工期延误如何进行赔偿
来源:法律编辑整理 时间: 2023-08-20 11:30:54 126 人看过

一、工期延误如何进行赔偿

看合同是如何约定的,直接按照合同约定的赔偿即可,一般会要求赔偿损失和采取补救措施。

工程延误索赔费用通常包括人工费、材料费、机械费、管理费和税金,具体费用根据受损方的实际损失为准。

法律依据:

《民法典》第一百八十六条

因当事人一方的违约行为,损害对方人身权益、财产权益的,受损害方有权选择请求其承担违约责任或者侵权责任。

二、建筑工期纠纷的诉讼时效是多久

3年。

《中华人民共和国民法典》第一百八十八条【普通诉讼时效、最长权利保护期间】

向人民法院请求保护民事权利的诉讼时效期间为三年。法律另有规定的,依照其规定。

诉讼时效期间自权利人知道或者应当知道权利受到损害以及义务人之日起计算。法律另有规定的,依照其规定。但是,自权利受到损害之日起超过二十年的,人民法院不予保护,有特殊情况的,人民法院可以根据权利人的申请决定延长。

三、工程合同违约责任怎么写

1.违约责任承担方式。当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的,应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。

2.违约责任条款约定。违约责任可由合同各方在合同里面作详细约定,对于延迟交付货物或者交付货款的可以约定延迟履行违约金。

3.损害赔偿的范围。当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定,给对方造成损失的,损失赔偿额应当相当于因违约所造成的损失,包括合同履行后可以获得的利益,但不得超过违反合同一方订立合同时预见到或者应当预见到的因违反合同可能造成的损失。

4.违约金。当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金,也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。

《中华人民共和国民法典》:第九章 诉讼时效  第一百八十八条 向人民法院请求保护民事权利的诉讼时效期间为三年。法律另有规定的,依照其规定。\n  诉讼时效期间自权利人知道或者应当知道权利受到损害以及义务人之日起计算。法律另有规定的,依照其规定。但是,自权利受到损害之日起超过二十年的,人民法院不予保护,有特殊情况的,人民法院可以根据权利人的申请决定延长。

声明:该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误,请通过反馈渠道提交信息, 我们将及时处理。【点击反馈】
律师服务
2025年02月25日 05:43
你好,请问你遇到了什么法律问题?
加密服务已开启
0/500
律师普法
换一批
更多法律综合知识相关文章
  • 如何进行医疗损害赔偿误工费鉴定
    患者有固定收入的,按照本人因误工减少的固定收入计算,对收入高于医疗事故发生地上一年度职工年平均工资3倍以上的,按照3倍计算;无固定收入的,按照医疗事故发生地上一年度职工年平均工资计算。一、退休人员车祸误工费怎么赔偿?对于退休人员继续工作而有固定收入的,按照本人因误工减少的固定收入计算,对收入高于医疗事故发生的上一年度职工平均工资3倍以上的,按照3倍计算;无固定收入的,按照医疗事故发生地上一年度职工年平均工资计算。二、三等甲级医疗事故的赔偿费用是什么呢三等甲级医疗事故,按照下列项目和标准赔偿:1.医疗费:按照医疗事故对患者造成的人身损害进行治疗所发生的医疗费用计算,凭据支付,但不包括原发病医疗费用。结案后确实需要继续治疗的,按照基本医疗费用支付。2.误工费:患者有固定收入的,按照本人因误工减少的固定收入计算,对收入高于医疗事故发生地上一年度职工年平均工资3倍以上的,按照3倍计算;无固定收入的
    2023-06-25
    229人看过
  • 意外摔伤导致劳务工误工,如何进行赔偿?
    劳务工意外摔伤是可以申请误工费的,享受工伤医疗待遇,工伤保险应当赔付医疗费用,伙食费及后期康复所需要支付的对应费用。如果公司不给报可申请工伤认定,如果工伤认定后公司还不报的可申请上诉。受伤的劳务工因日常生活或者就业需要,经劳动能力鉴定委员会确认,可以安装假肢、矫形器、假眼、假牙和配置轮椅等辅助器具,所需费用按照国家规定的标准从工伤保险基金支付。误工费是指赔偿义务人应当向赔偿权利人支付的受害人从遭受伤害到完全治愈这一期间内,因无法从事正常工作而实际减少的收入发生交通意外误工费怎么算发生交通事故意外造成误工费的,误工费根据受害人的误工时间和收入状况确定。受害人有固定收入的,误工费按照实际减少的收入计算。受害人无固定收入的,按照其最近三年的平均收入计算;受害人不能举证证明其最近三年的平均收入状况的,可以参照受诉法院所在地相同或者相近行业上一年度职工的平均工资计算。《中华人民共和国社会保险法》第三
    2023-07-04
    58人看过
  • 工期延误怎么进行司法鉴定
    一、工期延误能否鉴定根据《中华人民共和国民事诉讼法》第七十六条规定:当事人可以就查明事实的专门性问题向人民法院申请鉴定。由此可知,工期延误能否鉴定即需要明确工期延误是否属于专门性问题,笔者认为属于。理由有二:1、工期是建立在施工进度计划基础上的,属于专业工程技术问题。建设工程工期是承包人依据工程技术规范及其施工经验编制的并经发包人批准的施工进度计划,按照特定的工艺流程和组织关系严格有序地完成全部分部分项工程所需要的期间。进度计划通常包括甘特图(横道图)、网络进度计划等,其中大中型工程建设项目一般采用网络进度计划,其中又包括双代号网络图、单代号网络图、双代号时标网络图、单代号搭接网络图等。2、判断某个影响事件是否造成工期延误,需要专业工程技术知识。在施工进度计划中,一些分部分项工程处于关键线路上,构成关键工作,而另一些分部分项工程则处于非关键线路上,属于非关键工作。承包人完成进度计划中全部关
    2023-04-25
    428人看过
  •  交通事故造成误工,如何进行赔偿计算
    如果快车撞人导致工作损失,赔偿义务人可以赔偿受害人的误工费。误工费指的是赔偿义务人应支付给受害人的赔偿权利人在受害人从受伤到完全康复期间因无法正常工作而实际减少的收入。根据受害人的误工时间和收入状况来确定赔偿义务人应支付的误工费。如果快车撞人导致工作损失,赔偿义务人可以赔偿受害人的误工费。误工费指的是赔偿义务人应支付给受害人的赔偿权利人在受害人从受伤到完全康复期间因无法正常工作而实际减少的收入。根据受害人的误工时间和收入状况来确定赔偿义务人应支付的误工费。 快 车 撞 人 赔 偿 误 工 费 标 准 是 什 么 ?根据我国《道路交通安全法》的规定,机动车造成人身损害的,受害人有权要求赔偿医疗费、护理费、交通费等为治疗和康复支出的合理费用,以及因误工减少的收入。误工费按照受害人的实际减少的收入计算。然而,在实际操作中,误工费的计算标准存在一定争议。一般来说,误工费的计算方法有两种:1. 按
    2023-09-12
    427人看过
  • 汽车事故导致外卖误工,如何进行赔偿?
    外卖被汽车撞误工费的赔偿:受害人有固定收入的,误工费按照实际减少的收入计算。受害人无固定收入的,按照其最近三年的平均收入计算;受害人不能举证证明其最近三年的平均收入状况的,可以参照受诉法院所在地相同或者相近行业上一年度职工的平均工资计算。送外卖误工费认定的内容标准是什么?误工费根据受害人的误工时间和收入状况确定。误工费的赔偿是对受害人因交通事故丧失劳动机会和劳动报酬的赔偿,被告若确有证据证明受害人在定残后仍从事一定工作的,可以相应折抵误工费的赔偿数额。《最高人民法院关于审理人身损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》第二十条规定:误工费根据受害人的误工时间和收入状况确定。误工时间根据受害人接受治疗的医疗机构出具的证明确定。受害人因伤致残持续误工的,误工时间可以计算至定残日前一天。受害人有固定收入的,误工费按照实际减少的收入计算。受害人无固定收入的,按照其最近三年的平均收入计算;受害人不能举证证
    2023-07-20
    143人看过
  • 对方责任事故造成误工,如何进行赔偿?
    误工费不仅可以向致害人主张,如果交了保险还可以向保险公司提出理赔。能不能得到支持,能支持多少,关键与提供的证据有关,需要提供相应的收入证明以及误工证明,提供的证明材料得到认可了才有可能得到支持。如果有固定收入的,误工费按照实际减少的收入计算,需要提供本人收入证明。如果无固定收入的,按照最近三年的平均收入计算;如果不能举证证明其最近三年的平均收入状况计算,法院可以参照受诉法院所在地相同或者相近行业上一年度职工的平均工资计算。被撞后误工费怎么赔受害人被撞后,责任人撞人所赔偿的费用中误工费应当按照以下规定进行计算:误工费根据受害人的误工时间和收入状况确定。误工时间根据受害人接受治疗的医疗机构出具的证明确定。受害人因伤致残持续误工的,误工时间可以计算至定残日前一天。《最高人民法院关于审理道路交通事故损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》第十五条因道路交通事故造成下列财产损失,当事人请求侵权人赔偿的,
    2023-07-12
    412人看过
  • 如何计算工期延误索赔的依据
    工期延误索赔计算延误索赔的依据是:当事人有约定的,按其约定;当事人没有约定的,按照给对方造成的实际损失来赔偿,并包括对方预期可以获得的利益。延误索赔的依据是《民法典》。一、合同有违约责任的赔偿标准是什么?根据我国民法典的有关规定,合同违约造成对方损失的,损失赔偿额应当相当于因违约所造成的损失,包括合同履行后可以获得的利益;但是,不得超过违约一方订立合同时预见到或者应当预见到的因违约可能造成的损失。但是,当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金,也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。当事人有约定的按照当事人的约定。《中华人民共和国民法典》第五百八十四条:当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定,造成对方损失的,损失赔偿额应当相当于因违约所造成的损失,包括合同履行后可以获得的利益;但是,不得超过违约一方订立合同时预见到或者应当预见到的因违约可能造成的损
    2023-04-04
    208人看过
  • 如何对延长医疗期解除合同进行赔偿
    一、如何对延长医疗期解除合同进行赔偿延长医疗期后,企业与劳动者解除合同,用人单位需要根据劳动者在本单位工作的年限,每满一年支付一个月工资的标准向劳动者支付赔偿费用。六个月以上不满一年的,按一年计算;不满六个月的,向劳动者支付半个月工资的经济补偿。法律依据:《中华人民共和国劳动合同法》第四十七条【经济补偿的计算】经济补偿按劳动者在本单位工作的年限,每满一年支付一个月工资的标准向劳动者支付。六个月以上不满一年的,按一年计算;不满六个月的,向劳动者支付半个月工资的经济补偿。劳动者月工资高于用人单位所在直辖市、设区的市级人民政府公布的本地区上年度职工月平均工资三倍的,向其支付经济补偿的标准按职工月平均工资三倍的数额支付,向其支付经济补偿的年限最高不超过十二年。本条所称月工资是指劳动者在劳动合同解除或者终止前十二个月的平均工资。二、工伤医疗费用由谁来承担参加工伤保险的工伤职工,工伤康复期间住院的伙食
    2024-01-06
    234人看过
  • 进行工伤赔偿时应如何确定误工费的数额
    一、进行工伤赔偿时应如何确定误工费的数额工伤赔偿是没有误工费的,赔偿的应当是停工留薪期间的工资。职工在工伤期间,工资由原单位按月发放,工资福利待遇不变即按受伤前工资标准支付。依据《工伤保险条例》第三十三条规定,职工因工作遭受事故伤害或者患职业病需要暂停工作接受医疗的,在停工留薪期内,原工资福利待遇不变,由所在单位按月支付。故工伤期间,职工的工资与受伤前的工资标准是一致的。二、工伤保险赔偿流程有什么步骤工伤赔偿的流程有:1.工伤报告程序:单位应当自工伤事故发生之日或者职业病确诊之日起15日内,向当地劳动行政部门提出工伤报告;2.工伤认定程序:由社会保险经办机构对工伤(亡)事故进行调查确定是否属工伤;3.工伤鉴定程序;4.协商赔偿程序。《工伤认定办法》第四条第一款规定,职工发生事故伤害或者按照职业病防治法规定被诊断、鉴定为职业病,所在单位应当自事故伤害发生之日或者被诊断、鉴定为职业病之日起30
    2023-11-17
    320人看过
  • 工期延误该如何处理?
    1、工期延误的情形有哪些?《示范文本》通用条款规定了工期延误,需要索赔、签证的其中情形,合同双方也可以再进行其他约定。(1)发包人未能按专用条款的约定提供图纸及开工条件;(2)发包方未能按约定日期支付工程预付款、进度款,致使施工不能正常进行;(3)工程师未按合同约定提供所需指令、批准等,致使施工不能正常进行;(4)工程设计变更和工程量增加;(5)一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时;(6)不可抗力;(7)专用条款中约定或工程师同意工期顺延的其他情况。2、因发包人的原因造成工期顺延的事实,承包人如何履行催告义务?根据《司法解释》和《建设工程施工合同》(示范文本)规定,发包人迟延支付预付款、进度款,承包人均有通知的义务。3、发包人、监理单位经常在签证单上签署不同意追加费用或工期不予顺延,承包人有何良策?(1)如果属于设计变更导致建设工程的工程量和质量标准发生变化,对该部分工
    2023-04-16
    270人看过
  •  如何进行错误刑事拘留的赔偿?
    刑事拘留错误应赔偿受害人的经济损失,包括工资损失和精神损害赔偿。如果拘留行为造成了受害人的名誉权、荣誉权损害,侵权机关还应当在侵权行为影响的范围内,为受害人消除影响,恢复名誉,甚至赔礼道歉。1、对没有犯罪事实的人错误地予以刑事拘留;2、对没有事实证明有重大犯罪嫌疑的人予以刑事拘留。并且,因为刑事拘留属于侵犯公民人身自由,赔偿时要按照国家上年度职工日平均工资计算。另外,被错误刑事拘留还造成受害人名誉权、荣誉权损害的,侵权机关要在侵权行为影响的范围内,为受害人消除影响,恢复名誉,甚至赔礼道歉。在理解法律分析时,首先需要明确法律分析的主体和对象。主体可以是某一特定的个人、组织或国家,而对象则是法律所要解决的问题或关系。其次,法律分析需要对法律文本进行深入解读,包括法律条文、解释和判例等,以确定法律规定的真实含义。最后,法律分析需要对法律文本进行解释,以确定其对实际问题的适用性和可行性。在刑事拘留
    2023-11-04
    478人看过
  •  收银员误扫商品,如何进行赔偿?
    单位要证明员工故意或重大过失造成单位损失并不容易,但只要能证明,员工也不一定需要全额赔偿。在本案中,单位有过错,因为监控系统有漏洞,造成员工无法向真正侵权人追偿。因此,会减轻员工的赔偿责任。从证据的角度来看,员工可能不承担责任。如果单位想要证明员工与少了一箱红酒有关联,需要提供更多的证据。在一般情况下,只需证明员工是故意或重大过失造成单位损失,员工才会承担相应的责任。而单位要证明这一点也并不容易。即使单位能够证明你是故意或者重大过失造成财产损失,你也不需要全额赔偿,仅需要适当赔偿。在本案当中单位也是有过错的。因为单位的监控系统有漏洞,造成了你一旦赔偿之后,就无法向真正侵权人追偿。因此,会减轻你的赔偿责任。以上是就你所说的情况而言,而你所说的未必是单位能够证明的。因此,从证据的角度来看,你很有可能不承担责任。有一些情况你没有说清楚。单位是如何发现少了一箱红酒的?单位很可能是通过即时清点货物,
    2023-11-10
    295人看过
  • 如何申请飞机延误赔偿
    国内乘客如果发生延误,乘客要妥善保管登机牌,在航程结束离开机场前到航空公司的柜台开具延误证明,然后登陆保险官网,下载申请理赔表格,填写后连同延误证明、登机牌等资料,按要求于一周内寄往保险公司。《航班正常管理规定全文(2017年1月1日起施行)》第三十二条承运人应当制定并向社会公布机上延误应急预案,预案内容应当包括机上延误时的信息通告、餐饮服务提供时间和下机的条件及限制。机上延误应急预案应当与机场管理机构、海关、边检、安保部门充分协调。第三十三条发生机上延误后,承运人应当每30分钟向旅客通告延误原因、预计延误时间等航班动态信息。由于流量控制、军事活动等原因造成机上延误的,空管部门应当每30分钟向承运人通告航班动态信息。第三十四条机上延误期间,在不影响航空安全的前提下,承运人应当保证盥洗设备的正常使用。机上延误超过2小时(含)的,应当为机上旅客提供饮用水和食品。第三十五条机上延误超过3个小时(
    2023-06-15
    206人看过
  • 延误装修如何计算赔偿?
    需重新审查一下与装修公司签订的装修合同,如果装修合同明确约定了延期违约金,完全可以依据合同的约定向对方主张合法权益,如果协商不成,可以向有管辖权的法院起诉,要求对方支付延期违约金,具体违约金支付的时间段,需要结合与对方的合同约定及验收合格日期来确定。房屋装修延期赔偿标准装修延期赔偿标准法律没有明确的规定。很多项目中,时间是施工的基本要素,业主和承包商在合同条款中一致同意,如果承包商不能在规定的日期前完成项目,则对于承包商完成工作所需要花钱的超过指定完工日期的每一天支付预先商定的金额给业主是承包商的经济责任。这种资金总量代表了这些延误给业主在成的经济损失,因为难以确定业主损失的真实价值,所以预先商定的金额就用于代替遭受的时机损失。这种估计就被称为违约赔偿,它在整个建筑行业被广泛采用,要求承包商为超过规定完工日期的每一个日历日支付这种固定的资金数额给业主。《中华人民共和国民法典》第五百八十五条
    2023-07-05
    52人看过
换一批
#法律综合知识
北京
律师推荐
    #法律综合知识 知识导航
    展开

    法律综合知识是指涵盖法律领域各个方面的基础知识和应用技能。它包括法律理论、法律制度、法律实务等方面的内容,涉及宪法、刑法、民法、商法、经济法、行政法等多个法律领域。... 更多>

    #法律综合知识
    相关咨询
    • 交通事故中如何进行误工费赔偿
      吉林省在线咨询 2022-05-11
      在交通事故中受伤,赔偿金额没有统一的规定,需根据实际损失和交通事故责任认定来确定。人身权利受到损害一般可以请求的赔偿有 《最高人民法院关于审理人身损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》 第六条医疗费根据医疗机构出具的医药费、住院费等收款凭证,结合病历和诊断证明等相关证据确定。赔偿义务人对治疗的必要性和合理性有异议的,应当承担相应的举证责任。 医疗费的赔偿数额,按照一审法庭辩论终结前实际发生的数额确定
    • 三七责任法院误工费如何进行赔偿
      天津在线咨询 2023-11-25
      根据相关法律规定,三七责任法院误工费的赔偿,先从应当赔偿的总额中减去交强险限额,余下的当事人赔偿70%。如是当事人的车有商业三者险,实际上当事人的这70%也先由保险公司赔偿。对方赔偿当事人的损失也一样,只是他的责任是30%。
    • 工期延误了,房屋延迟交付违约金如何赔偿?
      山西在线咨询 2022-07-26
      1、正常延期交付。正常延期交付主要指由于施工迟延或者相关政府手续办理迟延、市政配套迟延等导致的房屋交付逾期。这种延期交付属于延后交房时间,购房者给开发商一定的宽限期,经过一段时间等待就可以收房的情况。 2、非正常延期交付。非正常延期交付主要指由于开发商经济实力、相关政府手续违法且无法办理等导致开发商不能或者短时间内不能交付房屋的情形。
    • 如何解决工期延误
      河南在线咨询 2022-06-08
      出现工期延误的处理办法: 1、如果因为消费者未按期支付工程款导致工期延误的,属于消费者违约在先,这个时候应当向装修公司支付违约金; 2、由于装修公司自身原因不能按期完工,属于装修公司违约,装修公司应向消费者支付违约金。
    • 工程延误工期赔偿问题
      上海在线咨询 2022-11-02
      该工程当时应该有签订相关的合同或约定,具体按照相关约定进行工期延误的赔偿。