工程延期索赔函-法师兄

工程延期索赔函

来源：互联网时间： 2023-05-07 21:42:36 105 人看过

工程延期索赔函（范本）

致XXXXXX有限公司的函

根据工期和施工总进度，确保每天至少一层，我们在监理例会上反复提醒贵工地负责人和施工现场按工期要求安排贵工地施工人员，确保施工进度。目前，由于贵公司现场施工人员不足，地面垫层施工进度跟不上，XX大厦地面垫层多次停工，工期延误2天。经我们一再催促，你方仍不采取措施，造成直接经济损失9200元（闲置费、机械租赁费）。另外，在合同条款中，由于贵方工期延误造成的现场人员管理费用也有所增加，工期的概念是：原合同规定的竣工工期加上发包人的风险和工期延误的原因。其中，因发包人风险和原因造成的工程延误，是指经监理工程师书面批准延长合同竣工期限，根据合同有关规定，非承包人自身原因造成的。在工程建设过程中，经常会发生一些不可预见的干扰事件，使施工不能顺利进行，从而干扰了预定的施工计划，造成工期延误。非承包人原因造成的工期延误，承包人有权提出索赔，监理工程师在与发包人、承包人协商后，决定延长竣工期限。工期延长的原因如下：

（L）任何形式的额外工程或附加工程。

（2）合同条款中提及的任何延误原因，如图纸延迟交付、工程暂停、现场提供延迟等。

（3）极端恶劣的天气条件。（4）由雇主造成的任何延误、干扰或妨碍。

（5）非承包商原因或责任的其他不可预见事件。工期延误将给合同双方造成一定的损失。发包人不能及时交付使用和投入生产，不能按计划实现投资目的，丧失盈利机会；承包人将因工期延误而增加管理费用和其他费用。因承包人的过错造成工期延误的，承包人必须设法自费赶上工期，或者支付延误赔偿金，按照规定继续竣工，或根据发包人的安排，委托第三方完成延误的工作并承担费用；非承包人原因的，承包人可根据合同规定和具体情况提出工期索赔，因工期延长造成的费用损失索赔。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多合同条款相关文章

仲裁机构
工程延期施工方应如何索赔

工程延期付款索赔，当事人双方可以协商处理，协商不成的或不愿意协商的当事人可以依法提起诉讼。我国《民事诉讼法》规定，人民法院应当保障当事人依照法律规定享有的起诉权利。对符合本法第一百一十九条的起诉，必须受理。符合起诉条件的，应当在七日内立案，并通知当事人;不符合起诉条件的，应当在七日内作出裁定书，不予受理;原告对裁定不服的，可以提起上诉。一、确认合同无效的诉讼法院会不会受理请求确认合同无效的诉讼法院会受理。合同当事人对合同效力有争议的，可向法院或仲裁机构请求确认合同效力。人民法院应当保障当事人依照法律规定享有的起诉权利。对符合起诉条件的起诉，必须受理。符合起诉条件的，应当在七日内立案，并通知当事人；不符合起诉条件的，应当在七日内作出裁定书，不予受理；原告对裁定不服的，可以提起上诉。二、合同纠纷多久可以立案合同纠纷自人民法院收到起诉状或者口头起诉后七日内立案。人民法院审查后认为符合立案条件的应

2023-04-05

347人看过
不可抗力
工程延期开工是否可以索赔

工程延期开工是否可以索赔，要依据工程延期的原因而定，如果发包人原因造成的，承包人可以索取赔偿。《中华人民共和国民法典》第八百零三条【发包人未按约定的时间和要求提供相关物资的违约责任】发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的，承包人可以顺延工程日期，并有权请求赔偿停工、窝工等损失。第八百零四条【因发包人原因造成工程停建、缓建所应承担责任】因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的，发包人应当采取措施弥补或者减少损失，赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。一、建筑工程逾期怎么处理承包方应按合同规定的时间如期完工和交付，由于承包方的原因造成工程逾期交付的，承包方应承担相应的违约责任。违约责任包括支付违约金、支付利息以及违约给以包方造成的损失等等。建设工程承包人在合同履行过程中，应承担以下责任（一）按照合同约定的日期准时进入施工

2023-03-17

100人看过
实际履行
工程的延期索赔如何处理

积极协调配合，收集证据，要求对方当事人承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。一、房屋买卖合同签了两年可以解除吗履行了2年的房屋买卖合同可以解除，但是不履行方需要承担采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行合同义务的，对方可以在履行期限届满之前要求其承担违约责任。当事人可以约定一方解除合同的事由。解除合同的事由发生时，解除权人可以解除合同。或者双方协商一致也可以解除合同。二、买房人违约法院如何判买房人违约法院的判刑：如果法院判定买方违约，当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。继续履行，又称强制实际履行，是指违约方根据对方要求继续履行合同规定的义务的违约责任形式。采取

2023-02-10

403人看过
工程反索赔
工程的延期索赔怎么处理

工程的延期索赔的处理：1、索赔事件发生28天内，向工程师发出索赔意向通知；2、发出索赔意向通知后28天内，向工程师提出延长工期和补偿经济损失的索赔报告及有关资料；3、工程师在收到施工单位送交的索赔报告及有关资料后，于28天内给予答复，或要求施工单位进一步补充索赔理由和证据。一、工程索赔报告的组成部分工程索赔报告的组成部分包括序言；索赔事项概述；具体索赔要求；报告书编写及审核人员；索赔事项的处理过程；发出索赔通知书的时间；引证索赔要求的合同条款；指明所附的证据资料；索赔额计算部分；工期延长论证部分；证据部分。二、有效进行工程索赔的条件是什么有效进行工程索赔的条件是：1、承包人应当在知道或者应当知道索赔后二十八日内向发包人提交索赔意向通知书，说明索赔原因，承包人逾期未发出索赔意向通知的，丧失索赔权；2、承包人应在发出索赔意向通知书后二十八天内正式向发包人提交索赔通知书，索赔通知书应当详细说明索

2023-04-11

81人看过

交通事故责任认定
工程的延期索赔应如何处理

工程的延期索赔应及时邀请参建各方到现场调查、分清延期风险的归属；督促批复部门对有关细节作详细记录、由驻地工程师签认；各方积极协调配合，消除引起延期的因素、减少损失；审核索赔资料，积极与监理协商取得一致意见。一、工程索赔的原则1.应以合同为依据，处理索赔时必须做到有理有据；必须注意资料的收集、对资料的真实性、可信度，必须认定后及时地处理索赔；在具体处理索赔的过程中，一定要仔细分析，什么时候应该给工期索赔，什么时候应该给费用索赔。2.在处理索赔事件时应进行时效检查。3.应分清责任，严格审核费用。4.应在工作中加强主动控制，减少工程索赔。二、没有事故走保险可以修车吗不可以。正常损耗不属于车损险的保险责任。车险报销流程：一、取得交警证明要出示行驶证、驾驶证、身份证，现场交警填写《交通事故责任确认书》。现场交警将根据各方陈述，对事故进行勘查后作出事故认定及责任划分。二、填写出险单、审核定损在理赔员完

2023-03-28

355人看过
业主
工程延期的索赔标准是什么

如果工期延误的原因是由于承包商的失误，则承包商必须设法自费赶上工期，或按规定缴纳误期赔偿金并继续完成工程，或按照雇主的安排另行委托第三方完成所延误的工作并承担费用;如果工期延长的原因并非承包商所致，则承包商可按合同规定和具体情况提出工期索赔，并进行因工期延长而造成费用损失的索赔。一、承包商得到利润索赔的情形有哪些承包商得到利润索赔的情形如下：1、工程师或者业主提供的施工图或者指示错误；2、业主未能及时提供施工现场；3、合同规定或者工程师通知的原始基点、基准线、基准标高出现错误；4、不可预见的自然条件；5、服从工程师的指示进行试验，或因用人单位应负责的原因干扰竣工试验；6、因业主违约，承包商暂停工作，终止合同；7、应该属于雇主承担的风险。二、施工索赔证据有何基本要求确认索赔的条件如下：1、合同或其他证据应为索赔提供法律依据，或提供合理依据支持索赔的证据；2、成本增加是由于合同期内不可预见的原

2023-03-25

370人看过