施工方违约,发包人该怎么办-法师兄

施工方违约,发包人该怎么办

来源：法律编辑整理时间： 2023-06-15 14:16:29 69 人看过

案例介绍：

我公司承担施工的一项土建工程竣工验收并交付使用后，发包人与我公司共同完成了工程竣工结算，同时签署了工程结算文忤。发包人也已经支付了合同约定的除质保金之外的所有工程款，虽然工程工期有所延误，但在结算

时发包人未提出任何异议，工程竣工一年左右，发包人提起诉讼，要求我公司承担逾期竣工违约金85万元(几乎相当干工程质保金额)。请问竣工结算完成后发包人能否再追究承包人的工期违约责任？

问题分析

在实践中，工期在施工过程中的延误有多种情形，有发包人的责任，也有承包人的责任，或者承发包双方都有责任，以及承发包放方中的任何一方与第三方如分包、材料供应方的共同责任等等。工期逾期的责任确定后，才能确定

违约责任的承担。同时，工程后一系列文件的签署，是否明确了上述各种责任，是否有某一方放弃了有关权利，要具体情况具体分析。

具体解决办法

上述问题涉及的是工程款结算后的工程逾期索赔问题。需要明确的是，工程结算文件的签署及竣工后工程款的支付行为，并不能当然认定发包人放弃了追究承包人逾期竣工违约责任的权利。也就是说，最终结算协议中没有涉及

到工期违约责任，这就不能推断出当事人事后一定不会追究工期违约责任。因为没有对工期违约责任作出处分，并不消灭当事人的追究工期违约责任的权利，此项权利在结算协议签署后的两年时效内当事人均有权行使。贵公司的问题中，没

有明确逾期竣工的责任归属，即工期逾期责任是否都是由于贵公司的行为造成的，同时，也没有显示贵公司与发包人签署结算文件时发包人对工期延误的违约责任给予了豁免，若此，由于发包人的主张没有过诉讼时效，贵公司应当要承担相应的违约责任。但若贵公司能够证明工程逾期的原因是由于发包人等其他原因造成的，或者发包人有书面文件放弃了追究责任，或在结算文件里明确了“双方再无其它争议等，则贵公司可以不承担或少承担违约责任。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多违约金相关文章

法律综合知识
建房施工方不按合同履行怎么办，承包人违约的情形

一、建房施工方不按合同履行怎么办民法典规定，建房施工方不按合同履行的，会构成合同违约，施工方要承担违约责任。《中华人民共和国民法典》第五百七十七条【违约责任】当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。第五百七十八条【预期违约责任】当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行合同义务的，对方可以在履行期限届满前请求其承担违约责任。二、承包人违约的情形1、私自将合同的全部或部分权利转让给其他人，将合同的全部或部分义务转移给其他人；2、未经监理人批准，私自将已按合同约定进入施工场地的施工设备、临时设施或材料撤离施工场地；3、使用不合格材料或工程设备，工程质量达不到标准要求，又拒绝清除不合格工程；4、未能按合同进度计划及时完成合同约定的工作，已造成或预期造成工期延误；5、缺陷责任期内未对工程接收证书所列缺陷清单的内容或缺陷责任期内发

2024-01-18

445人看过
合同违约金
发包方终止施工合同违约金需要赔偿吗

一、发包方终止施工合同违约金需要赔偿吗是需要赔偿的。违约金的标准是金钱，但当事人也可以约定违约金的标的物为金钱以外的其他财产。违约金具有担保债务履行的功效，又具有惩罚违约人和补偿无过错一方当事人所受损失的效果，因此有的国家将其作为合同担保的措施之一，有的国家将其作为违反合同的责任承担方式。违约金有法定违约金与约定违约金之分，约定违约金具有如下特征：1、违约金的数额是双方预先确定的;2、违约金是—种违约后的补救措施;3、违约金的支付是独立于履行行为之外的给付。换言之，只要当事人无特别约定，支付违约金的行为不能替代履行合同，当事人不得在支付违约金后而免除履行主债务的义务。二、施工合同违约金比例当事人主张约定的违约金过高请求予以适当减少的，人民法院应当以实际损失为基础，兼顾合同的履行情况、当事人的过错程度以及预期利益等综合因素，根据公平原则和诚实信用原则予以衡量，并作出裁决。当事人约定的违约金超

2023-06-15

98人看过
违约金
发包人违约造成施工合同解除需要赔偿违约金吗

发包人违约造成施工合同解除需要赔偿违约金。约定的违约金过分高于造成的损失的，人民法院或者仲裁机构可以根据当事人的请求予以适当减少。根据《民法典》第五百八十五条【违约金】当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。约定的违约金低于造成的损失的，人民法院或者仲裁机构可以根据当事人的请求予以增加;约定的违约金过分高于造成的损失的，人民法院或者仲裁机构可以根据当事人的请求予以适当减少。当事人就迟延履行约定违约金的，违约方支付违约金后，还应当履行债务。一、违约责任最高是多少？《民法典》第五百八十五条【违约金】当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。约定的违约金低于造成的损失的，人民法院或者仲裁机构可以根据当事人的请求予以增加；约定的违约金过分高于造成的损失的，人

2023-03-05

285人看过
合同无效
发包方应该支付挂靠施工方吗？

根据相关法律规定，只有具有法定施工资质的单位或个人才能够承揽施工任务，没有获得法律许可不能以任何形式承揽工程。因此有很多公司就另辟蹊径，挂靠到有资质的施工单位，以该单位的名义承揽施工任务。那么这种挂靠单位所签订的承包合同有效吗?发包方应不应该支付工程价款？（1）挂靠施工方签订的施工合同无效虽然签订了施工合同，但是因为实际上是没有相关资质的施工方在施工，根据相关司法解释的规定，没有资质的实际施工人挂靠在有资质的建设施工企业名下，并以挂靠企业的名义签订施工合同的，该施工合同无效。因此如果挂靠单位已经履行了部分合同，例如已经交了质保金，那么应该返还价款，不能返还的也要折价赔偿。（2）发包方应该支付工程款虽然双方签订的合同无效，但如果挂靠单位施工完成后，工程合格并且发包方已验收，那么发包方就必须支付工程款，返还挂靠方的保质金，此部分因实际施工而应获得的合法利益应该得到法律保护。在工程不符合工程标准

2023-06-07

331人看过

法律综合知识
发包人违约承包人可以怎么做

在工程合同中如果发包人存在违约行为的，承包人可以顺延工程日期，要求赔偿损失。《中华人民共和国民法典》第八百零三条规定，发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的，承包人可以顺延工程日期，并有权请求赔偿停工、误工等损失。一、承发包方式的种类有哪些1、按确立承发包关系的方式不同，可分为协议方式和投标方式。前者指承发包双方根据国家计划安排，通过协商达成协议，确定承发包关系。后者指建设单位拟定标底后，通过公开招标或指定招标两种形式邀请施工企业投标，并选择投标条件最优的施工企业，确定承发包关系。2、按甲乙双方隶属关系的不同，承发包方式可分为内包和外包两种。甲乙双方同属一个部门领导的，称为内包，反之，则称为外包。3、按材料供应方式的不同，承发包方式可分为包土包料、包工半包料和包工不包料三种。随着基本建设材料供应体制的改革，包工包料方式将占主导地位。4、按包工层次的不同，承发包

2023-02-16

421人看过
法律综合知识
发包方违约承包方应该做出何种处理

一、发包方违约承包方应该做出何种处理发包方违约承包方应该做出的处理是承包方可以要求违约发包方承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。如果工程合同中约定了违约金的，承包方可以要求对方按照约定支付违约金；如果没有约定违约金的数额的，承包方可以要求对方按照实际造成的损失承担违约责任。如果对方拒不承担违约责任的，承包方可以通过向被告住所地法院或者合同履行地的基层法院提起诉讼。根据《民法典》第五百七十七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。二、发包人最主要的义务是什么发包人最主要的义务：1．提供设计依据资料；2．做好施工前准备工作，提供必要的现场工作条件；3．向承包人提供符合质量的材料、设备，进行外部协调工作；4．建设工程竣工后组织验收；5．保护设计人的知识产权；6．支付价款，接收工程。三、发包人违约承包人怎么起诉1．

2023-09-16

194人看过
结婚证
施工方违反合同，对方拒绝支付施工款，该怎么办？

房屋施工方违约的，对方在一定情形下是能拒付施工款的。如果施工合同中约定施工方违约，发包方可以拒付工程款的，则发包方可以拒付；如果未约定的，一般发包方可要求施工人承担在合理期限内无偿修理或者返工、改建等责任。拒付违约金法院起诉流程有哪些1、当事人起诉，首先应提交起诉书，并按对方当事人人数提交相应份数的副本。当事人是公民的，应写明双方当事人的姓名、性别、年龄、籍贯、住址；当事人是单位的，应写明单位名称、地址、法定代表人或负责人姓名。起诉书正文应写明请求事项和起诉事实、理由，尾部须署名或盖公章。二、根据谁主张谁举证原则，原告向法院起诉应提交下列材料：原告主体资格的材料。如居民身份证、户口本、护照、港澳同胞回乡证、结婚证等证据的原件和复印件；企业单位作为原告的应提交营业执照、商业登记证明等材料的复印件。证明原告诉讼主张的证据。如合同、协议、债权文书（借条、欠条等）、收发货凭证、往来信函等。2、当事

2023-08-11

87人看过
债务人
发包人违约合同怎么写

一、发包人违约合同怎么写发包合同协议书怎么写发包合同协议书发包人（简称甲方）：承包人（简称乙方）：1、施工地点：2、工程概括：3、自己来源：4、开竣工日期：5、工程内容及材料要求：6、甲方责任：7、乙方责任：8、付款方式及方法：9、安全施工9、纠纷解决办法10、合同的生效和终止甲方：日期乙方：日期：二、承包人违约的情形1、私自将合同的全部或部分权利转让给其他人，将合同的全部或部分义务转移给其他人2、未经监理人批准，私自将已按合同约定进入施工场地的施工设备、临时设施或材料撤离施工场地3、使用不合格材料或工程设备，工程质量达不到标准要求，又拒绝清除不合格工程4、未能按合同进度计划及时完成合同约定的工作，已造成或预期造成工期延误5、缺陷责任期内未对工程接收证书所列缺陷清单的内容或缺陷责任期内发生的缺陷进行修复，又拒绝按监理人指示再进行修复6、承包人无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合

2023-06-15

375人看过

不可抗力
施工合同承包方（乙方）的违约责任

第一，工程质量不符合合同规定的，负责无偿修理或返工。由于修理或返工造成逾期交付的，偿付逾期违约金；第二，工程交付时间不符合规定，按合同中违约责任条款的规定偿付逾期违约金。一、施工合同发包方（甲方）的违约责任第一，超过合同规定日期验收，按合同的违约责任条款的规定偿付逾期违约金。第二，不按合同规定拨付工程款，按银行有关逾期付款办法或“工程价款结算办法”的有关规定处理。第三，工程未经验收，发包人提前使用或擅自动用，由此而发生的质量或其他问题，由发包人承担责任。第四，未能按照承包合同的规定履行自己应负的责任，除竣工日期得以顺延外，还应赔偿承包人因此发生的实际损失。第五，工程中途停建、缓建或由于设计变更以及设计错误造成的返工，应采取措施弥补或减少损失，同时，赔偿承包人由此而造成的停工、窝工、返工、倒运、人员和机械设备调迁、材料的构件积压的实际损失。二、允许施工合同解除的情形（一）发生不可抗力时合同的

2023-03-30

211人看过
仲裁机构
发包人违约造成施工合同解除的规定是什么

一、发包人违约造成施工合同解除的规定是什么1、发包人违约造成施工合同解除的规定是：当事人不按合同约定支付工程款的，双方又未达成延期付款协议，导致施工无法进行，承包人停止施工超过56天，发包人仍不支付工程款，承包人有权解除合同。2、法律依据：《中华人民共和国民法典》第五百六十五条，【合同解除程序】当事人一方依法主张解除合同的，应当通知对方。合同自通知到达对方时解除;通知载明债务人在一定期限内不履行债务则合同自动解除，债务人在该期限内未履行债务的，合同自通知载明的期限届满时解除。对方对解除合同有异议的，任何一方当事人均可以请求人民法院或者仲裁机构确认解除行为的效力。二、合同解除与不解除的违约责任对此观点不一,有认为此时视为非违约方抛弃请求损害赔偿的权利,因为协议解除本就是为了解决纠纷,当事人若不抛弃权利,完全可以请求损害赔偿而不与对方当事人达成解除协议,否则徒生纠纷。另一种观点则认为虽达成解除

2023-06-14

222人看过
工程施工
建设工程施工属于发包人违约的情形有哪些

发包人违约的情形有：不按规定提供建筑施工的材料、资金等；随意增加工期、变更设计的；不按合同约定支付工款；不按约定的时间进行施工验收和质量检验等。一、什么叫工期顺延施工工期在合同订立时已约定好，工期延误会承担违约责任，在一些特殊情况，工期顺延是合法律的，知道这些工期顺延的合法情形，能避免很多纠纷，同时也能更好地维护自己的权益。工程量增加、发包人变更设计、发包人未按合同约定的期限提供设计图纸等施工必需的资料、发包人未按约支付工程款、发包人指定的分包人与承包人在施工过程中衔接不当都有可能导致工期顺延。二、工程合同工期顺延的情形有哪些工程合同工期顺延的情形有：1、发包人未按合同约定时间开工的，以实际开工时间作为工期的起算点，工期向后顺延相应迟延开工的时间。2、虽然进场，但开工条件不具备的。如达不到开工的客观条件或者法定条件，如工地未满足合同约定的开工要求，法律上相关审批手续未办妥等。3、发包人未按

2023-03-07

260人看过
合同条款
施工方违约条件

一、施工方违约条件《中华人民共和国民法典》第八百零一条规定：“因施工人的原因致使建设工程质量不符合约定的，发包人有权请求施工人在合理期限内无偿修理或者返工、改建。经过修理或者返工、改建后，造成逾期交付的，施工人应当承担违约责任。”根据以上法律规定可知，因施工人的原因致使建筑工程质量不合格、逾期交付的，施工人承担违约责任。双方签订的建设工程合同中另有约定的，依照双方当事人的意思自治原则，因该充分尊重当事人的意思表示，首先以合同条款为准。二、施工方违约责任《中华人民共和国民法典》第七百九十一条：“禁止承包人将工程分包给不具备相应资质条件的单位。禁止分包单位将其承包的工程再分包。建设工程主体结构的施工必须由承包人自行完成。”违约行为是违约责任的基本构成要件，没有违约行为，也就没有违约责任。当施工方违反合同义务时，就需要承担以下相应的违约责任：1、工程质量不符合合同规定的，负责无偿修理或返工。由于

2023-05-06

126人看过

法律综合知识
施工方违约开发商索赔有效吗

当面临建筑工程逾期交付的情况时，各有关方应当根据双方签署的协议约定，按照事先拟定的规则和标准，依法承担和补偿相应的金额；对于采用清单制价格计算的工程项下，也可以据此开展合理的索赔工作。若在协议中未能明确规定相关条款的话，那么就需要以实际发生的损失作为基础来确定补偿金额，并且必须同时支付与同期银行同类贷款利率相同的资金利息。《民法典》第五百七十七条事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。第五百八十四条事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定，造成对方损失的，损失赔偿额应当相当于因违约所造成的损失，包括合同履行后可以获得的利益；但是，不得超过违约一方订立合同时预见到或者应当预见到的因违约可能造成的损失。

2024-08-14

72人看过
合同无效
建筑施工合同无效发包人怎么办

建筑施工合同无效施工完毕且验收合格的发包人可以按照合同约定价款或者按照实际结算，价款差额不予支付；施工完毕但验收不合格的经修复验收合格按照上述办法结算，经修复验收不合格不予支付；尚未施工完毕合同被确认无效的应当停止施工，视已经完成的工程量是否合格依据上述办法结算。哪些情况会导致建筑施工合同无效呢建筑施工合同无效的情况主要有以下几种：（一）承包人未取得建筑施工企业资质或者超越资质等级的，没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义的；（二）建设工程必须进行招标而未招标或者中标无效的；（三）承包人非法转包、违反分包而签订的建设工程施工合同。《民法典》第七百九十三条建设工程施工合同无效，但是建设工程经验收合格的，可以参照合同关于工程价款的约定折价补偿承包人。建设工程施工合同无效，且建设工程经验收不合格的，按照以下情形处理：（一）修复后的建设工程经验收合格的，发包人可以请求承包人承担修复费用；

2023-07-27

122人看过