施工责任书
来源:互联网 时间: 2023-04-23 09:40:34 322 人看过

甲方:______________________________

乙方:______________________________

经甲乙双方协商,甲方将______承包给乙方施工,为使工程能够顺利进行,特订立此施工责任书,双方共同遵守。

一、承包方式:

本工程采取大包干做法(发放乙方工程量由甲方安排为准)。以承包临时便道的路面结构及两侧排水沟施工以及工期、质量、安全、文明施工的方式承包,并自行办理相关作业手续,施工期间乙方所发生的所有费用由乙方自行支付并完成,

二、工期

从______年____月____日--______年____月____日,共计____天。

三、甲方责任:

派驻现场代表负责工程管理和协调工作,甲方现场代表定为:

项目负责:____________联系电话:____________

业务负责:____________联系电话:____________

施工负责:____________联系电话:____________

四、乙方责任:

1、派驻现场代表负责工程管理和协调工作,乙方现场代表指定为:

项目负责:____________联系电话:____________

业务负责:____________联系电话:____________

施工负责:____________联系电话:____________

2、服从甲方指挥,接受甲方监管,按质量完成工作;

3、对施工安全负全部责任,对乙方人员的安全负全部责任;

4、遵守法纪,文明施工;

5、负责提供自乙方施工用水、电接口以后的所有乙方自用临时水、电设施设备的提供,安装和使用维护管理;

6、负责乙方施工用水电的水电费;

7、负责乙方所有人员的吃、住、交通安排;

8、负责乙方自用临时设施的搭建、自用工具设备的管理;

9、道路起点接______公司路口便道,终点在一号中。

10、路面结构采用0-5mm碎石面层(15cm厚),级配开山石基层(50cm厚),路面宽6米。

11、临时路面的平整度必须严格按设计及施工验收规范要求施工。

12、路面的密实度达到90%。

13、临时路两边各修一排水明沟,明沟内不允许出现倒坡积水等,边坡要求机械拍打。

14、负责(______)年的工程质量保证维护。乙方承担工程完工后(______)年内的质量保证和质量维护,保质期内发生事故,乙方需在接到甲方电话或书面通知后24小时内赶到现场维修,若发生需立即抢修、无法等乙方到来的情况,甲方也可委托第三方抢修。事故维修或抢修的费用,若事故属施工质量问题引至,由乙方负责。

五、处罚责任

1.因甲方未能及时提供其责任范围的施工条件或其他甲方责任造成误工时间工期顺延。

2.因乙方责任发生安全事故,造成人员伤亡或财产损失的,乙方承担一切责任,赔偿损失,并罚款______元/次,属重大安全事故的,甲方并有权终止责任书。

3.因乙方未能遵守安全文明施工规定,不听从甲方劝阻的,罚款______元/次,在安全文明施工检查中被政府有关部门处罚的,乙方除需承担所处罚金额外,并罚款______元/次,被登报点名批评的,甲方并有权终止责任书。

4.因乙方责任工程未能按合同工期完工,乙方除需承担甲方因此受到罚金外,并罚款______元/天,造成甲方总工期延误超过______天的,甲方有权终止本责任书。

5.保质期内,乙方未能按时对工程进行维护,或发生事故时乙方未能在规定时间到场维修,罚款______元/次。

6.工程途中所有机械设备以及承包方人员不得退出,不得讨价还价。否则,全部工程量不予结算,当作赔偿。

六、工作内容及单价

1.临时便道长度暂定______m,总价______圆,结算时按实际长度按比例多除少补。

2.乙方负责K1+040处砼排水管的安装(管材由甲方提供),不再给乙方增加费用。工程款____________

八、付款方式

乙方必须于工程完成后将工程进度报给甲方,甲方______日内审核完毕并将结果通知乙方,工程完成______%后支付______万圆工程款给乙方,余下工程款验收合格后两个月付清。

九、其他

1.该施工责任书一式四份,甲乙双方各执二份,

2.未尽事宜双方可另行协商解决;

3.该责任书自双方签字起生效,工程完工,工程款支付完毕后失效。

甲方(签字):????乙方(签字):

甲方代表(签字):??乙方代表(签字):

联系电话:????联系电话:

日期:?年?月?日???日期:?年?月?日

声明:该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误,请通过反馈渠道提交信息, 我们将及时处理。【点击反馈】
律师服务
2024年10月09日 16:18
你好,请问你遇到了什么法律问题?
加密服务已开启
0/500
律师普法
换一批
更多罚金相关文章
  • 地面施工责任纠纷上诉状如何书写?
    建设工程施工合同纠纷上诉状上诉人(原审被告):诉讼代表人:被上诉人(原审原告):法定代表人:上诉人因建设工程施工合同纠纷一案,不服人民法院民事判决,现提起上诉。上诉请求、事实与理由如下。上诉请求依法撤销原判,改判驳回被上诉人的诉讼请求。事实与理由一、原审判决认定事实不清,利息判决不符合事实.法律。原审判决认定(第六页)上诉人与被上诉人所签的补充协议合法有效,但同时又认定该协议无效,系自相矛盾。上诉人认为,该补充协议虽未经有关部门备案,但根据最高院的司法解释,付款时间的变更不属于实质性内容的变更,应依法认定补充协议合法有效,且双方实际付款情况均按照该补充协议履行,被上诉人从未提出过异议。二、原审判决适用法律错误,上诉人不应承担被上诉人员工的劳动保险费。上诉人同时认为,文不属于法律法规,且劳动保险依法(如劳动法、劳动合同法等)是被上诉人应尽的义务,而非上诉人的义务,上述两文件,也明确规定了劳动
    2023-04-19
    472人看过
  • 施工安全责任书范本的内容有哪些?
    一、范本施工安全责任书范本甲方:乙方:立责任书单位:为确保施工期间的人身、设备安全,以及运行中设备的安全运行,进一步明确施工中甲乙双方职责,落实安全责任,根据电力行业颁发安全工作的有关规定要求,特签订“施工安全责任书”作为工程承包合同的附件,有关条文如下:1、甲方安全职责:1.1甲方应对乙方事先提交的营业执照、施工资质和安全施工资格证书进行审查及备案,了解在此前的施工业绩及施工安全情况。1.2审查由乙方提供的企业法人代表资格证书和企业法人代码及税务登记证书进行审查及备案。1.3审查由乙方填写的外包工程施工企业安全资格审查表,包括施工人员概况、特种作业人员及“上岗证”复印件,审查由乙方提供须主管部门确认的工程负责人、施工技术负责人、现场安全负责人名单证明原件。甲方按规定及时向乙方发放施工证。1.4甲方应对乙方事先提交的该工程的“三措”计划进行审查和指导,合格后监督乙方严格执行,必要时或根据乙
    2023-05-22
    287人看过
  • 商铺施工治安、消防管理责任书范本
    甲方:**市**区**酒店乙方:为维护商铺及酒店之正常经营秩序,保证各项工作的顺利进行,保障写字楼及酒店客人的生命、财产安全,严防各类事故的发生,按照“谁主管,谁负责”的原则,制定此责任书。1.甲方负责制定《治安、消防管理责任书》,并监督和检查乙方之施工单位及施工人员的落实情况。2.乙方之施工单位在开工前,乙方法定代表人必须先与甲方签订《治安、消防管理责任书》,否则不允许进场施工。3.乙方全面负责施工人员的管理和教育,及时掌握本单位治安、消防情况,及时妥善地处理各类治安纠纷及消除隐患,严禁施工人员在写字楼及酒店范围内进行闹事、赌博、卖淫、嫖娼等违法犯罪行为。4.乙方全面承担施工人员在商铺及酒店区域内,所发生的一切治安、刑事案件、火灾及伤亡事故等法律责任和经济责任。5.乙方需安排专人负责治安、消防工作,并及时将有关情况告知酒店保安部。6.乙方之施工人员在进入商铺之前,乙方必须将所有施工人员的
    2023-05-30
    322人看过
  • 发包方施工方的责任
    地面施工挖坑未设防护栏,导致行人跌入坑中摔伤。8月1日,江西省丰城市人民法院对此案作出一审判决,施工人、发包人连带赔偿行人各种损失共计25万余元。法院审理查明,2007年6月坪湖公司将所属的平安大道维修工程交由范某施工。7月11日晚11时,行人乐某下班时骑自行车途经该处,因道路挖坑周围未设防护栏,且没有路灯,导致乐某连车带人跌入坑中,颈椎等多处严重受伤。出院后经鉴定,乐某为Ⅰ级伤残。为此,乐某起诉至法院,要求施工人范某、发包人坪湖公司共同赔偿28万元。法院审理认为,范某作为道路施工人,在挖坑后没有设置明显标志和采取安全措施,是造成乐某损害的直接原因,应承担全部赔偿责任。坪湖公司作为发包人,将工程发包给没有施工资质的范某,具有重大过错,对乐某的损害,应承担连带赔偿责任。据此,法院作出前述判决。
    2023-06-09
    110人看过
  • 谁的责任是施工安全
    建筑工程安全
    根据我国相关法律法规,不仅是某个人或某个部门的责任,而且第一责任人是施工企业。《中华人民共和国建筑法》第三十六条建筑工程安全生产管理必须坚持安全第一、预防为主的原则,建立健全安全生产责任制和群防群治制度。第三十八条施工企业编制施工组织设计,应当根据建设工程的特点,制定相应的安全技术措施;专业性强的工程,编制专项安全施工组织设计,采取安全技术措施。第三十九条建筑施工企业应当采取措施,维护施工现场的安全,防范危险和火灾;有条件的,对施工现场实行封闭管理。施工现场可能对相邻建筑物、构筑物和特殊作业环境造成破坏的,施工企业应当采取安全防护措施。第四十四条建筑施工企业必须依法加强施工安全生产管理,实行安全生产责任制,采取有效措施,防止人员伤亡和其他安全生产事故的发生。施工企业的法定代表人对企业的安全生产负责。第四十五条建筑施工企业对施工现场的安全负责。总承包方负责施工总承包合同的实施。分包商对总承包
    2023-05-07
    106人看过
  • 施工安全是谁的责任
    建筑工程安全
    依据我国相关法律的规定,工程施工出现安全事故的,并不只是某一个人或者某一部门的责任,安全责任是系统性的,但第一责任人肯定是施工企业。《中华人民共和国建筑法》第三十六条建筑工程安全生产管理必须坚持安全第一、预防为主的方针,建立健全安全生产的责任制度和群防群治制度。第三十八条建筑施工企业在编制施工组织设计时,应当根据建筑工程的特点制定相应的安全技术措施;对专业性较强的工程项目,应当编制专项安全施工组织设计,并采取安全技术措施。第三十九条建筑施工企业应当在施工现场采取维护安全、防范危险、预防火灾等措施;有条件的,应当对施工现场实行封闭管理。施工现场对毗邻的建筑物、构筑物和特殊作业环境可能造成损害的,建筑施工企业应当采取安全防护措施。第四十四条建筑施工企业必须依法加强对建筑安全生产的管理,执行安全生产责任制度,采取有效措施,防止伤亡和其他安全生产事故的发生。建筑施工企业的法定代表人对本企业的安全生
    2023-06-18
    304人看过
  • 建筑施工安全责任承诺书范本是什么样?
    安全责任承诺书范本如下:甲方:乙方:为认真贯彻“安全第一、预防为主”的方针和“安全第一,质量第二,进度第三”的施工原则,确保襄渝二线施工生产的安全,搞好安全防护措施,把安全生产落实到实处,做到讲效益必须讲安全,抓施工必须抓安全,出现安全事故负担相应的经济损失和刑事责任,双方特签订本工程项目施工安全生产责任状。1、乙方的工作职责和范围乙方履行工作职责,负责工程项目的施工组织与管理。2、乙方的安全生产责任(1)、认真执行上级有关安全生产的规定,对所管辖班组(特别是外部劳务队伍)的安全负直接领导责任。(2)、认真监督执行安全技术措施及安全操作规程,针对生产任务特点,向班组(包括外部劳务施工队伍)进行书面安全技术交底,履行签字手续,并对规程、措施、交底要求的执行情况进行检查,随时纠正违章作业。(3)、负责组织落实所管辖施工队伍的三级安全教育、常规安全教育、季节转换及针对施工各阶段特点等进行的各种形
    2023-04-16
    179人看过
  • 乡村道路施工安全责任书的内容是什么?
    乡村道路施工安全责任书为保证工程顺利进行和所有工程施工人员在施工过程中人身及财产安全,明确每个施工人员安全责任,特要求所有施工人员签订本工程施工安全责任书。一、生产工作安全相关1)施工人员在施工时必须严格遵守《建筑安装工人安全技术操作规程》中有关安全施工的规定,严禁违章操作,对违章指挥的有权拒绝执行。2)特种作业必须执行国家《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》,严格做到持证上岗。3)高空作业。操作人员应穿胶底鞋,戴好安全帽,系好安全带,扣好保险钩,并正确使用个人劳动防护用品;高空作业时,不准往上或向下乱抛材料和工具等物件;雨天及五级以上大风禁止室外高空作业,如搭、拆脚手架,上树作业等。4)坑槽作业。要注意土壁的稳定性,发现有裂缝及倾坍趋势时,人员要立即撤离并及时报告相关管理人员进行处理;大树移植时,严禁未将树木支撑稳固就开始掘苗,掏底时严禁将头和躯干伸向土台下,风力达到四级时,应立即停
    2023-04-18
    160人看过
  • 施工许可证未办理施工责任怎么算
    一、施工许可证未办理施工责任怎么算建设单位应配合施工单位在施工前办理施工许可证,建设单位要提供相应的材料,故双方都有责任,建设主管部门可责令停工并处以罚款。未取得建筑工程许可证擅自开工施工方会被责令停止施工,然后会处以罚款。具体依据如下:1、依据《中华人民共和国建筑法》第六十四条规定如下:违反本法规定,未取得施工许可证或者开工报告未经批准擅自施工的,责令改正,对不符合开工条件的责令停止施工,可以处以罚款。2、依据《建设工程质量管理条例》第五十七条规定:违反本条例规定,建设单位未取得施工许可证或者开工报告未经批准,擅自施工的,责令停止施工,限期改正,处工程合同价款百分之一以上百分之二以下的罚款。二、相关法规根据《中华人民共和国建筑法》第8条,申请施工许可证应当具备以下条件:(一)已经办理该建筑工程用地批准手续;(二)在城市规划区的建筑工程,已经取得规划许可证;(三)需要拆迁的,其拆除进度符合
    2023-05-30
    82人看过
  • 施工方延期竣工违约责任
    一、施工方延期竣工违约责任施工单位拖延工期是一种合同违约行为,所以,拖延工期要执行合同双方约定的处罚措施。如果合同没有明确约定违约责任,可以要求施工单位对因为延期造成的损失,以及承担合理的违约金作为补偿。《建筑法》第十五条建筑工程的发包单位与承包单位应当依法订立来书面合同,明确双方的权利和义务。发包单位和承包单位应当全面履行合同约定的义务。不按照源合同约定履行义务的,依法承担违约责任。《中华人民共和国民法典》第五百八十条当事人一方不履行非金钱债务或者履行非金钱债务不符合约定的,对方可以请求履行,但是有下列情形之一的除外:(一)法律上或者事实上不能履行;(二)债务的标的不适于强制履行或者履行费用过高;(三)债权人在合理期限内未请求履行。有前款规定的除外情形之一,致使不能实现合同目的的,人民法院或者仲裁机构可以根据当事人的请求终止合同权利义务关系,但是不影响违约责任的承担。《中华人民共和国民法
    2023-03-29
    200人看过
  • 工程施工缺陷责任期多久
    建设部、财政部颁布的《建设工程质量保证金管理暂行办法》第2条第2款及第3款规定“缺陷是指建设工程质量不符合工程建设强制性标准、设计文件,以及承包合同的约定。缺陷责任期一般为六个月、十二个月或二十四个月,具体可由发、承包双方在合同中约定”因此严格按照《建设工程质量保证金管理暂行办法》的规定,缺陷责任期不应超过二十四个月。但是应注意的是,缺陷责任期与质量保修期并不是同一个概念,国务院颁布的《建设工程质量条例》对质量保修期作了明确的规定。《建设工程质量条例》第40条规定,在正常条件下,建设工程的最低保修期限为:(一)基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程,为设计文件规定的该工程的合理使用年限;(二)屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏,为5年;(三)供热与供冷系统,为2个采暖期、供冷期;(四)电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程,为2年。其他项目的保修期限由发包
    2023-02-13
    201人看过
  • 施工方承担施工造成的侵权责任吗
    施工方是否承担施工造成的侵权责任,主要是判断施工单位是否尽到了法定的责任。根据《民法典》(2021.01.01生效)规定:第一千二百五十二条建筑物、构筑物或者其他设施倒塌、塌陷造成他人损害的,由建设单位与施工单位承担连带责任,但是建设单位与施工单位能够证明不存在质量缺陷的除外。建设单位、施工单位赔偿后,有其他责任人的,有权向其他责任人追偿。因所有人、管理人、使用人或者第三人的原因,建筑物、构筑物或者其他设施倒塌、塌陷造成他人损害的,由所有人、管理人、使用人或者第三人承担侵权责任。第一千二百五十八条在公共场所或者道路上挖掘、修缮安装地下设施等造成他人损害,施工人不能证明已经设置明显标志和采取安全措施的,应当承担侵权责任。一、《建设工程安全生产管理条例》第六十二条违反本条例的规定,施工单位有下列行为之一的,责令限期改正;逾期未改正的,责令停业整顿,依照《中华人民共和国安全生产法》的有关规定处以
    2023-02-06
    489人看过
  • 地面施工损害责任的责任承担是谁
    一、地面施工损害责任的责任承担是谁1、.公共场所或者道路上挖坑、修缮安装地下设施等,没有设置明显标志和采取安全措施造成他人损害的,施工人应当承担侵权责任。窖井等地下设施造成他人损害,管理人不能证明尽到管理职责的,应当承担侵权责任。2、法律依据:《中华人民共和国民法典》第一千二百五十八条,在公共场所或者道路上挖掘、修缮安装地下设施等造成他人损害,施工人不能证明已经设置明显标志和采取安全措施的,应当承担侵权责任。窨井等地下设施造成他人损害,管理人不能证明尽到管理职责的,应当承担侵权责任。二、工地工伤责任划分标准是怎样的在工伤事故中除交通事故以外,其他事故是不划分责任的。工伤赔偿适用无过错责任原则,即因为职工违反操作规程而发生工伤,用人单位同样要承担职工的工伤赔偿。这是说在工厂有营业执照的情况下。没签订劳动合同,能证明存在事实劳动关系也可以,比如,工资条或卡、工作证、工作服、招工登记表、考勤记录
    2023-06-12
    260人看过
  • 地下设施损害责任纠纷:探讨地面施工与责任归属
    因地面施工致人损害民事责任的承担,是以施工人没有设置明显标志和采取安全措施为条件的,也就是说,如果施工人已设置明显标志和采取安全措施,客观上已尽其应有的注意义务,即可以免除责任。但是,若地面施工人所设置的警示标志和采取的安全措施未达到足以保障他人安全之程度者,仍构成违反注意义务,应承担相应民事责任。医疗损害责任纠纷概念是什么?医疗损害是指因医疗机构及其医务人员的故意或过失(即医疗过错),而对就医患者造成身体上或精神上的损害结果。在诉讼实践中,因医务人员的故意而造成患者医疗损害的,视情可构成《刑法》上的“医疗事故罪”,则由《刑法》对其进行调整;因医务人员的过失而造成患者医疗损害的,属民事侵权行为,应由医疗机构承担医疗损害赔偿责任。《中华人民共和国民法典》第一百七十九条承担民事责任的方式主要有:(一)停止侵害;(二)排除妨碍;(三)消除危险;(四)返还财产;(五)恢复原状;(六)修理、重作、更
    2023-07-17
    418人看过
换一批
#刑罚种类
北京
律师推荐
    展开
    #罚金
    词条

    罚金是指强制犯罪人向国家缴纳一定数额金钱的刑罚方法。罚金作为一种财产刑,是以剥夺犯罪人金钱为内容的,这是罚金与其他刑罚方法显著区别之所在。... 更多>

    #罚金
    相关咨询
    • 校内施工安全责任书格式?
      云南在线咨询 2022-08-08
      校内施工安全责任书格式包括为了加强校园内施工现场与人员的安全管理,预防治安、火灾、交通等各类事故的发生,保障广大师生的生命财产安全。根据学校有关规定,凡在XX学校校园进行施工的单位均应履行以下安全责任: 一、治安安全责任 (一)签订施工安全责任书。施工单位应在入校施工前与学校签订《XX学校入校施工单位安全责任书》,明确安全责任(学校应将施工队入场情况及时通知承担学校校园安保责任的相关部门)。未签订
    • 施工中一个施工员负责发包方责任吗
      山西在线咨询 2023-05-08
      在工程施工中,发包人对施工人员是否有赔偿的责任,要依据具体情况而定,例如发包人与施工人员建立的是雇佣关系的,要承担赔偿的责任。雇员在从事雇佣活动中致人损害的,雇主应当承担赔偿责任;雇员因故意或者重大过失致人损害的,应当与雇主承担连带赔偿责任。雇主承担连带赔偿责任的,可以向雇员追偿。
    • 施工责任纠纷应该谁承担责任?
      上海在线咨询 2022-10-23
      建议委托律师应诉,争取损失最小,如需帮助可来电咨询
    • 个人施工安全协议责任书有法律效力吗
      广西在线咨询 2023-05-26
      一、安全协议书有法律效力吗 1、安全协议书如果符合法律关于合同的效力性强制性规定以及当事人之间约定的,可以有法律效力。安全协议书在性质上属于合同,合同一般自成立时生效,该安全协议书满足合同有效的条件,即出于双方公平自愿的情形下订立的,且不存在法定无效的情形的,有效; 2、法律依据:《中华人民共和民法典》 第五百零二条:依法成立的合同,自成立时生效,但是法律另有规定或者当事人另有约定的除外。 第五百
    • 和施工队签的责任书协议有法律效力吗?
      黑龙江在线咨询 2022-10-27
      如果是公司要求施工队承担安全责任,这样的约定是无效的