发包人在哪些情况下需要对工程质量负责？-法师兄

发包人在哪些情况下需要对工程质量负责？

来源：法律编辑整理时间： 2023-08-15 18:51:20 390 人看过

由发包人对工程质量承担相应责任的主要情形有：

1、发包方提供有缺陷的设计文件、勘察数据、施工图纸以及说明书等资料；

2、发包方提供或者指定购买的建筑材料、建筑配件、设备不符合国家强制性标准；

3、肢解发包建设工程；

4、直接指定分包人或指定专业分包。

什么是工程发包人要承担的责任

1、做好施工前的一切准备工作，确保建设承包单位准时进入施工现场。《民法典》规定，发包人未按约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的，承包人可以顺延工程日期，并要求停工、窝工损失赔偿。

2、向承包人提供符合质量的材料、设备，因提供的材料质量存在瑕疵和提供的设备不符合要求而延误工期，造成质量责任的，应承担责任。

3、对工程质量、进度进行检查。《民法典》规定，发包人在不妨碍承包人正常作业的情况下，可以随时对作业进行进度、质量进行检查。

4、组织验收。建设工程竣工后，发包人应及时组织验收。《民法典》规定，建设工程竣工后，发包人应当根据施工图纸说明书、国家颁发的施工验收规范和质量检验标准进行验收。

5、支付价款，接收工程。

6、交付使用。发包方对承包方完成的建设工程项目，经验收合格，支付价款后应及时交付使用，发挥建设工程效益。

根据《建筑法》第六十五条第一款，发包单位将工程发包给不具有相应资质条件的承包单位的，或者违反本法规定将建筑工程肢解发包的，责令改正，处以罚款。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多工程发包相关文章

民事赔偿
汽车所有人在哪些情况下不需要负责民事赔偿？

车主不承担民事赔偿责任的情形如下：1、出售车辆未过户的，登记车主不承担民事赔偿责任；2、被盗车辆肇事，车主不承担民事赔偿责任；3、买方分期付款购车，卖方保留所有权，车主不承担民事赔偿责任；4、机动车交付修理厂修理，修理工驾驶发生交通事故，车主不承担民事赔偿责任，修理厂承担赔偿责任，但车主应对交付修理的事实承担举证责任。车主承担民事赔偿的情形有什么车主承担民事赔偿的情形有：1．车主与驾驶员为雇佣关系。雇员在从事雇佣活动中致人损害的，雇主应当承担赔偿责任；雇员因故意或者重大过失致人损害的，应当与雇主承担连带赔偿责任。雇主承担连带赔偿责任的，可以向雇员追偿。2．驾驶员为职务行为。法人或者其他组织的法定代表人、负责人以及工作人员，在执行职务中致人损害的，由该法人或者其他组织承担民事责任。上述人员实施与职务无关的行为致人损害的，应当由行为人承担赔偿责任。3．车主出租、分包车辆。赔偿权利人既起诉发包人

2023-07-02

480人看过
工程承包
分包工程质量是什么人负责

对于分包工程的质量问题，建设单位或者其他受害人可以要求总承担责任，也可以直接要求分包商承担责任。因此，总承包商应当严格审查总承包商的资质条件，加强对总承包商的质和管理。建设工程的发包人可以将勘察、设计、施工、设备采购一并发包给总承包人，也可以将建设工程勘察、设计、施工、设备采购的一项或多项发包给总承包人。一、总承包资质都有哪些建筑企业施工总承包资质有12类，分别是：1、机电工程施工总承包资质2、市政公用工程施工总承包资质3、石油化工工程施工总承包资质4、冶金工程施工总承包资质5、水利水电工程施工总承包资质6、港口与航道工程施工总承包资质7、建筑工程施工总承包资质8、通信工程施工总承包资质9、矿山工程施工总承包资质10、电力工程施工总承包资质11、铁路工程施工总承包资质12、公路工程施工总承包资质。法律依据：《建筑法》第二十四条提倡对建筑工程实行总承包，禁止将建筑工程肢解发包。建筑工程的发包

2023-04-10

453人看过
勘察设计
发包人对工程质量承担责任的情形有什么

发包人对工程质量承担责任的情形：1、提供的勘察设计存在缺陷。建设项目应遵循先勘察、后设计、再施工的程序；2、提供或指定购买的建筑材料、配件和设备不符合国家强制性标准；3、直接指定分包商承包专业项目。分包是指总承包人根据合同或发包人许可将施工任务中的专业项目移交给具有相应资质的发包人的行为。总承包商和分包商对分包项目的发包人承担连带责任。一、总承包可以分包吗总承包可以分包。如果总承包商同时具有相应的设计和施工资质，可以将项目的设计或施工业务分包给具有相应资质的单位，但不得将总承包项目中的所有设计和施工业务分包给其他单位，总承包商自行施工的，不得将主体结构的施工分包给其他单位；自行设计的，不得将主体部分的设计分包给其他单位。二、建筑工程合同的种类有哪些1、根据民法典规定，建筑工程合同的种类包括工程勘察、设计、施工合同。2、法律依据：《中华人民共和国民法典》第七百八十八条建设工程合同是承包人进行

2023-06-24

168人看过
土地承包
在哪些情况下，发包人可以对承包地进行调整？

1．承包期内发包人调整承包地须符合法定条件和程序。包括：（1）只有遇到因自然灾害承包地严重毁损的特殊情形，才能个别调整承包地；（2）特殊情况下的调整只允许在个别农户之间进行，不得扩大范围进行调整，更不能在全村范围内打乱原承包地重新分配、承包；（3）允许个别调整的承包地只限在耕地和草地，不包括林地；（4）个别调整必须按照法律规定的程序进行。即，必须经本集体经济组织成员的村民会议三分之二以上成员或者三分之二以上村民代表的同意，并报乡（镇）人民政府和县级人民政府农业等行政主管部门批准；（5）承包合同中约定承包地不得调整的，不得以任何理由予以调整，包括不得依《农忖土地承包法》第二十七条第二款规定进行个别调整。2．只有在特殊情形下才可以适当调整承包地。这里的“特殊情形”，主要包括以下几个方面：（1）部分农户因自然灾害严重毁损承包地的；（2）部分农户的土地被征收或者用于乡村公共设施和公益事业建设，丧失

2023-07-17

93人看过

先履行抗辩权
发包人在工程质量控制中的责任

发包人对工程质量承担责任的情形：1、提供的勘察设计存在缺陷。建设项目应遵循先勘察、后设计、再施工的程序；2、提供或指定购买的建筑材料、配件和设备不符合国家强制性标准；3、直接指定分包商承包专业项目。分包是指总承包人根据合同或发包人许可将施工任务中的专业项目移交给具有相应资质的发包人的行为。总承包商和分包商对分包项目的发包人承担连带责任。工程质量问题能否成为发包人拒付工程款的理由？《民法典》第七百九十九条规定建设工程验收合同的，发包人应当按照约定支付价款，并接受该工程。所以支付工程价款的前提条件是工程验收合同。发包人以工程质量有问题为由拒付工程款，在诉讼法上属于以抗辩的概念，主张实体法上的抗辩权。对该问题的处理应区分拒付工程款的时间段和工程质量问题的性质。如工程质量瑕疵发生在竣工验收前，发包人不得以此作为拒付到期工程款的理由。但是承包人确有不能履行合同义务之虞的，发包人可以主张不安抗辩权。工

2023-07-04

231人看过
承诺
在哪种情况下，承包商不必承担已完工工程的侵权（质量）责任？

侵权理论的发展已经使传统的一经售出概不负责、合同关系的存在等在过去可以排除侵权责任的理论如今已经基本被抛弃了。对于承包商而言，对于自己建成的工程无论业主是否接受，也无论工程是否已经转手，更不管新的所有者是否同自己有合同关系，都得对因自己的疏忽或其它侵权理论的发展已经使传统的一经售出概不负责、合同关系的存在等在过去可以排除侵权责任的理论如今已经基本被抛弃了。对于承包商而言，对于自己建成的工程无论业主是否接受，也无论工程是否已经转手，更不管新的所有者是否同自己有合同关系，都得对因自己的疏忽或其它原因导致的侵权承担责任。这在很大程度上提高了对承包商的要求。我国国务院颁布的《建筑工程质量管理条例》第四十条规定：在正常使用条件下，建设工程的最低保修期限为：（一）基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程，为设计文件规定的该工程的合理使用年限；（二）屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙

2023-07-02

274人看过
业主
清包工是否负责工程质量

1、清包工只是对工程进行清理，不承担工程质量责任。2、工程质量责任，由总承包人负责。3、如果工程进行了分包的，分包单位和总承包单位共同对工程质量负责。4、法律依据：《中华人民共和国建筑法》（1）第五十五条建筑工程实行总承包的，工程质量由工程总承包单位负责，总承包单位将建筑工程分包给其他单位的，应当对分包工程的质量与分包单位承担连带责任。分包单位应当接受总承包单位的质量管理。（2）第五十六条建筑工程的勘察、设计单位必须对其勘察、设计的质量负责。勘察、设计文件应当符合有关法律、行政法规的规定和建筑工程质量、安全标准、建筑工程勘察、设计技术规范以及合同的约定。设计文件选用的建筑材料、建筑构配件和设备，应当注明其规格、型号、性能等技术指标，其质量要求必须符合国家规定的标准。（3）第五十八条建筑施工企业对工程的施工质量负责。建筑施工企业必须按照工程设计图纸和施工技术标准施工，不得偷工减料。工程设计的

2023-02-20

452人看过
工程转包
工程转包的在哪几种情况下需要承担法律责任

各种情况下工程转包的法律责任分配和法律后果：第一种情况：合法分包的情况下，建筑工程总承包单位按照总承包合同的约定对建设单位负责；分包单位按照分包合同的约定对总承包单位负责。总承包单位和分包单位就分包工程对建设单位承担连带责任。这里的连带责任主要是工程质量等方面的责任，一般不涉及非法所得的收缴等责任。第二种情况：劳务分包的特有规则：工程分包禁止再分包，但工程分包人可以再进行劳务分包，当然总承包人也可以进行劳务分包，并且劳务分包无须发包人认可。相对应地，在劳务分包的条件下，劳务分包人是自行管理的，在未与发包人签订合同的情况下，只对与己方有合同关系的承包人负责，不直接对发包人承担责任；在未与总承包人签订合同的情况下，只对与己方有合同关系的合法的分包人承担责任，不直接对总承包人承担责任。第三种情况：承包人非法转包、违法分包建设工程或者没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义与他人签订建设工

2023-08-16

261人看过

用人单位
在哪些情况下由用人单位负责举证责任？

在下列情况下由用人单位负担举证责任：用人单位提出自己的主张；或者证据由用人单位掌握管理的。如果用人单位拒不提供由其掌握管理的证据，应当承担不利后果。一、拖欠工资证据怎么搜集搜集拖欠工资的证据的方式如下：《工资支付暂行规定》规定，用人单位必须书面记录支付劳动者工资的数额、时间、领取者的姓名以及签字，并保存两年以上备查。这表明，用人单位有义务保存已支付工资的证据，而劳动者一般不可能掌握未支付工资的证据，在劳动者提出已履行劳动义务的证据并提出追索拖欠工资的主张时，如果用人单位不能举证证明已支付工资，就应当认定未支付工资的事实并支持劳动者的主张。二、和人事谈离职可以录音吗可以。可以作为证据使用。中华人民共和国劳动争议调解仲裁法第六条规定：发生劳动争议，当事人对自己提出的主张，有责任提供证据。与争议事项有关的证据属于用人单位掌握管理的，用人单位应当提供；用人单位不提供的，应当承担不利后果。三、用人单

2023-06-27

251人看过
责任主体
对工程质量负责的含义

对工程质量负责的意识就是责任主体对某一工程的质量符合标准负有责任，如果最终工程不能达到约定的质量标准，需要承担赔偿损失或者其他民事补救责任。一、建筑工程质量责任要求单位工程由分部工程组成，分部工程由若干分项工程组成，分项工程由检验批组成，从构成是来看，单位工程合格必须分部工程合格，分部工程合格必须分项工程合格，分项工程合格必须检验批合格，而检验批的是否合格取决于检查项目是否满足验收指标，并且如实进行验收表格的填写、签字，也就是说，单位工程的合格时依次累计的结果，具体可以参考GB50300-2001统一标准按照现行建筑工程国家质量验收规范体系，各级(检验批、分项、子分部、分部、单位工程)质量验收是以达到合格要求为准则的。工程达到以下要求，即可定为合格。[统一标准(GB50300-2001)规定]如下：(一)检验批合格质量应符合下列规定：1、主控项目和一般项目的质量经抽样检合格。2、具有完整的

2023-03-19

233人看过
工程施工
在责令施工方对工程质量负责时，一般是在哪些方面界定

法律咨询：在责令施工方对工程质量负责时，一般界定哪些方面？律师答复：（一）施工方未按工程设计施工图纸和施工技术规范施工造成的施工质量问题。工程施工图是施工的直接依据，施工技术规范又称施工技术标准。严格按照二者进行施工是保证工程质量的基本前提，也是划分责任的重要依据。（2）施工方未按工程设计要求和施工技术规范对建筑材料、构配件和设备进行检验，使用不合格的建筑材料、构配件和设备。（3）在合理的使用寿命中，基础工程质量和主题结构存在问题。屋面和墙体的渗漏和开裂应由承包商承担质量责任。相关法律知识：《中华人民共和国建筑法》第五十八条建筑施工企业对工程的施工质量负责。施工企业必须按照工程设计图纸和施工技术标准进行施工，不得偷工减料。工程设计的修改由原设计单位负责，施工企业不得擅自修改工程设计。第五十九条建筑施工企业必须按照工程设计、施工技术标准和合同约定对建筑材料、建筑构配件和设备进行检验，不合格的

2023-05-07

183人看过
责任主体
工程质量责任主体对工程质量负有什么责任

一、工程质量责任主体对工程质量负有什么责任1、责任主体对工程质量的责任是：（1）建设单位对建设工程的质量全面负责；（2）勘察、设计单位对勘察、设计的质量负责；（3）施工单位对建设工程的施工质量负责；（4）工程监理单位对施工质量承担监理责任。2、法律依据：《中华人民共和国建筑法》第五十四条，建设单位不得以任何理由，要求建筑设计单位或者建筑施工企业在工程设计或者施工作业中，违反法律、行政法规和建筑工程质量、安全标准，降低工程质量。建筑设计单位和建筑施工企业对建设单位违反前款规定提出的降低工程质量的要求，应当予以拒绝。二、项目工程质量问题归谁负责项目工程质量问题如果是施工人造成的，那么由施工人负责。建设工程竣工后，发包人应当根据施工图纸及说明书、国家颁发的施工验收规范和质量检验标准及时进行验收。验收合格的，发包人应当按照约定支付价款，并接收该建设工程。因施工人的原因致使建设工程质量不符合约定的，

2023-04-21

367人看过

质权人
在什么情况下质权人需要符合哪些条件

动产质权人行使质权应当具备的条件是：1、质权须有效存在；2、出现实现质权的情形，即债务人不履行到期债务或者发生当事人约定的实现质权的情形；3、债务人没有清偿债务，包括没有清偿全部债务和尚有部分债务没有清偿；4、对于未清偿的债务，非因债权人方面的原因而造成。什么是质权人质权人是指占有财产，并在债务人不履行债务时以该财产折价或者以拍卖、变卖该财产的价款优先受偿的人。质权人因行使质权而与出质人发生纠纷可采取协商、诉讼、仲裁等方式解决。提起诉讼的，质权人可以起诉出质人和出质债权的债务人，也可以单独起诉出质债权的债务人。《民法典》第四百三十六条债务人履行债务或者出质人提前清偿所担保的债权的，质权人应当返还质押财产。债务人不履行到期债务或者发生当事人约定的实现质权的情形，质权人可以与出质人协议以质押财产折价，也可以就拍卖、变卖质押财产所得的价款优先受偿。质押财产折价或者变卖的，应当参照市场价格。第四百

2023-08-01

201人看过
工程发包
工程发包人违约应负哪些责任，什么叫工程发包人

一、工程发包人违约应负哪些责任工程发包人违约应负的责任有：1.按照合同约定做好施工前准备工作，提供原材料、设备、场地、资金和技术资料。2.与承包人相互配合，保证工程建设顺利进行。因发包人原因致使工程中途停建、缓建的，发包人应当及时采取弥补措施以减少损失，并赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等实际损失和费用。3.组织工程验收。隐蔽工程在隐蔽以前，发包人接到通知后应对及时检查，没有及时检查造成工期拖延的，承包人可以顺延工期，并有权要求赔偿停工、窝工的损失。建设工程竣工后，发包人应当根据施工图纸、施工验收规范和质量检验标准及时进行验收。4.接受建设工程并且按照约定支付工程价款。建筑工程完成并经验收合格，发包人应当及时接受并支付工程价款。二、什么叫工程发包人工程发包人是发放工程建设项目的人员，发包人必须具备工程发包的相关资格，一般还需要取得相应的资格证书，并在政府的

2023-06-22

75人看过