合同索赔是什么意思，合同索赔的成立条件-法师兄

合同索赔是什么意思，合同索赔的成立条件

来源：互联网时间： 2022-10-10 06:31:29 218 人看过

合同索赔指的是在合同履行过程中出现一方存在违约，另外一方有权要求按照合同约定进行赔偿的行为。合同索赔分为费用索赔、工期索赔以及费用工期索赔三种。合同索赔的成立条件的有正当的索赔理由与证据。

一、合同索赔是什么意思

合同索赔是指合同一方违背了合同中相关约定或者没有履行合同义务而需要向另一方支付金钱。

合同索赔的重要前提条件是合同双方存在对方的违约行为和事实且发生了应由对方承担的责任与风险导致的损失。它又可以分为费用索赔、工期索赔及费用工期索赔。简言之，合同当事人对合同执行过程中非己方的原因而受到的对合法权利的侵害以及由于侵害而造成损失均可要求合同的另一方对自己的损失予以补偿或者赔偿。

二、合同索赔的成立条件

当合同一方向另一方提出索赔时，应有正当的索赔理由和有效证据，并应符合合同的相关约定。合同的索赔需要满足成立的条件是：正当的索赔理由；有效的索赔证据；在合同约定的时间内提出。

根据《民法典》第五百八十三条：

当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，在履行义务或者采取补救措施后，对方还有其他损失的，应当赔偿损失。

第五百九十二条：当事人都违反合同的，应当各自承担相应的责任。

当事人一方约造成对方损失，对方对损失的发生有过错的，可以减少相应的损失赔偿额。

三、合同索赔属于什么行为

合同索赔是属于经济补偿行为，而不是惩罚，索赔属于正确履行合同的正当权利要求。索赔方所受到的损害，与索赔方的行为并不一定存在法律上的因果关系。导致索赔事件的发生，可以是一定行为造成，也可能是不可抗力事件引起，可以是对方当事人的行为导致的，也可能是任何第三方行为所导致。索赔在一般情况下都可以通过协商方式友好解决，若双方无法达成妥协时，争议可通过仲裁解决。

《中华人民共和国民法典》：第八章　违约责任　　第五百八十三条　当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，在履行义务或者采取补救措施后，对方还有其他损失的，应当赔偿损失。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多法律综合知识相关文章

不可抗力
合同索赔属于什么行为

合同索赔是属于经济补偿行为,而不是惩罚,索赔属于正确履行合同的正当权利要求。索赔方所受到的损害,与索赔方的行为并不一定存在法律上的因果关系。导致索赔事件的发生,可以是一定行为造成,也可能是不可抗力事件引起,可以是对方当事人的行为导致的,也可能是任何第三方行为所导致。索赔在一般情况下都可以通过协商方式友好解决,若双方无法达成妥协时,争议可通过仲裁解决。一、医疗纠纷举证责任怎么划分1、协商。医患双方就赔偿问题进行协商，达成一致意见，双方签订协议书，可以办理公证或律师见证，并报卫生行政主管部门备案。2、申请卫生行政部门处理。当事人应当提出书面申请，并在知道或应当知道身体健康受到损害之日起1年内提出。3、向人民法院起诉。医疗纠纷可以不向卫生行政部门申请处理，直接向人民法院提起诉讼，以侵权为案由的，诉讼时效为1年，以违约为案由的，诉讼时效为2年，均自知道或应当知道自己的权益受到侵害之日起计算。4、调

2023-03-08

247人看过
业主
建筑合同索赔中是否可以索赔利润

《合同书》第一百一十三条规定：“当事人一方不履行合同义报告团或者履行合同义务不符合约定，给对方造成损失的，损失赔偿额应当相当于因违约所造成的损失，包括合同履行后可以获得的利益，但不得超过违反合同一方订立合同时预见到或者应当预见到的因违反合同可能造成的损失。”这里的“包括合同履行后可以获得的利益”主要是指利润损失。在实践中，因不能提供服务或商品而造成的利润损失可能远远超过因延误履行而造成的误期损害赔偿的数额。因此，从原则上说，建筑合同索赔费用中是可以包括利润。在索赔实践中，不同性质的索赔，利润的成功率是不一样的。一般说，由于工程范围的变更（如计划外的工程，或大规模的工程变量）和施工条件变化引起的索赔，是可发列入利润的，即有权获得利润索赔。对于工程延误，如果该延误（或工程暂时停工）是由业主方面的责任发生的；以及业主自行解除合同（terminationnbsp;fornbsp;conveienc

2023-06-05

104人看过
业主
在建筑合同案件中索赔的证据是什么

1。招标文件、合同文本及附件、其他各类合同（备忘录、修正案等）、经业主批准的项目实施计划、各种工程图纸（含图纸修改说明）、技术规范等；承包商的报价文件，包括各种工程预算及其他作为报价依据的资料，如环境调查资料、标前会、澄清会资料等。2通信（信件、电子邮件等）。如业主的变更令、各类批准函、通知、对承包商问题的答复等，需要注意的是，协商性和意向性信函不能作为变更令或合同变更文件。在合同执行过程中，承包人应及时取得业主和工程师的口头指示、传真、电子邮件等书面证据，以及对工程问题的处理意见。信的信封也应该密封。信封上的邮戳记录了信件的确切收发日期，以此作为证明。三。各种会议记录。在授标前的标前会和澄清会上，业主对承包商问题的书面答复，或双方签署的会谈纪要；在合同执行过程中，业主，工程师和承包商定期召开会议，研究实际情况，作出决议或决定。他们可以补充合同。但是，会谈纪要必须经各方签字方可生效。4施工

2023-05-07

402人看过
直系亲属
医疗事故索赔是什么意思

医疗事故索赔的意思主要指的就是发生了医疗事故之后，当事人要求医疗机构进行赔偿。这样的一种赔偿肯定是确定成为医疗事故，医疗事故的确定需要由专门的主管部门来确定。根据我国《执业医师法》第三十八条的规定，医师在医疗、预防、保健工作中造成事故的，依照法律或者国家有关规定处理。一、医疗事故的赔偿规定是什么？1、根据《医疗事故处理条例》第四十八条的规定，已确定为医疗事故的，卫生行政部门应医疗事故争议双方当事人请求，可以进行医疗事故赔偿调解。调解时，应当遵循当事人双方自愿原则，并应当依据本条例的规定计算赔偿数额。经调解，双方当事人就赔偿数额达成协议的，制作调解书，双方当事人应当履行；调解不成或者经调解达成协议后一方反悔的，卫生行政部门不再调解。2、根据《医疗事故处理条例》第四十九条的规定，医疗事故赔偿，应当考虑下列因素，确定具体赔偿数额：（一）医疗事故等级；（二）医疗过失行为在医疗事故损害后果中的责任程

2023-03-01

145人看过

预付款
签订施工索赔合同时应注意什么

1、签订建设工程索赔合同应注意的问题。索赔事件发生后，承包人必须在合同规定的时间内提出索赔。2。承包人必须按照合同约定的程序办理，否则可能丧失债权利益的实现。实现施工索赔的关键是承包商提供的证据是否充分。4。施工索赔是一种单方索赔，经对方签字后成为工程签证。如果双方未能达成协议，诉讼是施工索赔的最后救济。第二，合同当事人提出工程索赔的证据是什么？索赔证据是索赔成功的关键。只有保存完整的原始资料，才能将每一索赔项目分为初步设计图、施工图或设计变更图、业主的书面指示、谈判记录和信函文件或周会纪要、增加费用或费用的原始合同，并将单位实物照片等整理成证据，以证明索赔成功，从而争取索赔成功。施工索赔的证据如下：1。招标文件、招标文件、中标通知书、工程预算、工程量清单、施工合同及附件、工程图纸、技术规范、设计文件及有关技术资料、经发包人批准的施工组织设计文件、开工报告、，工程竣工质量验收报告。2。工程

2023-05-02

211人看过
证人证言
合同不成立租客损坏索赔怎么处理

一、合同不成立租客损坏索赔怎么处理出租人可以通过法律途径追偿的，就必须收集好相关的证据资料，以便在法院庭审时，通过充分确切的证据资料赢得官司。出租人在准备向法院立案起诉时，可以准备下列诉讼证据:1、书证。如房屋租赁合同、房屋无损入住确认书、房屋损害确认书等所有与房屋租赁纠纷相关的书证。2、证人证言。如目击者的证词。3、录音录像及电子数据资料。如电话录音，微信录音、房屋损坏照片、聊天记录等等。4、鉴定结论。可以请物价局等相关鉴定部门进行定损鉴定，形成鉴定结论，以便向租客索偿。租赁损毁至租客受伤的，双方根据过错大小承担赔偿责任在租赁物损毁时，租客不愿赔偿的一个常见原因就是，租赁损毁致使租客受了伤，其认为不但不需要赔偿，还有权向出租人索取相应的人身损害赔偿。但事实不是都是这样的，租赁物损毁至租客受伤，究竟谁该承担赔偿责任，应该根据双方过错的大小承担相应的赔偿责任。当租赁物存在质量问题或安全隐患的

2023-06-17

113人看过
保全
施工合同索赔时效的作用是什么

1。督促权利人行使权利。”法律不保护“睡懒觉的人”，请求权限制是由其本质决定的，请求权限制是一种限制制度。其功能类似于民法上的诉讼时效。也就是说，债权人超过法定期限不主张自己的权利的，诉讼权利消灭，人民法院不再强制保护被保护人的权利。这样才能促使债权人积极行使权利，这也是债权限制的功能所在。索赔限制具有平衡业主和施工承包商利益的功能。在施工合同索赔中，业主通常是被索赔方。与施工承包商相比，业主对施工过程的参与和熟悉程度相对较浅，施工记录也相对简单。由于索赔事件（如因发包人指示错误导致连续浇筑混凝土施工异常中断，施工缝费用将额外增加；有经验的承包商无法预见的不利自然条件（如地下水位异常）往往持续很短时间之后很难恢复。情况发生变化后，业主很难找到确凿的证据来确认责任，也很难准确评估所发生的费用数额。因此，如果允许承包人无期限隐瞒索赔意图，将对业主不利。索赔限制平衡了业主和承包商的利益。一方面，

2023-05-07

335人看过
交通事故保险理赔
装修合同的索赔事项

1、索赔事件发生7天内，索赔方向被索赔方发出要求索赔的通知书；2、索赔方在发出索赔意向后7天内，向被索赔方提交全部和详细的索赔资料；3、被索赔方在接到索赔资料后7天内给予书面答复或要求索赔方进行一步补充索赔理由和证据，被索赔方在7天内未作答复，则视为该项索赔已被认可。一、承包方可以按什么程序向发包方索赔承包方可按以下程序向发包方索赔：首先在索赔事件发生后向工程师发出索赔意向通知；然后向工程师提出索赔报告及有关资料；工程师在收到上诉资料后给予答复，或要求承包人进一步补充索赔理由和证据；最后再向工程师送交最终的索赔报告。二、农村房屋保险理赔多长时间到账大公司的话可能两天内可以到账，小公司的话可能时间会长一点，不过保监会要求保险理赔最长30天内必须到账。新《保险法》第二十三条规定，保险事故发生后，投保人、被保险人或受益人提出索赔时，保险公司如果认为需补交有关证明和资料，应当及时一次性通知对方；1

2023-03-07

467人看过

辞退
合同期被辞退索赔标准是什么

合同期被辞退索赔标准是根据《劳动合同法》第四十七条“经济补偿按劳动者在本单位工作的年限，每满一年支付一个月工资的标准向劳动者支付。六个月以上不满一年的，按一年计算；不满六个月的，向劳动者支付半个月工资的经济补偿。第八十七条用人单位违反本法规定解除或者终止劳动合同的，应当依照本法第四十七条规定的经济补偿标准的二倍向劳动者支付赔偿金。一、《劳动合同法》中的有关规定第三十九条劳动者有下列情形之一的，用人单位可以解除劳动合同：(一)在试用期间被证明不符合录用条件的；(二)严重违反用人单位的规章制度的；(三)严重失职，营私舞弊，给用人单位造成重大损害的；(四)劳动者同时与其他用人单位建立劳动关系，对完成本单位的工作任务造成严重影响，或者经用人单位提出，拒不改正的；(五)因本法第二十六条第一款第一项规定的情形致使劳动合同无效的；(六)被依法追究刑事责任的。第四十六条有下列情形之一的，用人单位应当向劳动

2023-06-24

398人看过
意外事件
工程合同索赔中应注意的问题

工程合同索赔需要多方面的知识和实践经验，需要做大量的工作，在实际工作中应主要做到以下几点：（1）认真履行合同，搞好工程建设。这是索赔成功的前提。如果性能不够好，业主和工程师将对工期和质量不满意。在这种情况下，即使承包商有充分的理由，索赔也很难成功。（2）熟悉合同文件，充分展示索赔权利。提出索赔，首先要有索赔权，即索赔有合同基础。如果你不能证明自己有权索赔，无论你遭受多大的损失，你都无权得到赔偿。因此，你方应熟悉所有合同文件并引用合同条款，以确立你方索赔的权利。（3）采取正确的方法，提出合理的要求。在索赔工作中，我们要树立实事求是的作风，不要要求过高的价格。为了获得工期的延长，有必要利用网络技术“关键路径法”计算工期延长天数。为了获得经济补偿，最好采用“实际成本法”来计算索赔金额。（4）及时提出索赔并准备索赔文件（报告）。索赔应在合同规定的期限内提出。否则，业主有权不予考虑。FIDIC合同条

2023-05-07

64人看过
法律综合知识
承包人施工索赔成立条件

一、承包人施工索赔成立条件承包人施工索赔成立条件有：1.与合同相比较，已经造成了实际的额外费用或工期损失。2.造成费用增加或工期损失的原因不是由于承包商的过失。3.按合同规定，不应由承包商承担的风险。4.承包商在事件发生后的规定时限内提出了书面索赔的意向通知。二、工程索赔分为哪几类1.工程延误索赔。因发包人未按合同要求提供施工条件，如未及时交付设计图纸、施工现场、道路等，或因发包人指令工程暂停或不可抗力事件等原因造成工期拖延的，承包人对此提出索赔。这是工程中常见的一类索赔。2.工程变更索赔。由于发包人或监理工程师指令增加或减少工程量或增加附加工程、修改设计、变更工程顺序等，造成工期延长和费用增加，承包人对此提出索赔。3.合同被迫终止的索赔。人或承包人违约以及不可抗力事件等原因造成合同非正常终止，无责任的受害方因其蒙受经济损失而向对方提出索赔。4.工程加速索赔。发包人或工程师指令承包人加快施

2023-01-09

124人看过
书面合同
合同缺失是否影响索赔？

双方没有合同能起诉的。未签订书面合同，但如果双方口头协商一致的，属于口头合同，合同也是有效的。如果在合同履行中发生纠纷，可以到法院起诉解决。最好提供录音或者录像证据，还有原告和对方有履行该合同来往的票据等证据，有经济纠纷了，带着证据可以去法院起诉对方。按实际情况，即使没有合同，但有其它证据能证明合同的事实的，可以按相关法律规定进行。没有合同算承包吗没有合同如果有别的证明也可以算承包。承包准确地说应是承包经营管理，是指企业与承包者之间订立承包经营合同，将企业的“经营管理权”全部或部分在一定期限内交给承包者，由承包者对企业进行经营管理，并承担经营风险及获取企业收益的行为。承包经营期间，合营企业的负债余额不得超过当年承包利润的总额。《中华人民共和国民法典》第四百六十五条：依法成立的合同，受法律保护。依法成立的合同，仅对当事人具有法律约束力，但是法律另有规定的除外。

2023-07-01

347人看过

仲裁庭
故意不签合同索赔难获支持

般情况下，职工在离职时，提出单位没有与自己签订劳动合同，到仲裁委申请仲裁，单位十有八九就会被判赔偿双倍工资。但是，如果是单位里主管人事的职工，单位其他职工的劳动合同都要他来管理和签订，他却在离职时提出单位没有跟他签合同，要求双倍工资，很可能不会获得支持。职工：就任副总主管人事离职要求双倍工资2009年5月，张某经人介绍到北京某文化娱乐有限公司担任常务副总经理。公司董事长祝某跟她口头约定，工资为税后年薪50万。张某所在的公司是由一家香港公司控股，董事长祝某常年在香港办公，偶尔才到内地公司视察，公司的人事、财务等具体事务都交由张某打理。从张某入职以来，公司的全部行政管理人员和业务人员的劳动合同，均由其代表公司予以签订，该公司现有的二十几位职工，均与公司签署了劳动合同，合同上均有张某的亲笔签名。去年4月，董事长祝某派来了另一名常务副总经理，协助张某管理公司的事务，张某认为公司此举是对她的不信任，

2023-06-09

94人看过
合同条款
工程索赔的种类规定是什么意思

工程索赔的种类规定的意思就是将工程索赔的具体情形进行类型的划分并加以规定，工程索赔的种类具体如下：(1)按索赔的目的分：有工期延长索赔和费用损失索赔，前者是由于非承包商方面的原因造成工程延期；后者是因发生索赔事件，承包商向业主提出的费用损失的索赔。(2)按索赔的合同依据分：有合同内索赔和合同外索赔，前是可在合同条款内找到索赔依据的，这类索赔争议少，监理工程师可全权理；后者是在合同条款内很难找到直接依据，但承包商可通过普通法律和己的经验来实现。此项索赔由业主决定是否赔偿，监理工程师无权决定。述有一种叫道义索赔，这种索赔是承包商对标价估计不足，在克服了巨大困难而蒙受重大损失并完成了合同规定的施工任务后，向业主提出的优惠性质的索赔。(3)按索赔处理方式分：有单项索赔和总索赔，前者是在一项索赔事件发生后的有效期间内，立即进行的索赔；后者是承包商在竣工之前，综合各项索赔的总索赔。一、提出索赔的依据有

2023-03-28

468人看过