工程索赔报告的组成部分包括哪些内容？-法师兄

工程索赔报告的组成部分包括哪些内容？

来源：法律编辑整理时间： 2023-06-26 16:31:58 95 人看过

(1)总论部分。包括以下具体内容：

①序言；

②索赔事项概述；

③具体索赔要求：工期延长天数或索赔款额；

④报告书编写及审核人员。

(2)合同引证部分。索赔报告关键部分之一，是索赔成立的基础。一般包括以下内容：

①概述索赔事项的处理过程；

②发出索赔通知书的时间；

③引证索赔要求的合同条款；

④指明所附的证据资料。

(3)索赔额计算部分。索赔报告书的主要部分，也是经济索赔报告的第3部分。索赔款计算的主要组成部分是：由于索赔事项引起的额外开支的人工费、材料费、设备费、工地管理费、总部管理费、投资利息、税收、利润等等。每一项费用开支，应附以相应的证据或单据。并通过详细的论证和计算，使业主和工程师对索赔款的合理性有充分的有了解，这对索赔要求的迅速解决十分重要。

(4)工期延长论证部分。工期索赔报告的第3部分。在索赔报告中论证工期的方法，主要有：

①横道图表法

②关键路线法

③进度评估法等等。

承包商在索赔报告中，应该对工期延长、实际工期、理论工期等进行详细的论述，说明自己要求工期延长(天数)的根据。

(5)证据部分。通常以索赔报告书附件的形式出现，它包括了该索赔事项所涉及的一切有关证据以及对这些证据的说明。索赔证据资料的范围甚广，可能包括施工过程中所涉及的有关政治、经济、技术、财务、气象等许多方面的资料。对于重大的索赔事项，承包商还应提供直观记录资料，如录相、摄影等。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多合同条款相关文章

扶养
国家赔偿费用包括哪些组成部分？

一、国家赔偿国家赔偿是指国家机关及其工作人员因行使职权给公民、法人及其他组织的人身权或财产权造成损害，依法应给予的赔偿。国家赔偿由侵权的国家机关履行赔偿义务。根据1995年1月1日起施行的《中华人民共和国国家赔偿法》的规定，国家赔偿一般包括行政赔偿、刑事赔偿。[1]最高人民法院公布的2015年作出国家赔偿决定涉及的侵犯公民人身自由权的赔偿标准，具体数额为每日219.72元。[2]2017年5月，聂树斌申请412万元国家赔偿，此前已索得119万，部分申请已被驳回。二、国家赔偿费国家赔偿是1995年实施《国家赔偿法》之后，由国家对行使公权力的侵权行为造成的损害后果承担赔偿责任的活动。而国家赔偿金则是以货币形式支付赔偿金额的一种赔偿方式，也是国家赔偿的主要方式。三、国家赔偿费用组成与标准按照我国的《国家赔偿法》规定，主要有行政赔偿和刑事赔偿两种国家赔偿。赔偿金计算标准有三方面：(一)、侵犯公民人

2023-06-03

439人看过
辞职
辞职报告应该包括哪些内容？

本文介绍了劳动者提交辞职报告的注意事项，包括在申请书标题中写明辞职申请书的名称，在第一个行中间位置写明辞职原因，正文内容表达感激之情或提出个人要求，最后签署姓名和注明提交日期等。如果劳动者想要提交辞职报告,他们需要首先在申请书的标题中写出辞职申请书的名称,然后在申请书的第一个行中间位置写上辞职申请书的名称。接下来,他们需要写明辞职的原因,以及表达感谢领导培养的感激之情或提出个人要求等正文内容。最后,他们需要在申请书中签署自己的姓名,并注明提交辞职申请的具体日期。离职申请书写作技巧根据我国《劳动合同法》规定，劳动者提前30日以书面形式通知用人单位，可以解除劳动合同。而劳动者在试用期间提前3日通知用人单位，可以解除劳动合同。因此，对于离职申请书，我们需要遵循相关法律规定，确保申请的真实性和合法性。在撰写离职申请书时，劳动者应当注意以下几点：首先，要明确告知用人单位自己即将离

2023-09-04

185人看过
财产损失
工程质量事故处理报告包括哪些主要内容

住房和城乡建设主管部门接到事故报告后，应当按照下列规定上报事故，并通知公安、监察机关等有关部门：1。重大、重大、特别重大事故逐级上报国务院住房和城乡建设主管部门，一般事故逐级上报省人民政府住房和城乡建设主管部门，必要时可以越级上报事故。2、住房和城乡建设主管部门上报事故的，应当同时向同级人民政府报告；国务院住房和城乡建设主管部门接到重大和特别重大事故报告后，应当立即向国务院报告。3、住房和城乡建设主管部门逐级上报事故时，每级上报时间不得超过2小时。4、事故报告应包括以下内容：（1）事故发生的时间、地点、项目名称和项目单位名称；（2）事故发生的简要、伤亡人数（包括下落不明人数）和初步估计的直接经济损失；（3）事故的初步原因；（4）事故发生后采取的措施和事故控制；（5）事故报告单位、联系人及联系方式；（6）其他应报告的情况。事故报告后出现新情况，以及事故发生之日起30日内伤亡人数发生变化的，应

2023-08-07

458人看过
审计报告
验资报告与审计报告包括了哪些内容

一、验资报告验资报告主要包括下列要素：(一)标题；(二)收件人；(三)范围段；(四)意见段；(五)说明段；(六)附件；(七)注册会计师的签名和盖章；(八)会计师事务所的名称、地址及盖章；(九)报告日期。验资报告的标题应当统一规范为“验资报告”。验资报告的收件人是指注册会计师按照业务约定书的要求致送验资报告的对象，一般是指验资业务的委托人。验资报告应当载明收件人的全称。验资报告的范围段应当说明审验范围、出资者和被审验单位的责任、注册会计师的责任、审验依据和已实施的主要审验程序等。验资报告的意见段应当说明已审验的被审验单位注册资本的实收情况或注册资本及实收资本的变更情况。对于变更验资，注册会计师仅对本次注册资本及实收资本的变更情况发表审验意见。验资报告的说明段应当说明验资报告的用途、使用责任及注册会计师认为应当说明的其他重要事项。对于变更验资，注册会计师还应当在验资报告说明段中说明对以前注册资

2023-03-26

426人看过

法律综合知识
环境影响报告书包括哪些内容和内容

一、环境影响报告书包括哪些内容和内容1．建设项目概况；2．建设项目周围环境现状；3．建设项目对环境可能造成影响的分析、预测和评估；4．建设项目环境保护措施及其技术、经济论证；5．建设项目对环境影响的经济损益分析；6．对建设项目实施环境监测的建议；7．环境影响评价的结论。二、建设项目环境影响报告书基础资料不实，如何处罚？建设项目环境影响报告书存在基础资料明显不实，内容存在重大缺陷、遗漏或者虚假，环境影响评价结论不正确或者不合理等严重质量问题的，由设区的市级以上人民政府生态环境主管部门对建设单位处五十万元以上二百万元以下的罚款，并对建设单位的法定代表人、主要负责人、直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五万元以上二十万元以下的罚款。接受委托编制建设项目环境影响报告书的技术单位违反国家有关环境影响评价标准和技术规范等规定，致使其编制的建设项目环境影响报告书存在基础资料明显不实，内容存在重大缺陷

2023-08-01

111人看过
民事行为能力
合同基本内容包括哪些部分

一、合同的内容包括哪些根据《民法典》第四百七十条规定，合同的内容由当事人约定，一般包括下列条款：(一)当事人的姓名或者名称和住所；(二)标的；(三)数量；(四)质量；(五)价款或者报酬；(六)履行期限、地点和方式；(七)违约责任；(八)解决争议的方法。当事人可以参照各类合同的示范文本订立合同。二、五证不全的房子合同受法律保护吗根据《民法典》规定，开发商五证不全的，合同有没有效要依据具体情况而定。如果是真实意思表示，不违反法律强制性规定和公序良俗的，具有法律效力。《中华人民共和国民法典》第一百四十三条【民事法律行为有效的条件】具备下列条件的民事法律行为有效：（一）行为人具有相应的民事行为能力；（二）意思表示真实；（三）不违反法律、行政法规的强制性规定，不违背公序良俗。三、民法典的准合同是什么意思准合同是带有先决条件的合同。该先决条件是指决定合同要件成立的条件。如：许可证落实问题、外汇筹集、待

2023-04-12

84人看过
法律综合知识
医疗病历包括哪些部分内容

一、医疗病历包括哪些部分内容医疗病历是指医务人员在医疗活动过程中形成的文字、符号、图表、影像、切片等资料的总和，包括门（急）诊病历和住院病历。其既包括了通常我们认识的病历文本，还包括CT、核磁等胶片资料，介入手术录像，病理切片等资料。医疗病历主要包括以下部分内容：1．病患的基本信息：包括病患的姓名、性别、年龄、身份证号、联系方式等。2．病史资料：包括病患的主诉、现病史、既往史、个人生活史、婚育史、家族史等。3．诊疗资料：包括医生对病患的诊断、治疗建议、手术记录、病理检查报告等。4．药品使用记录：包括病患使用的药品名称、剂量、使用方法等。5．检查报告：包括各种检查报告，如心电图、B超、X光等。6．费用明细：包括病患住院期间的费用明细，如床位费、治疗费、药品费等。7．其他相关资料：如医生的医嘱、护理记录等。医疗病历是医疗活动的真实记录，对于病患的诊疗和康复具有重要的参考价值。同时，医疗病历也可

2023-12-06

168人看过
身份证
工伤事故调查报告书包括哪些内容?

公司在发生了用工安全事故以后不能坐以待毙的，其实公司也更应该注重对此次安全事故进行一个全面的调查，并将调查的结果以书面的形式递交给当地的工伤认定机构的，如果不调查清楚原因，很难避免以后再发生类似事故的。可能有些职工个人也比较好奇工伤事故调查报告书包括哪些内容?工伤事故调查报告书包括哪些内容?报告事故应当包括下列内容：(1)事故发生单位概况(2)事故发生的时间、地点以及事故现场情况(3)事故的简要经过(4)事故已经造成或者可能造成的伤亡人数(5)已经采取的措施(6)其他应当报告的情况xx单位工伤事故报告兹有xx县xx中学职工xx，女，汉族，年月日生，身份证号码：xxxxxxx,xx年7月参加工作，中学一级教师，职务为副校长，分管教学，语文骨干教师，任初三年级1xx班、1xx班语文课，每周每班5节课。因x年x月x日星期二早上6:30，副校长照常到教学区视察学生，招呼学生食用营养餐，坐班上课，开

2023-06-04

477人看过

建筑工程索赔
工程索赔内容分类

一、工程索赔内容分类（1）索赔目的分类:工期索赔：工期索赔是承包商向业主要求延长施工的时间，是原定的工程竣工日期顺延一段合理时间。经济索赔：经济索赔就是承包商向业主要求补偿不应该由承包商自己承担的经济损失或额外开支，也就是取得合理的经济补偿。（2）索赔处理分类：单项索赔：单项索赔就是采取一事一索赔的方式，即在每一件索赔事项发生后，报送索赔通知书，编报索赔报告书，要求单项解决支付，不与其他的索赔事项混在一起。综合索赔：综合索赔又称总索赔，俗称一揽子索赔。即对整个工程（或某项工程）中所发生的数起索赔事项，综合在一起进行索赔。也是总成本索赔，它是对整个工程（或某项目工程）的实际总成本与原预算成本之差额提出索赔。（3）索赔对象分类：索赔是指承包商向业主提出的索赔。二、建筑工程索赔怎么计算一、总费用法计算出索赔工程的总费用，减去原合同报价，即得索赔金额。这种计算方法简单但不尽合理，因为实际完成工程的

2023-06-07

182人看过
工资
劳动合同工资组成部分内容有哪些

劳动合同工资组成部分内容为：劳动合同工资构成的内容有计时工资；计件工资；奖金；津贴和补贴；加班加点工资；特殊情况下支付的工资。因病、工伤、产假、计划生育假、婚丧假、事假、探亲假、定期休假、停工学习、执行国家或社会义务等原因按计时工资标准或计时工资标准的一定比例支付的工资。根据《工资支付暂行规定》第七条，工资必须在用人单位与劳动者约定的日期支付。如遇节假日或休息日，则应提前在最近的工作日支付。工资至少每月支付一次，实行周、日、小时工资制的可按周、日、小时支付工资。一、劳动者和用人单位签订劳动合同时需要注意的四个问题有哪些一是用人单位的合法性。在签订劳动合同时，应仔细查看用人单位是否经过法定部门登记、备案及注册登记、备案的有效期限，不然，有可能出现所签订的劳动合同是一份无效合同的问题。二是合同内容的合法性。劳动合同必须的条款有：用人单位名称、住所和法定代表人或负责人姓名；求职者姓名、住址和有效

2023-02-27

422人看过
业主
承包商施工索赔的内容有哪些，业主反索赔的内容有哪些

一、承包商施工索赔的内容有哪些1、不利的自然条件与人为障碍引起的索赔。这类障碍或条件指一个有经验的承包商无法合理预见到的并在施工中发生了的，增加了施工的难度并导致承包商花费更多的时间和费用。2、工期延长和延误索赔。它包括工期索赔和费用索赔两方面，应分别编制，因为这两方面索赔不一定同时成立。凡纯属业主和工程师方面的原因造成的工期的拖延，不仅应给承包商适当地延长工期，还应给予相应的费用补偿。3、加速施工的索赔。有时业主或工程师会发布加速施工指令（其原因应非承包商的任何责任和原因引起），会导致施工成本增加，引起索赔，此按FIDIC合同条款规定，可采取奖励方法解决施工的费用补偿，激励承包商克服困难，提前（或按时）完工。4、因非承包商的任何责任和原因引起施工临时中断和工效降低引起索赔。5、业主不正当地终止工程而引起索赔。6、业主风险和特殊风险引起索赔。7、物价上涨引起索赔。8、拖欠支付工程款引起索赔

2023-02-24

85人看过
工程总承包
工程建筑项目的报建内容包括哪些?

建筑,项目,工程,敷设,投资,通称工程建筑项目是指各类房屋建筑、土木工程、设备安装、管道线路敷设、装饰装修等固定资产投资的新建、扩建、改建以及技改等建筑项目，通称为工程建筑项目。凡在我国境内投资兴建的工程建筑项目，都必须实行报建制度，接受当地建筑行政主管部门或其授权机构的监督管理。一、建筑企业申请资质都需要什么条件建筑业企业，是指从事土木工程、建筑工程、线路管道设备安装工程、装修工程的新建、扩建、改建活动的企业。建设部《建筑业企业资质管理规定》明确：建筑业企业应当按照其拥有的注册资本、净资产、专业技术人员、技术装备和已完成的建筑工程业绩等资质条件申请资质，经审查合格.取得相应等级的资质证书后，方可在其资质等级许可的范围内从事建筑活动。二、工程总承包监督和管理办法在征求意见稿由住房和城乡建设主管部门指导和监督工程总承包活动，由投资主管部门监督管理投资项目的审批、核准、备案基础上，进一步细化了

2023-06-26

129人看过

业主
承包商向业主索赔包括哪些内容

承包商向业主的索赔包括以下内容：业主未能及时向承包商提供指令或指令错误；业主未按合同时间提供图纸；业主延期开工或暂停施工；业主没有完全履行告知义务导致地址条件发生变化；业主对工程质量的检验影响施工正常进行；业主没有按照合同时间支付工程预付款和进度款；业主供应的材料设备不合格。一、工程监理责任怎么界定工程监理责任界定如下：1、工程监理责任范围：工程监理责任的范围主要应涵盖两个方面：其一必须是涉及工程本身，现场管理有别于工程管理，前者为承包商责任范围，后者为监理责任区间，凡与工程本身无关的责任事故，若追究监理企业或者监理人员的责任是没有依据的。其二，必须涉及工程质量，因为业主是工程质量的第一责任人，工程监理企业作为社会中介服务组织，其权力、责任和义务是受业主委托而派生的，任何监理企业不可能超出业主委托职责之外而产生新的权力和义务。2、工程监理责任依据：监理企业责任依据主要来源于法律法规的规定和

2023-06-22

230人看过
违约金
建设单位索赔的内容包括了哪些

反索赔是指建设单位(业主)向施工单位(承包商)提出的索赔。建设单位向施工单位索赔的主要途径：一是减少或防止可能产生的索赔;二是反索赔，对抗(平衡)施工单位的索赔要求。建设单位向施工单位提出索赔的内容包括：1.工期延误反索赔指工期延误属于施工单位责任时，建设单位对施工单位进行索赔，即由施工单位支付延期竣工违约金。建设单位在确定违约金的费率时，一般要考虑以下因素：建设单位盈利损失;由于工期延长而引起的贷款利息增加;工程拖期带来的附加监理费;由于本工程拖期竣工不能使用，租用其他建筑时的租赁费等。2.施工缺陷索赔指施工单位的施工质量不符合施工技术规程的要求，或使用的设备和材料不符合合同规定，或在保修期未满以前未完成应该负责补修的工程时，建设单位有权向施工单位追究责任。如果施工单位未在规定的期限内完成修补工作，建设单位有权雇佣他人来完成工作，发生的费用由施工单位承担。3.对指定分包人的付款索赔指工程

2023-06-15

74人看过