怎样控制拖延工期的违约责任?
来源:法律编辑整理 时间: 2023-03-12 21:23:11 119 人看过

避免工期拖延的违约责任应注意对开工日期和竣工日期进行明确约定,注意对工期拖延的免责条款进行明确约定,注意对工期拖延违约责任的承担进行明确约定。

一、土建合同的问题应该注意什么事项

一、签订合同时应当审查施工合同主体;二、注意约定合理的付款方式;三、工期和工期调整的约定技巧当事人在约定工期调整的时候,应当明确,对于施工方递交的工期调整报告,发包方应当在几日内回复,如不回复视为认可。四、签订建设施工合同时应注意的其他问题1、质量条款不应采取主观标准质量条款通常包括“质量等级”、“验收标准”、“特殊标准”的约定。2、多种方式结合约定承包范围承包范围条款应当通过结合“文字描述”、“施工图纸”、“工程量清单”、“界面划分”多种方式进行约定。3、违约责任应当约定具体违约责任的约定方式有:“概况性约定”、“具体约定”两种方式。建议对于主要义务分别做具体的约定,不要使用概况性约定。此外,违约责任条款还要明确具体的责任方式,比如违约金的计算、违约行为与施工企业权利的衔接等。

二、签订装修合同有哪些注意事项

一承包方资格审查

作为发包方,为预防欺诈,应了解承包方主要的情况:

1、确认承包方的主体资格是否真实与合法,是否是经过工商行政管理机关核准登记的企业法人,是否具有从事民用建筑装饰装修工程的资质,资质等级符合本次施工的要求。

2、确认签约人的资格,若是委托代理人是否具有授权委托书。

3、了解承包方的经营范围、社会信誉等以确定其履约能力,必要时可以去参观发包方正在施工的装修现场。

二材料

在合同中关于材料应进行详细的约定,如可约定由承包人提供的材料、设备,承包人应在材料运到施工现场前通知发包人,并接受发包人检验。

承包方提供的材料和设备质量必须符合国家标准,有质量检验合格证明,同时必须符合国家环保标准。若承包方提供的材料和设备不符合标准,应当立即更换和重做。

三工期

在合同中,应对工期进行明确的约定,承包方应按期完成工程。如果因发包人未按约定完成其应负责的工作而影响工期的,工期应当顺延。但如因承包人责任不能按期开工或无故中途停工而影响工期的,工期不顺延。

四质量

装修合同中,作为承包方,应注意对承包事项的基本信息进行准确、详细约定,应严格按照设计图纸和质量标准施工。

1、对于产品质量标准应进行明确约定,按国家制定的施工及验收规范为质量评定验收标准,以避免产品质量标准方面发生争议。

2、承包方应严格按照工程建设强制性标准和其他技术标准施工,按照发包方认可的设计、施工方案和做法说明完成工程,确保质量。

五检验

为保障发包方的合理利益,应在合同中明确约定,对隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续。

装修合同应约定,工程竣工后,承包方应通知发包方验收,发包方在合理时间内组织验收,并办理验收移交手续。如果发包方不能在规定时间内组织验收,及时通知承包方另行安排时间验收。若发包方在验收时发现不符合质量标准的,可要求承包方赔偿或返工。

三、需要注意哪些事项

1、准备收集固定导致工期延误的事实证据,比如变更设计工程量增加、质量标准提高、施工图纸没有到位、开工延迟、指令错误、拖延验收隐蔽工程等事实;

2、这些事实与工期延误之间具有因果关系,即拖延的事实必须在关键线路上;

3、顺延的具体天数,承包人在办理工期签证时,特别注意应该特别记载工期顺延天数,否则一旦争议,承包人举证难度增加。

声明:该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误,请通过反馈渠道提交信息, 我们将及时处理。【点击反馈】
律师服务
2025年01月29日 19:04
你好,请问你遇到了什么法律问题?
加密服务已开启
0/500
更多免责条款相关文章
  • 拖欠工程款违约责任
    1、支付违约金;这个必须在合同中进行明确定约定,否则无法计算违约金具体数额。2、支付拖欠工程款部分的利息,如果没有约定违约金的,只能根据法律规定要求其支付拖欠款部分的利息。如果合同对利息有约定的,按照约定,没有约定的按照同期银行贷款利息计算。对利息的计算日期问题,根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十七条规定,当事人对欠付工程价款利息计付标准有约定的,按照约定处理;没有约定的,按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计息。第十八条规定,利息从应付工程价款之日计付。当事人对付款时间没有约定或者约定不明的,下列时间视为应付款时间:(1)建设工程已实际交付的,为交付之日。(2)建设工程没有交付的,为提交竣工结算文件之日。(3)建设工程未交付,工程价款也未结算的,为当事人起诉之日。一、未结算的工程怎么办建筑工程完工之后不给结算工程款首先向该单位出具请款申请,申请文
    2023-03-24
    494人看过
  • 迟延付款的违约责任
    法律综合知识
    迟延付款的违约责任:双方在合同中对迟延付款应该承担怎样的违约责任有详细的约定的,违约的一方应该按照合同的约定承担违约责任。如果没有约定的,因违约方延迟付款给一方造成损失的可要求违约方对损失进行赔偿。迟延付款的违约责任的法律依据《民法典》第五百八十二条?履行不符合约定的,应当按照当事人的约定承担违约责任。对违约责任没有约定或者约定不明确,依据本法第五百一十条的规定仍不能确定的,受损害方根据标的的性质以及损失的大小,可以合理选择请求对方承担修理、重作、更换、退货、减少价款或者报酬等违约责任。《中华人民共和国民法典》:第二十一章 保管合同  第九百零二条 有偿的保管合同,寄存人应当按照约定的期限向保管人支付保管费。\n  当事人对支付期限没有约定或者约定不明确,依据本法第五百一十条的规定仍不能确定的,应当在领取保管物的同时支付。
    2022-06-26
    264人看过
  • 二手房过户延期违约责任
    1、卖方违约。一旦你决定延期过户了,那么卖方违约就很有可能会违约,要是真的碰到这种情况该怎么办?一般来说,在合同约定的交房时间内,二手房房东无正当理由违约,需要向购房者承担违约责任,而购房者若对房屋志在必得,可尽早起诉,将房屋进行保全。当然了,在购房者向卖方起诉的期间所产生的各种损失,也是应该由卖方来承担的。依法,购房者可要求交付房屋并赔偿损失,而损失则可参考同类房屋的租金计算。2、买方违约。在延期过户中,不仅有卖方违约的风险,与其同时,也存在着买方违约的可能性。买方违约也需要承担相应违约责任,而卖方可选择以下方法来维护自身权益:可以要求买方支付房款;要求买方支付相应利息或买卖合同中约定的违约金;解除合同,不再出售房子。一、回迁房没有按时间回迁怎么办未按约定时间交付房屋除具有法定免责事由和约定免责事由外开发商应承担逾期交房的违约责任。通常情况下,双方在合同中约定:卖方不能按期交房的,比照中
    2023-03-16
    472人看过
  • 监控工程合同违约责任有哪些?
    施工合同双方乙方为承包人,另一方为发包人,施工合同的违约责任主要是合同双方的责任:1、承包人的责任(一)工程质量不符合合同规定的,负责无偿修理或返工。由于修理或返工造成逾期交付的,偿付逾期违约金;(二)工程交付时间不符合规定,按合同中违约责任条款的规定偿付逾期违约金。2、发包人的责任(一)超过合同规定日期验收,按合同的违约责任条款的规定偿付逾期违约金。(二)不按合同规定拨付工程款,按银行有关逾期付款办法或“工程价款结算办法”的有关规定处理。(三)工程未经验收,发包人提前使用或擅自动用,由此而发生的质量或其他问题,由发包人承担责任。(四)未能按照承包合同的规定履行自己应负的责任,除竣工日期得以顺延外,还应赔偿承包人因此发生的实际损失。(五)工程中途停建、缓建或由于设计变更以及设计错误造成的返工,应采取措施弥补或减少损失,同时,赔偿承包人由此而造成的停工、窝工、返工、倒运、人员和机械设备调迁、
    2023-02-18
    472人看过
  • 房东违约责任怎么看房东故意拖延
    房东违约,可以要求房东承担的违约责任有支付违约金、赔偿损失、继续履行合同。可以先和房东协商,如果协商解决不了,就可以直接向人民法院提起诉讼。其中,提起诉讼需要携带的材料有起诉状、和房东签订的租赁合同和自己的身份证复印件。其中,起诉状需要写明自己和房东的身份信息、诉讼请求、事实和理由和可以证明的初步证据。初步证据可以是和房东的租赁合同和可以证明房东违约的材料。一、房东违约怎样处理房东违约处理情况如下:房东违约的,租房人可以要求房东按照租赁合同承担违约责任;因房东违约造成租房人损失的,租房人可以要求赔偿损失,具体赔偿金额应当根据租房人的具体损失确定。房屋租赁合同未到期,出租人终止合同的,承租人有下列权利:不同意终止合同,并要求继续履行。不要求继续履行的,可以要求退还剩余租赁期间的费用。二、房东违约怎么赔偿房东违约赔偿标准房东违约,在租赁合同约定了违约金的情形,则依据合同的约定进行赔偿。只约定了
    2023-03-30
    372人看过
  • 工程延期是否会影响承包人的违约责任?
    如果承包逾期竣工,但非承包人所造成的的,那么承包人无需承担逾期竣工的违约责任。当出现合同约定造成工期延误的原因发生时,不可以被动等待施工条件的恢复和放任损失的扩大,应该及时口头报告或联系发包人,同时积极采取对应措施,根据合同向发包人提交书面报告,表明造成工期延误的原因,取得申请工期延误的证明。这样一旦发包人要求承包人承担工期延误责任,承包人可以证明工期延误非承包人造成的,从而避免承包人承担逾期竣工的违约责任。承揽人要承担的违约责任1、标的质量的责任未按合同规定的质量交付定作物或完成工作,定作人同意利用的,应当按质论价;不同意利用的,应当负责修整或调换,并承担逾期交付的责任;经过修整或调换后,仍不符合合同规定的,定作人有权拒收,由此造成的损失由承揽人赔偿。2、标的数量的责任交付定作物或完成工作的数量少于合同规定,定作人仍然需要的,应当照数补齐,补交部分按逾期交付处理,少交部分定作人不再需要的
    2023-07-07
    110人看过
  • 开发商拖延工期违约怎么处理
    如房地产开发企业未能依照约定时间准时向业主交付商品房,则该行为可视作严重的违约行为。在这类情形中,购房者有权通过法律手段来追索开发商的违约责任。例如,当购房者已向开发商送达书面催促通告满三个月之后,开发商仍未采取有效措施实施交房行为,且无法给出合理解释时,那么购房者可依据相关法律条款合法解除购房合同。与此同时,由于开发商的违约行为所造成的所有经济损失,应由开发企业全权负责承担。另一方面,即便开发商在收到书面催促后仅用了短短的三个月便完成了房屋交接,然而购房者对这种情况仍有资格依照法律规定,请求开发商赔偿其因迟延履行义务而导致的所有时间段里面的经济损失。《商品房销售管理办法》第三十条房地产开发企业应当按照合同约定,将符合交付使用条件的商品房按期交付给买受人。未能按期交付的,房地产开发企业应当承担违约责任。因不可抗力或者当事人在合同中约定的其他原因,需延期交付的,房地产开发企业应当及时告知买受
    2024-05-01
    85人看过
  • 怎样约定逾期未付款违约责任
    一、怎样约定逾期未付款违约责任当事人可以在合同中可以约定逾期未付款怎样承担违约责任,如支付违约金或者逾期利息,双约定时要约定违约金或者利息的具体数额,这样约定才会具体。《中华人民共和国民法典》第五百八十四条【损害赔偿范围】当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定,造成对方损失的,损失赔偿额应当相当于因违约所造成的损失,包括合同履行后可以获得的利益;但是,不得超过违约一方订立合同时预见到或者应当预见到的因违约可能造成的损失。第五百八十五条【违约金】当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金,也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。约定的违约金低于造成的损失的,人民法院或者仲裁机构可以根据当事人的请求予以增加;约定的违约金过分高于造成的损失的,人民法院或者仲裁机构可以根据当事人的请求予以适当减少。当事人就迟延履行约定违约金的,违约方支付违约金后,还应当履行
    2023-04-21
    320人看过
  •  降低工期拖延违约风险的方法
    为了防止工期拖延导致的违约责任,可以明确开竣工日期并约定好工期拖延的免责条款。明确开工日期可以确保双方都清楚了解项目的截止日期,从而避免误解和争议。同时,在合同中约定工期拖延的免责条款可以有效保护承包方的利益,避免被发包方克扣工程款及要求承包方支付违约金。如果发生工期拖延,承包方应承担相关违约责任,但工期可以顺延,并且发包方应给予一定的费用补偿。为了避免工期拖延导致的违约责任,可以采取以下措施:首先,明确开竣工日期,确保双方都清楚了解项目的截止日期。如果合同约定某年某月某日起多少天工程竣工,就会带来一些问题,也会使我方陷入被动局面。如果对方没有付任何工程款,而要求你在什么时候工程要竣工,当然被动。因此,最好将开工日期定为自收到对方第一笔工程款之日起多少日竣工,如果对方延期付款,除承担相关违约责任外,工期顺延。第二、约定好工期拖延的免责条款。考虑到实践中工期拖延往往成为发包方克扣工程款及要求
    2023-11-12
    222人看过
  • 同意延期是否免除违约责任
    1、债权人同意延期债务的,不等于免除违约责任。2、债务延期后,债务人仍然违约的,债权人可以主张违约责任。3、法律依据:《中华人民共和国民法典》(1)第五百七十七条【违约责任】当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的,应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。(2)第五百八十四条【损害赔偿范围】当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定,造成对方损失的,损失赔偿额应当相当于因违约所造成的损失,包括合同履行后可以获得的利益;但是,不得超过违约一方订立合同时预见到或者应当预见到的因违约可能造成的损失。(3)第六百七十八条【借款展期】借款人可以在还款期限届满前向贷款人申请展期;贷款人同意的,可以展期。一、法院个人债务纠纷怎么处理1、法院审查借贷案件的起诉时,应当要求原告提供书面借据;无书面借据的,应提供必要的事实根据。对于不具备上述条件的起诉,裁定不予受理。2、民间
    2023-03-25
    271人看过
  • 疫情可以构成工期延误违约责任的免责事由吗
    律师解答:可以。疫情可以构成工期延误违约责任的免责事由,属于不可抗力。不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况,如台风、地震、洪水、冰雹以及非合同双方所能控制的社会异常事件。施工方因不可抗力延误工期,已履行保护义务且能提供证明的应当免除其全部或部分的责任。《中华人民共和国民法典》第五百九十条当事人一方因不可抗力不能履行合同的,根据不可抗力的影响,部分或者全部免除责任,但是法律另有规定的除外。因不可抗力不能履行合同的,应当及时通知对方,以减轻可能给对方造成的损失,并应当在合理期限内提供证明。当事人迟延履行后发生不可抗力的,不免除其违约责任。
    2024-04-27
    93人看过
  • 违约责任是否适用于延期完工情况下?
    延期完工可以追究违约责任。根据《中华人民共和国民法典》规定,一方不履行合同义务或者不符合约定的,对方履行义务或者采取补救措施后有其他损失的,应当赔偿损失。当事人可以约定,一方违约时,应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金,也可以约定违约造成的损失赔偿的计算方法。约定的违约金低于造成的损失的,人民法院或者仲裁机构可以根据当事人的请求予以增加;约定的违约金过分高于造成的损失的,人民法院或者仲裁机构可以根据当事人的请求予以适当减少。追究违约责任是否需要反诉原告向人民法院追究违约责任的,没有规定被告一定要反诉。如果原告放弃或者变更诉讼请求的,被告人可以反诉。《中华人民共和国民事诉讼法》第五十一条诉讼请求处分和反诉原告可以放弃或者变更诉讼请求。被告可以承认或者反驳诉讼请求,有权提起反诉。第一百四十条诉的合并原告增加诉讼请求,被告提出反诉,第三人提出与本案有关的诉讼请求,可以合并审理。《中华人民共
    2023-07-02
    296人看过
  • 开发商违约延办产权证要付怎样的责任
    商品房买卖法律关系中,购房者在房屋交接后,虽然拥有了房屋使用权,但房屋的所有权并不随着房屋的交接而转移,房屋开发商在产权登记以前对房屋仍拥有所有权。因此,购房者在房屋交付后,应立即办理产权登记手续,领取房地产产权证书。房屋开发商须交付房屋并保证房屋所有权转移给购房者,这是房屋开发商最基本的一项义务,因此,房屋开发商应按合同约定的时间和方法交付房屋。房屋所有权的转移以办完房屋产权变更登记手续的日期为准,房屋的实物交付依合同约定为之,房屋的交付包括实物交付和证件交付。所谓实物交付,是指房屋开发商将房屋腾空交付购房者占有、使用。所谓证件交付,是指房屋开发商将房屋产权证(包括房屋所有权证和土地使用证等)交付购房者,并协助实现房产转移登记。在实际操作中,房屋买卖都是先交付后办理过户手续,而且交付和办理过户手续之间需要一段时间,而购房者不能在规定时间内取得房产权属证书的原因比较复杂,分析起来可能有以下
    2023-05-05
    211人看过
  • 违约责任和延期履行责任可否同时主张
    违约责任纠纷向法院起诉后,如果被执行延迟履行判决书支付金钱的义务,合同权利人可以同时主张违约责任和迟延履行责任。《中华人民共和国民法典》第五百七十七条【违约责任】当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的,应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条迟延履行被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行给付金钱义务的,应当加倍支付迟延履行期间的债务利息。被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行其他义务的,应当支付迟延履行金。一、违约责任纠纷的诉讼时效是多久《中华人民共和国民法典》第一百八十八条【普通诉讼时效、最长权利保护期间】向人民法院请求保护民事权利的诉讼时效期间为三年。法律另有规定的,依照其规定。诉讼时效期间自权利人知道或者应当知道权利受到损害以及义务人之日起计算。法律另有规定的,依照其规定。但是,自权利受到损
    2023-02-27
    281人看过
换一批
#合同订立
北京
律师推荐
    展开

    免责条款是指当事人约定的条款,用于免除或限制其未来的合同责任。免责条款通常由合同一方写入合同或格式合同,作为明确或隐含的意义要约,以获得另一方的承诺,使其具有法律效力。在现实生活中,写合同免责条款时应注意以下几点: 1、不要写过度加重对方风... 更多>

    #免责条款
    相关咨询
    • 如何避免工期拖延的违约责任
      澳门在线咨询 2022-10-15
      第一、约定好开竣工日期如果合同约定某年某月某日起多少天工程竣工,就会带来一些问题,也会使我方陷入被动局面。如果对方没有付任何工程款,而要求你在什么时候工程要竣工,当然被动。因此,最好将开工日期定为自收到对方第一笔工程款之日起多少日竣工,如果对方延期付款,除承担相关违约责任外,工期顺延。第二、约定好工期拖延的免责条款。考虑到实践中工期拖延往往成为发包方克扣工程款及要求承包方支付违约金的重要理由,应当
    • 工期拖延如何避免的违约责任
      江苏在线咨询 2023-11-16
      避免工期拖延的违约责任应注意对开工日期和竣工日期进行明确约定,注意对工期拖延的免责条款进行明确约定,注意对工期拖延违约责任的承担进行明确约定。
    • 监控录像监控工程合同样本的违约责任
      北京在线咨询 2022-10-19
      1、乙方必须严格按合同要求按时、按质(即合同要求的设备的规格、型号)、按量完成供货与安装调试完毕并交付甲方使用。如有违约,每违约一天,按合同总金额的0.1%向甲方支付违约金;若违约超过10天,甲方有权解除合同,所造成的损失,由乙方负责。2、在乙方履行合同后,甲方保证按时向乙方支付合同款项,如有违约,每违约一天,按合同总金额的0.1%向乙方支付违约金。
    • 工期延误违约责任的判定处理
      宁夏在线咨询 2024-09-21
      如工程未能在合同约定的期限内竣工,发包方会要求承包方承担工期违约责任,承包方会要求发包方赔偿其停工、窝工损失。 审判实践中遇到的主要问题是:承包方因发包方在施工过程中未按合同约定支付工程进度款或提供原材料、设备、场地、技术资料而主张工期顺延权,即其针对发包方的先履行抗辩权能否得到支持?依照《民法典》第八百零三条的规定,承包人可以顺延工期,即享有工期顺延权。 对于发包方未按合同约定提供原材料、设备、
    • 防止工期延误的违约责任措施
      上海在线咨询 2024-11-30
      为了防止工期拖延导致的违约责任,可以采取以下方式: 1. 在合同中约定好开工日期和工程竣工日期。如果合同规定某年某月某日起多少天工程竣工,可能会导致一些问题,也会使对方处于被动局面。如果对方没有付任何工程款,而要求在什么时候工程要竣工,那么将处于被动局面。因此,最好将开工日期定为自收到对方第一笔工程款之日起多少日竣工。如果对方延期付款,除承担相关违约责任外,工期将顺延。 2. 在合同中约定好工