一、监控施工合同范本的格式是怎样的?
监控施工合同
甲方:
乙方:
依据《中华人民共和国民法典》之规定,遵循平等、自愿、公平和诚信的原则,为了明确双方的权利与义务关系,经友好协商,现就乙方承接甲方安防监控工程事宜达成如下条款,订立本合同。
第一条工程概况
工程名称:
工程地点:
工程范围:监控系统方案书
工程内容:监控设备购置、系统布线、设备安装和调试
第二条设备要求及设备清单
第三条工程款及支付方式
第四条工程建设期限
合同签订,预付款到位后,根据甲乙双方商定日期,最多不超过7天入场,整个施工工期为30天(年月日开工,年月
日以前乙方按照设计要求完成设备安装调试,并能正常投入使用)
第五条产品质量及安装调试要求
第六条技术标准和质量保证
1、布线标准:乙方监控系统布线方案,严格遵照国际《民用闭路监控电视系统》GB50198-94。
2、乙方所供设备均以生产厂家提供的产品技术资料为技术标准,该等设备应能达到系统稳定运行的要求,若不能达到要求,甲方有权要求乙方立即更换产品,由此带来的损失由乙方承担。
3、乙方对监控布线、设备质保期限为两年。
4、工程完工后如出现质量问题,乙方保证在甲方提出后24小时内派人员检修。
第七条工程设备的验收
1、甲方付清预付款后,乙方应及时将工程设备及其部件运送到甲方指定的地方,乙方应要求甲方验收后书面确认,由乙方负责保管,领料。
2、甲乙双方在工程结束后,将根据甲乙双方确认的书面验收单进行设备、部件和安装工程费款项结算。
第八条技术支持及售后服务
1、在系统正式投入施工后,乙方保证派遣专业技术人员按施工的不同阶段指导实施,并保证进度。
2、乙方的施工安装调试应严格按规程进行,并接受甲方的监督。
3、乙方为甲方培训2名操作人员,要求能达到正确使用和维护设备。
4、乙方承诺在质保期内,如遇甲方需要调整摄像头安装位置,乙方承诺一年内给予五次免费安装调试及技术服务,超过五次乙方将按市场行情收取有关工程安装费用;并承诺质保期内如遇产品质量和系统调试问题,经电话面授无法解决的,乙方将在5小时到项目现场进行故障排查和解决有关问题。
第九条验收和移交
1、系统调试开通壹周内,由乙方书面通知甲方组织验收,并提供相关资料。甲乙双方主管部门组成验收小组,验收小组由双方各指派2名人员组成,验收小组对系统作全面验收,验收合格后各方签字确认,签注验收结论,并由乙方移交给甲方。
2、如甲方在一个月内没有进行验收的,则视为默认工程验收通过。
第十条设备保修
1、乙方所提供合同内设备,从验收之日起,所有产品及零配件质保期按规定处理。在质保期内,若产品有质量问题,由乙方负责免费更换或维修。质保期满后,设备维修时,乙方按成本计算。更换的产品必须为新品,且质保期从更换之日起算。
2、出现简单技术问题时,乙方应提供电话咨询,4小时内解决问题。电话咨询无法解决的,对复杂技术问题,乙方应24小时内到现场服务
重大技术问题应在48小时内到现场服务。若48小时仍不能排除故障的,则应由乙方提供不低于原设备标准的备用产品保证乙方的正常使用。
第四条系统开通后壹年内如出现使用故障,乙方负责免费维修,如故障是因人为或意外引起的,需调换的设备或零件的费用由甲方负责,乙方负责免费维修。
第十一条违约责任
第十二条责任免除
1、因甲方不正确的保管、使用、操作等行为引起的产品乃至系统问题,应由甲方承担责任。
2、发生不可抗力造成一方或双方损失的,均应当免除对方责任。但应当采取积极措施尽量减少损失,损失扩大的,由该方承担责任。
第十三条合同的变更和解除
本合同执行期间,双方不得随意变更和解除合同,合同如有未尽事宜,应由双方共同协商,作出补充规定,补充规定与本合同具有同等效力。
第十四条施工期间出现乙方员工工伤事故,由乙方自行负责。施工期间出现如乙方损坏甲方财产,由乙方照价赔偿。
第十五条合同生效与终止
1、本合同自甲乙双方盖章并由授权代表签字之日起生效。
2、本合同在设备保修、维护期届满之日终止。
第十六条纠纷处理及其他
1、本合同发生纠纷时,当事人双方应协商解决;协商不成时,依法向合同签订地人民法院起诉。
2、本合同正本一式两份,甲乙双方各执一份。附件与本合同具有同等效力。
甲方(盖章):
乙方(盖章):
年月日
二、监控施工合同的履行原则有哪些?
第一、平等原则;
第二、合同自由原则;
第三、公平原则;
第四、诚实信用原则;
第五、遵纪守法原则;
第六、依合同履行义务原则。
-
产品代理合同的范本格式怎样
362人看过
-
刑事控告状范文格式是怎样的
286人看过
-
房屋赠与合同格式是怎样的?房屋赠与合同范本是怎样的?
80人看过
-
监控产品购销合同范文是怎样的?
265人看过
-
监控安装合同书的内容格式怎么写
219人看过
-
农村建房合同样本(格式范本)
400人看过
所谓不可抗力,是指合同订立后发生的,当事人订立合同时不能预见的,且不能避免和不能克服的导致合同不能履行或不能按期履行的客观现象。 不可抗力的范围包括以下三种情况: (1)自然灾害。如地震、台风、洪水、旱灾、海啸等。 (2)政府行为。这主要... 更多>
-
监控安装合同书是什么格式的?河北在线咨询 2023-01-01监控安装合同书的内容格式是首先应当写明甲乙双方的姓名等具体信息;其次,写明工程概况,工程时间,工程总价以及产品质量安装和调试要求;写明违约责任的承担以及争议解决的方式;最后,双方当事人签字并写明时间。
-
建房施工合同范本是什么样子的格式,有什么影响陕西在线咨询 2022-05-21甲方:________________ 乙方:________________ 地点: 1、甲方工地材料到位,提供工具,斗车等工具由甲方负责。 2、一切小工具(灯泡、电线、安全帽等)由乙方负责。 3、乙方要保质保量,在工地不准打架、赌博,如有违反,罚款________元。 4、施工安全:发生工伤事故由施工队自己负责。 5、本工程工期为天,乙方按施工实际量计算总平方数,卫生间墙面________/平
-
工控产品购销合同范本是怎么样的宁夏在线咨询 2022-07-06合同编号为:_________________.买方:卖方:地址:地址:电话:传真:电话:传真:买卖双方经过友好协商,同意就下列事项签订补充协议(以下简称“协议”),作为对买卖双方年月日签订的“”合同(合同编号为:,以下简称“合同”)的修改和补充: 一、对合同第条的修改如下: 二、对合同第条的补充如下: 三、本协议为本合同不可分割的组成部分,与合同具有同等法律效力。买卖双方之间的一切权利义务以合同
-
工程管理费合同范本的格式陕西在线咨询 2023-07-28成套设备和非标准设备,由甲方负责办理申请、订货及加工,引进成套设备在交付乙方前,由甲方负责检验(甲方委托乙方总包承办设备订货及非标准设备加工,应另签订协议)
-
请求法院调取监控申请书的范本格式怎么写?河南在线咨询 2022-07-07请求法院调取监控申请书,参照申请书格式书写,具体内容如下,申请人基本信息,请求事项,事实与理由,落款。申请人:,女,汉族,住址:市区路号被申请人:男,汉族,住址:区路号请求事项:请求人民法院依法调取位于的监控录像。事实和理由:申请人与被申请人继承纠纷一案已诉于人民法院,现正在审理过程中。申请人提交的遗嘱公证书中载明有住房一套,该房屋的相关证件在被申请人手中。现被申请人对该份证据材料拒绝提供。该房屋