2：1，用铁滚子反复滚压，至预定的设计厚度为正；保温层压实抹平后应立即做找平层，对保温层进行保护，在干燥成型前不得上人或受冲击荷载，也不得在其上打洞钻孔，当表面强度达到02mp以上时，方可进行防水层施工。③排气道施工：排气道的作用是使保温

2023-03-29

165人看过

工程承包
工程承包简易协议书范本如何书写

合同编号：发包方：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿承包方：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿签约时间：签约地点：为了保证＿＿＿＿＿＿＿＿施工质量，如期完成施工任务，达到双方互惠互利的目的，依据《民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他法律法规，双方友好协商，就本工程施工项目协商一致，订立本合同。一、工程名称：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿二、建筑面积（工程形式）：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿三、施工地点：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿四、工期：1、开工：＿＿＿＿年＿＿月＿＿日；2、竣工：＿＿＿＿年＿＿月＿＿日；3、合同工期总共历时＿＿＿＿天。五、承包形式：＿＿＿＿＿＿＿＿六、工程质量标准：＿＿＿＿＿＿＿＿七、工程价款：共计人民币元。八、付款方式：本合同生效后支付合同款项的＿＿％，计＿＿＿＿元；工程竣工且验收合格后，支付工程价款的＿＿％，计＿＿＿＿元；质保金＿＿＿元，质保期满后支付。九、质保期：＿＿＿

2023-08-18

166人看过
工程承包
如何签署零星工程承包协议书？

一、如何签署零星工程承包协议书？零星工程承包协议书甲方：乙方：由于工程施工需要，甲方把以下工程承包给乙方进行施工。依据《中华人民共和国经济合法》暨《中华人民共和国建筑法》以及建筑施工管理条例、施工规范，经过甲乙双方充分协商，达成以下条款，双方必须严格遵守。一、工程地点及名称1、工程地点：2、工程名称：二、承包内容价款以及工期1、承包内容污水站全部土建工程2、工程造价一次性包死。3、工程工期：自开工内完成承包全部承包内容。三、付款及质量1、污水地底板验收合格后付30%，主体验收合格后付至70%，发包方进行竣工验收合格后付至95%，其余工程款待工程保修期满一次性付清。2、工程质量：合格四、甲方责任：帮助乙方解决水源电源，协助乙方解决施工现场出现的问题，给乙方提供施工图纸并交底。五、乙方责任，严格按照施工图及相关规范进行施工，必须遵守安全文明施工相关规定，承担因为安全和质量造成的责任和费用。六、

2023-04-17

465人看过
工程承包
什么是建筑工程承包协议书，建筑工程承包的规则

一、什么是建筑工程承包协议书建筑工程承包协议书是以建筑工程为标的的协议书，包括建筑工程施工协议书、建筑工程勘察协议书、建筑工程设计协议书。建筑工程承包协议书是很复杂的协议书。涉及到工程技术标准、质量的监督检查、施工期限等问题，而且涉及的法律、法规也很多。因此，在签订工厂建筑工程承包协议书时，应当根据不同的情况作出具体规定，力求做到准确、明确和正确，确保工程顺利进行。特别是不同工程的技术术语、语词涵义往往都不相同，因此，更需要在签订协议书时明确应当适用的法律和技术标准及其语词涵义。二、建筑工程承包的规则建筑工程承包规则是：1.发包和承包双方应当订立合同。这是通行的规则，所采用的应是书面形式。2.招标投标应当遵循公开、公正、平等竞争的原则，依法进行。招标投标是在市场经济中的一种交易方式，建筑市场中应当积极推行，买方设定标的，招请卖方通过投标报价进行竞争，然后择优选定承包单位，这个过程中应当是透

2023-06-20

147人看过
劳动者
有效的承包工程协议书写技巧

订立承包工程协议有效的方式。承包工程协议是否有效，并不在于是书写格式，订立承包工程协议，只要协议具备生效要件，该承包工程协议即为有效协议。具体生效要件如下：1、订立承包工程协议的双方当事人，均具有相应的民事行为能力；2、订立承包工程协议，属于当事人的真实意思表示；3、承包工程协议的内容，不违反法律、行政法规的强制性规定，不违背公序良俗。农民工承包工程协议书怎么写农民工承包工程协议书一般需要包括以下内容：1、用人单位和劳动者的具体信息。例如：用人单位和劳动者的名称；2、写清楚事情的事由，和赔偿方案。例如：工程名称、工程地点、工程量、承包形式、开工日期、竣工日期以及合同价款；3、明确好双方的权利义务；4、最后需要双方当事人的亲笔签名、盖章并且需要附上日期。《中华人民共和国民法典》第一百四十三条具备下列条件的民事法律行为有效：（一）行为人具有相应的民事行为能力；（二）意思表示真实；（三）不违反法

2023-07-02

312人看过

工程承包
污水处理工程承包范围承包合同书

污水处理工程项目总承包合同书（合同编号）项目名称：污水处理工程项目项目地点：委托方：承接方：签订日期：2012年月日委托方：（以下简称“甲方”）承接方：（以下简称“乙方”）甲方应国家、省、市环保部门的要求，对本污水处理工程进行投资建设。乙方与其他几家环保企业在公平、公正、公开的前提下积极参与此次该建设项目工程的竞标，最后乙方中标。甲、乙双方根据《民法典》、《中华人民共和国建筑法》等的有关规定，本着平等、自愿、互惠、等价有偿的原则，就污水处理工程协商一致，签订本合同。一、工程概况1、工程名称：2、工程地点：3、工程内容：4、工艺流程说明工程达到的标准污水经处理后中，水中污染物含量低于中华人民共和国《污水综合排放标准》中的一级排放标准。5、承包内容及范围：1.根据乙方的投标文件中所设计的“工艺设计方案”及现场情况提供所设计的施工图纸。2.废水处理构建筑物的土建施工。3.工艺设备材料的采购、安装

2023-04-17

58人看过
工程承包
工程承包协议书可以证明合伙吗

一、工程承包协议书可以证明合伙吗发包单位：（以下简称甲方）承包人：（以下简称乙方）依照有关法律、法规，遵循平等自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程承包事项协商一致，签订本合同。第一条：工程概况湖畔护坡工程承包项目发包给乙方，包工包料施工，湖畔护坡全长按米计算。第二条：施工方案1、护坡（1）、基底宽米，厚米，自下而上慢慢收至高度为米，受力部分需冷拉丝砖带，外墙做磋沙（水泥标号为42.5，砖要好质量的青砖或红砖）。（2）、拆除厕所旁房屋三间，作进出路。（3）、完工后做围墙10米左右。（4）、墙与岸间的空隙用泥土夯实，并在墙上加适量的漏水管。第三条：合同工期1、经双方协商确定，工程期为日，暂定于自年月日起至年月日止，具体开工时间由甲方下达开工令后方可开始施工。2、若施工过程中发生人力不可抗拒的情形，或甲方要求乙方暂停工作，工期相应顺延。第四条：价格及付款方式1、工程总承包价为元。2、上述总承

2023-06-06

332人看过
合伙协议
建筑工程承包合伙协议书范本，建筑工程承包流程有哪些

一、建筑工程承包合伙协议书范本建筑工程承包合伙协议书范本如下：合伙人：________（以下简称甲方）合伙人：________（以下简称乙方）甲、乙双方经平等协商，就合伙承包____________工程事宜，达成如下一致，供各方信守。一合伙宗旨二合伙经营项目和范围三合伙期限四出资额、方式及比例五盈余分配与债务承担六退伙七权利与义务八禁止行为九合伙期满十纠纷解决十一生效及补充合伙人：___________年___月____日二、建筑工程承包流程有哪些建筑工程承包流程有：1.项目启动：在工程总承包合同条件下，任命项目经理，组建项目部。2.项目初始阶段：进行项目策划，编制项目计划，召开开工会议。3.设计阶段：编制施工图设计或详细工程设计文件。4.采购阶段：采买、催交、检验、运输、与施工办理交接手续。5.施工阶段：移交工程资料，办理管理权移交，进行竣工决算。6.试运行阶段：对试运行进行指导和服务。

2023-06-06

159人看过
合同内容
防水协议书怎么写才有效

1、合同主体。写清楚发包方(甲方)，承包方(乙方)。2、合同内容。工程概况包括工程名称、工程地点、工程内容。写清承包方式、承包范围、承包内容。注明施工工期，可以根据具体的施工内容和进度而定，最后还要标明开工日期。材料选定需要标明材料总价款，具体的材料品牌和生产厂家。工程造价可以以固定单价方式计算，最后写上以实际施工面积结算。3、合同结尾。一、承包农村厕所改造合同怎么写农村厕所改造承包合同需要写明：1、甲方和乙方，建造的内容，具体的大小，由哪方施工；2、双方本着平等、互利、诚信原则，确保工程安全、优质、高效、低耗，经双方协商同意签订本合同，以期共同遵守的规定内容；3、承包方式，使用的材料，设计图纸，承包价格，付款方式，双方责任，质量要求，工伤赔偿，完成日期，后期维修费用，以及其他事宜等；4、本合同一式二份，甲乙双方各执一份，从签字之日起生效；5、还要盖上甲方乙方的章。二、工程承包合同书怎么写

2023-03-20

63人看过

笔录
楼夹层漏水如何维权

当出现房屋漏水，需要起诉的情况时，当事人可以根据以下方式进行：首先当事人应该符合起诉的条件，具有完全的民事责任能力；其次，当事人应该收集相关信息与证据，向人民法院提交起诉状及其副本，法院审查立案后，就可以起诉了。民事自诉案件谁主张谁举证，因此当事人应该自己收集相关证据，如果证据不充足可能导致败诉。楼顶漏水怎么办楼顶漏水，当事人首先应拍照保留证据。确定漏水责任人，房屋漏水与房屋结构、防水处理、排水系统等有关，需找专业人员对漏水进行检查，判断漏水的原因，确定漏水的责任人。确定责任人后，可以要求物业、开发商或者邻居赔偿。《民事诉讼法》第一百零九条：起诉应当向人民法院递交起诉状，并按照被告人数提出副本。书写起诉状确有困难的，可以口头起诉，由人民法院记入笔录，并告知对方当事人。《民事诉讼法》第一百一十条：起诉状应当记明下列事项：1．当事人的姓名、性别、年龄、民族、职业、工作单位和住所，法人或者其他组

2023-06-30

418人看过
工程承包
工程承包合作协议书样板是怎样的?

工程承包合作协议书样板：甲方：姓名＿＿，性别＿＿，年龄＿＿，住址＿＿＿＿身份证号码：乙方：姓名＿＿，性别＿＿，年龄＿＿，住址＿＿＿＿身份证号码：经友好协商，根据国家相关法律规定，在平等、自愿、诚实守信的基础上，甲乙双方决定合伙承包以下工程项目的施工任务，为明确双方的权利和义务，双方达成以下协议，以资共同遵守:一、项目名称：项目工程，(以公司中标合同确认的项目内容及范围为准)甲、乙双方合伙承包的项目，对外以公司名义出现。二、工程地点：三、工程造价：暂定万元人民币，最后以审定价为准。四、合伙期限:合伙期限至合伙施工的项目完工，各方结算完毕为止。五、出资约定：1、双方确认，同意在工程开工之前由甲方出资万元（￥.00）元，乙方出资万元（￥.00）元，总计万元（￥.00）整，作为费等，待业主拨付第一笔工程款时从工程款中按各方出资比例扣除归还，或由甲乙双方协商该笔款的用途。2、后续用款及业主工程款步及

2023-05-01

408人看过