1、施工方在报送索赔材料上的技巧
施工方索赔(尤其是较大数额的索赔)应尽量选择恰当的时机提出,以易于被对方接受。索赔的申报时间不应太早,也不宜太迟。太早提出易受对方报复,太迟又易给对方造成借口,对索赔不利。
2、施工方在提交索赔方式上的技巧
索赔是一种正当的权利要求,是在正确履行合同基础上争取合理地偿付,而不是无理的争利,这在业内已经形成共识。但是在我国由于各种原因,索赔并没有完全得到人们的理解。有些发包方就很忌讳施工方提出的索赔要求。在这种情况下为了达到既维护自己的正当权益,有不至于影响与发包方关系的目的,索赔可以换用其它方式提出。如使用“签证”、“损失补偿”等字眼。
一、正确处理与发包方和监理的关系
具体分为两个方面进行,其中包括树立良好的形象,以及及时明确“可推定的变更指令”和“可推定的加速施工指令”,具体如何处理如下所述:
1、发包方是施工方索赔的对象,监理是索赔问题解决的关键人物,所以施工方要正确处理与这两者的关系,在其心中树立良好的形象,以有助于索赔问题的顺利解决。
在工作中,凡是发包方和监理需要的资料,施工方应及时、详细、完整地报送,争取一次审批,避免二次重复,以免给发包方和监理留下不好的印象;同样,对发包方和监理下达的指示,应认真执行,并将执行结果报送,尽量达到他们的满意。
另外,施工方平时应多利用各种机会与发包方和监理交流,联络和他们的感情,在平等的基础上和他们建立和保持友好合作、相互信任、相互理解的关系。对发包方和工程师的错误,施工方应首先表示同情,并以友善的态度有理有据地指出,而不能单纯地抱怨和指责。
2、及时明确“可推定的变更指令”和“可推定的加速施工指令”
在施工过程中,经常会发生发包方试图变更工程而不愿发出正式的变更指令的情况,这种做法被定义为“可推定的变更指令”。有时发包方发出不同于标书文件图纸和施工顺序的施工图或提出不同于标书中施工规程的施工方法,而不愿发出正式的变更指令,以达到变更工程的目的,形成事实上的变更指令。在这种情况下,施工方保护自己免遭经济损失的唯一方法,就是递交确认申请函,要求发包方予以确认。
同样,在施工过程中有时由于发包方的原因出现了工期拖延,而发包方通常不谈工期拖延的原因,反而对施工方施加压力,强硬要求施工方采取一切措施挽回已延误工期。这种做法被定义为“可推定的加速施工指令”。针对发包方的这种做法,施工方应致函发包方和监理,说明按其要求采取加速施工措施,要求予以确认,同时表明保留自己索赔的权利。
-
撰写材料的方法与技巧
207人看过
-
基金定投的技巧和方式
409人看过
-
建筑工程挂靠的实施方法和技巧
489人看过
-
交通事故对方全责,索赔技巧,人被车撞了对方全责索赔技巧
50人看过
-
商标侵权索赔的技巧与方法
196人看过
-
索赔延期房屋的方法与技巧
111人看过
签证是一国政府机关依照本国法律规定为申请出入或通过本国的外国人颁发的一种许可证明。签证通常是附载于申请人所持的护照或其他国际旅行证件上。在特殊情况下,凭有效护照或其他国际旅行证件可做在另纸上。... 更多>
-
路基塌方索赔技巧甘肃在线咨询 2022-02-03你的问题反复地变化,应该一次性地将事情叙述清楚,否则不断地重复反复,以及要件的变化,让律师无法回答。做为驾驶员,本案就是一个合同纠纷,由对方来选择按什么方式索赔。一是合同,二是侵权。你应该等事故责任出来后,再协商赔偿事宜。但像你辩解的,路基塌方,除非是不可抗力,或者路的所有人的问题,否则,你均要承担全部赔偿责任。
-
对方摩托车全责索赔技巧广东在线咨询 2022-05-09你的车是否进行登记?是否加入有交强险?如果车辆没有登记,可能会被认定为缺失型责任,次要责任。关于索赔方面,对方的摩托车如果加入有交强险,医疗费限额是一万元,伤残限额十一万元,首先由交强险来承担,然后才按责任比例分担损失。 注意:问题越详细,回答才更有针对性,更准确。 具体应以交警部门的责任认定书为基本的依据。
-
收修工程索赔技巧江西在线咨询 2021-10-20首先,收集关于事件工程的所有证据资料,考虑到建设工程施工合同周期长、投资大、多为隐蔽工程和专业性强等原因,我们在诉讼前要花费最大的精力收集、整理、分析证据资料,站在被告身上,从法官的角度进行多层次、多方位的全面分析其次,证据资料准备充分后,确定诉讼方案,包括被告的选择和诉讼请求的确定问题。在被告的选择问题上,可以选择合同对象和违法分包或非法分包的发包人,提供保证的当事人作为共同被告的诉讼请求可能包
-
企业融资方式和技巧是什么福建在线咨询 2023-12-091、融资方法:职工集资、可转换债券、认股权证、留存收益、商业信用、典当融资、金融租赁、融资租赁、产权交易等。 2、技巧:写一份大型商业计划书。公司吸引力源于公司执行力。让你的项目经常露面经常更新状态。放下包袱,敢于失败。
-
酒店索赔技巧山东在线咨询 2022-03-131、公民、法人损坏了国家的、集体的、他人的财产,应当恢复原状或折价赔偿。因此,损坏物品的第一原则为恢复原状,如果无法恢复原状,应当综合考虑物品的最初购买价格以及其使用期限予以折价赔偿。2、酒店方面可以就赔偿事宜与对方交涉,为了使得己方所主张的赔偿数额更具有说服力,应当出具客人所损坏物品的原始购买发票,证明其购买价格,以及其购买时间,便于双方就折价赔偿的具体数额进行交涉。在交涉未果的情形下,酒店方面