不可抗力的涵义
来源:法律编辑整理 时间: 2023-05-01 01:00:14 392 人看过

一、不可抗力的涵义

不可抗力(ForceMajere)是指买卖合同签订后,不是由于当事人一方的过失或故意,发生了当事人在订立合同时不能预见,对其发生和后果不能避免并且不能克服的事件,以致不能履行合同或不能如期履行合同。遭受不可抗力事件的一方,可以据此免除履行合同的责任或推迟履行合同,对方无权要求赔偿。不可抗力通常包括两种情况:一种是自然原因引起的,如水灾、旱灾、暴风雪、地震等;另一种是社会原因引起的,如战争、罢工、政府禁令等。但不可抗力事件目前国际上并无统一的明确的解释。哪些意外事故应视作不可抗力,可由买卖双方在合同的不可抗力条款中约定。

二、因自然灾害等原因断电,供电人要不要承担责任?

因自然灾害等原因断电,供电人应当按照的家有关规定及时抢修。这里的“自然灾害等原因”,主要是指不可抗力的原因。我国法律规定不可抗力为合同的免责事由,即除法律有特别规定的以外,因不可抗力不能履行合同的,根据不可抗力的影响,部分或者全部免除责任。电力供应中的自然灾害等原因,主要包括:1.自然因素造成的事故损害,如风、雪、霜、雾、空气污染等造成的断电。2.一些不能预见、又不可避免的外力破坏,如鸟害。虽然不可抗力是合同的免责事由,但当事人仍应以诚实善意的态度去努力克服,以减少因不可抗力所造成的损失。因自然灾害等原因断电后,供电人应当按照国家有关规定及时抢修,尽早恢复供电。如果供电人没有及时抢修,给用电人造成损失,供电人应当就没有及时抢修而给用电人造成的损失部分承担赔偿责任。供电人是否尽到了及时抢修的义务,应以国家的有关规定为标准。

三、不可抗力会导致诉讼时效中止吗

民法典第一百九十四条:在诉讼时效期间的最后六个月内,因下列障碍,不能行使请求权的,诉讼时效中止:

(一)不可抗力;

(二)无民事行为能力人或者限制民事行为能力人没有法定代理人,或者法定代理人死亡、丧失民事行为能力、丧失代理权;

(三)继承开始后未确定继承人或者遗产管理人;

(四)权利人被义务人或者其他人控制;

(五)其他导致权利人不能行使请求权的障碍。

自中止时效的原因消除之日起满六个月,诉讼时效期间届满。

声明:该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误,请通过反馈渠道提交信息, 我们将及时处理。【点击反馈】
律师服务
2025年02月10日 08:06
你好,请问你遇到了什么法律问题?
加密服务已开启
0/500
律师普法
换一批
更多不可抗力相关文章
  • 作为不可抗力的人有哪些免责义务
    不可抗力免责义务有及时通知对方的义务和在合理期限内提供证明的义务。因不可抗力不能履行合同的,可以视其影响,部分或者全部免除责任,法律另有规定的除外。一、工程施工时不可抗力怎么处理根据《民法典》第590条规定,“当事人一方因不可抗力不能履行合同的,根据不可抗力的影响,部分或者全部免除责任,但是法律另有规定的除外。因不可抗力不能履行合同的,应当及时通知对方,以减轻可能给对方造成的损失,并应当在合理期限内提供证明。”费用损失的承担原则。因不可抗力事件导致的人员伤亡、财产损失及其费用增加,发承包双方应按以下原则分别承担并调整合同价款和工期:1、合同工程本身的损害、因工程损害导致第三方人员伤亡和财产损失以及运至施工场地用于施工的材料和待安装的设备的损害,由发包人承担。2、发包人、承包人人员伤亡由其所在单位负责,并承担相应费用。3、承包人的施工机械设备损失及停工损失,由承包人承担。4、停工期间,承包人
    2023-06-25
    348人看过
  • 不可抗力致使合同的全部义务不能履行
    不可抗力是指不能预见或者不能避免、不能克服的客观情况。发生不可抗力,造成合同不能履行或者不能完全履行时,允许当事人变更合同,使合同的履行成为可能。不可抗力必须达到使合同无法履行的程度,才能作为变更合同的理由。如发生不可抗力后,经义务人的努力,合同仍可履行,则不能作为合同变更的理由。一、合同变更的原因有哪些因为不可抗力从而致使合同规定的部分义务不能履行的情况,当事人是可以变更合同的。一般认为,它包括国家经济政策和社会经济形势。情势变更与不可抗力的主要区别在于,由于不可抗力致使合同无法履行,而情势变更导致合同履行不公平。所谓情形,是指当事人在订立合同时不能预见和克服的客观情况,致使合同的履行对一方当事人没有意义或者造成重大损害。情况的变化与上述不可抗力的变化类似,但不包括不可抗力,而是指超出不可抗力且超出当事人控制范围的客观情况。二、商品房买卖合同变更情形在一定条件下,可以变更。发生下列情况之
    2023-03-11
    145人看过
  • 名义股东的涵义
    股东权利
    名义股东,又称挂名股东,有时还叫人头股东,是指一方与他方约定,同意仅以其名义参加设立公司,实际上并不出资,公司注册资本均由他方投入,该不出资一方即为名义股东。实践中,某些公司投资人由于种种原因,不愿意以自己的真实身份参与公司,但为了通过投资享受公司经营收益,就以另一人的名义冠名于公司,使另一人成为公司形式意义上的股东,投资人自己则在幕后实际享有股东权利。在这种情况下,该投资人即是实际股东,另一人则为名义股东。
    2023-06-09
    386人看过
  • 避税的涵义
    外商投资企业
    避税是指纳税人在税收法规许可的限度内,通过对经营活动和财务活动的巧妙安排,达到规避和减轻税收负担的管理活动。避税具有以下几层涵义:1.避税的主体避税的主体是纳税人,即税法上规定直接负有纳税义务的单位和个人。单位涵盖一切公司、工厂、商店等从事生产经营和非生产经营的法人,个人指一般的自然人。既可以是中国的自然人和法人,如国营企业、集体企业、乡镇企业、私营企业、股份制企业,也可以是在中国境内从事生产经营活动的外国人,如中外合资经营企业、外国在华的独资企业。企业法人是最主要的纳税人,也是最主要的避税人,因为有纳税的义务才会有避税的要求。纳税人为了减轻或解除税收负担,往往事先进行周密安排和决策,对税法的缺陷及固有漏洞作深入的洞察,利用税法的差别待遇,或利用税法的不完善、不健全来达到尽可能少纳税的目的。现代世界各国的税收法规越来越复杂浩繁,当纳税人难以做到熟悉或精通税法时,于是就聘用精通税法的税务专家
    2023-06-07
    194人看过
  • 应如何正确理解“不可抗力”的法律含义
    作为购房合同中免责事由的不可抗力,一定要是符合法律明确规定的,不能凭自己的主观臆想去推定,否则是要承担相应的法律责任的。在现行房地产交易中,发展商通常将以下事项列为不可抗力条款下的免责事项:1、施工中遇到异常困难及重大技术问题不能及时解决;2、市政配套的批准与安装的延误。其实,发展商所述的这两种情况,依据法律的规定都不具备不可抗力的三个必备条件,即并非为不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。简单地分析一下,在施工中遇到的困难和技术问题是开发商在建造房屋之前就可以预见的,即使是不能克服的,那也是开发商在建造房屋过程中自己所需要承担的风险,而不能将此风险转移给购房者。同样,市政配套的批准与安装具有一定的程序性,开发商在最初总体规划时就应当可以预见批准与安装的期限,如果确实是政府行为而导致延误的,那也是开发商在开发房产过程中可以预见和可能要承担的风险,而不能将此风险转移给购房者。
    2023-06-07
    420人看过
  • 仲裁机构的不同涵义
    在机构仲裁方式之下,仲裁机构的含义实际上包含了三种不同的机构,即仲裁庭、仲裁委员会(也有称为仲裁院或仲裁中心)、仲裁委员会的下设办事机构(即秘书处或办公室)。谈到仲裁机构的管理或者定性定位问题的时候,对以上三种机构必须区分对待,不能也无法笼统地谈论和争论。这也是我们讨论问题和防止问题混淆或扩大化的又一前提。从三种不同性质的机构设置来看,首先,仲裁庭这一机构的法律地位和性质是没有争议的。其次,仲裁委员会本身的人员组成、法律地位、运作机制等也是比较清楚,没有太多争论和分歧的余地。而问题和分歧主要出在了仲裁委员会的下设办事机构的人事、财务、分配制度方面。这才是本文关注的问题所在。也就是说,我国目前所谓仲裁机构管理方面的分歧或争论,实际上只是仲裁委员会下设办事机构人、财、物的管理定位问题。因此,这个问题从某种意义上讲,并不是仲裁制度本身的问题,也不能笼统地说是仲裁机构的定性问题,而只是仲裁委员会下
    2023-06-07
    215人看过
  • 不可抗力因素的规定及其意义是什么
    不可抗力因素包括地震、水灾、火灾、暴风雪等自然灾害和国家法律法规、政策的调整。但是不可抗力实际上是可以约定的,有时候,双方会将罢工等事件也约定为不可抗力因素。所谓不可抗力是指合同签订时无法预见、无法避免、无法克服的客观情况。构成不可抗力必须具备不可预见的偶然性。不可抗力所指的事件必须是当事人签订合同时不可预见的事件。不可抗力事件必须是由债务人无法控制的客观原因引起的。债务人主观上没有故意或过失,主观上不能阻止。如果债务人能通过主观努力克服,就必须努力,否则就不足以免除债务。不可抗力因素是否能作为合同终止的因素遇不可抗力因素合同不是自行终止的,但可以请求解除合同。有下列情形之一的,合同的权利义务终止:1、债务已经按照约定履行;2、合同解除;3、债务相互抵销;4、债务人依法将标的物提存;5、债权人免除债务(债权人免除债务人部分或全部债务的,合同部分或全部终止);6、债权债务同归于一人(但涉及第
    2023-07-12
    175人看过
  • 不可抗力在建筑工程中有何定义
    一、不可抗力在建筑工程中有何定义建筑工程中的不可抗力是指:承包单位与发包单位在签订施工合同时不可预见、不可避免并不能克服的客观情况。如果发生不可抗力,承包方要迅速采取保护措施,尽力减少损失,并及时通知发包方。二、建筑工程纠纷的诉讼时效是多久三年。诉讼时效是指民事权利受到侵害的权利人在法定的时效期间内不行使权利,当时效期间届满时,债务人获得诉讼时效抗辩权。《中华人民共和国民法典》第一百八十八条向人民法院请求保护民事权利的诉讼时效期间为三年。法律另有规定的,依照其规定。诉讼时效期间自权利人知道或者应当知道权利受到损害以及义务人之日起计算。法律另有规定的,依照其规定。但是,自权利受到损害之日起超过二十年的,人民法院不予保护,有特殊情况的,人民法院可以根据权利人的申请决定延长。三、建设工程纠纷应该如何应对1.协商。双方依靠自身力量,相互妥协和让步,解决纠纷。该方法快捷简便、心平气和,但应以书面方式
    2023-10-10
    279人看过
  • 因不可抗力违约可以免除合同义务吗
    一、因不可抗力违约可以免除合同义务吗因不可抗力违约可以免除合同义务。没有发生不可抗力就可以主张免除全部责任,只有真正受其影响而无法履行的部分才能免除责任。当事人迟延履行后发生不可抗力的,不能免除责任,但仍应承担违约责任。法律对遇不可抗力也不能免责有特别规定的,依照本规定不能免责。在客运合同中,承运人因不可抗力造成旅客人身伤害的,应当承担赔偿责任。《中华人民共和国民法典》第五百九十条当事人一方因不可抗力不能履行合同的,根据不可抗力的影响,部分或者全部免除责任,但是法律另有规定的除外。因不可抗力不能履行合同的,应当及时通知对方,以减轻可能给对方造成的损失,并应当在合理期限内提供证明。当事人迟延履行后发生不可抗力的,不免除其违约责任。二、合同中不可抗力造成的损失由谁承担合同中不可抗力造成的损失,侵权人不承担责任,但法律另有规定的,依照其规定处理。同时,因不可抗力不能履行合同的,应当及时通知对方,
    2023-04-25
    255人看过
  • 论不可抗力(上)
    「摘要」不可抗力作为法定免责事由是过错原则的体现。侵权责任与合同责任均适用不可抗力。不可抗力的判断标准应兼顾主客观两方面的因素。政府行为不应包括在不可抗力中,技术风险则应包括在不可抗力中。不可抗力既不同于商业风险,也不同于情势变更。个案中应根据不可抗力对法律关系的实际影响而确定其效力,或全部免责,或部分免责。一、确立并完善不可抗力制度的实践意义在当今时代,人类认识和改造自然的能力空前提高,不少在前人看来是无法预见和克服的自然灾害,现在能有所预见和有所克服,科学技术的发展拓展了人类的活动空间和自由度。然而,迄今为止,在强大的自然力前面,人的能力被证明仍然是相当有限的;不仅如此,由于不能从根本上认识自然界的规律,人类在改造自然的同时,也破坏了自然界,并由此引发出新的天灾人祸。如何在已有的条件下从制度上作出最佳的安排,把自然灾害带来的损失降低到最小,或者对其作出符合理性的分配,是社会经济发展对法
    2023-06-08
    97人看过
  • 开发商应对不可抗力事件的责任和义务?
    当发生不可抗力事件导致当事人一方不能履行合同时,并不是要全部免除当事人履行合同的义务,也不是免除全部不履行的违约责任。一个不可抗力事件引起何种法律后果,是全部还是部分免除当事人的违约责任,应当依照该不可抗力事件对履行该项合同的影响程度而定,对合同履行影响的程度高,免除责任的范围就大。开发商未按时交房有哪些免责情形商品房预售是指开发商与购房者约定,由购房者交付了定金或者预付款,而在未来某一时期拥有所购房屋的一种房产交易的行为,在商品房预售中,对于商品房的迟延交付,主张免责通常有以下两种情况:一是自然因素,即在施工、验收过程中发生了某种自然现象,如风灾、水灾、地震等,施工不能如期进行,从而导致了商品房的迟延交付。若因此类因素而无法履行合同,可以使用不可抗力原则,当然需要注意的是,一般的恶劣天气是不能构成不可抗力的。二是人为因素,即在施工、验收过程中发生的某种外界人为因素,例如政府在双方当事人订
    2023-07-04
    67人看过
  • 不可抗力的概念是什么,不可抗力因素包括什么
    一、不可抗力的概念是什么不可抗力的概念是不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。不能预见是指当事人对某一事件是否会发生是不可能预见到的。不能避免是指当事人客观上不能阻止这一意外情况的发生。不能克服是指当事人对于意外发生的客观情况所造成的后果不能排除。而客观情况,是指当事人不可抗拒的外来力量,如地震、水灾等。二、不可抗力因素包括什么不可抗力因素包括:1.自然灾害、如台风、地震、洪水、冰雹;2.政府行为,如征收、征用;3.社会异常事件,如罢工、骚乱。三、不可抗力条款的表现形式不可抗力条款的表现形式有:1.概括式。即在合同中不具体规定不可抗力事故的种类,只用笼统的规定。如"由于公认的不可抗力原因而不能履行合同规定的一方可不负有责任"。由于规定太笼统,一般不宜采用。2.列举式。即合同中列举交易双方认为可以作为不可抗力事故的类型。“战争、洪水、地震等”。由于规定过死,一旦发生超出列举范围的不抗力事故
    2023-06-07
    329人看过
  • 不可抗力如何进行认定,不可抗力的特点有哪些?
    一、不可抗力如何进行认定不可抗力的认定包括:1.主观要件,即不可抗力的发生是当事人无法预见和不可能预见的。也就是说当事人在签订合同时,无法知道事件要在何时、何地发生,也无法预先知道发生的情况如何。如果能事先预料、预测、预报,并能提前采取措施避免的,则不能认为是不可抗力。2.客观要件,即在现有条件下,当事人所具备的物质力量和技术力量对事件的发生是不可避免和不可克服的。如果从现实条件来看,当事人能够采取措施避免和消除事件的发生,则不能认为是不可抗力。3.在结果上,事件的发生必然导致合同的部分或全部不履行以及延迟履行,或者是标的物部分或全部毁损。如果某种客观情况的出现,并不构成履行合同的障碍,就不能把它当成不可抗力看待。因此,判断一种客观情况是否属于不可抗力,必须用以上三个要件作为衡量的标准,只有同时具备三个要件的客观情况才能认定是不可抗力事件,如果缺少其中的要件,就不能适用法律规定的不可抗力的
    2023-06-07
    337人看过
  • “不可抗力”事件发生后受影响一方的义务
    1.积极补救义务。当事人有义务采取一切可能的有效措施,尽量避免或减少损失。对开发商来说,交房期限一般都是由开发商提出的,因此除了事后补救外,最好在确定此期限前,就充分考虑到各种影响交房的情况;对购房人来说,在约定的交房期限将至时,应事先对自己的时间做好安排,避免错过接收日期。2.告知义务。当不可抗力及其他免责的条件出现时,当事人有义务及时通告对方当事人,以使对方当事人采取有效措施,避免或减少损失。这在合同示范文本中留有空白,要求开发商填写因不可抗力延期交房时,及时告知购房人的时限。3.举证义务。当事人一方提出免责的,有义务举证,作为其免责的证据。一旦免责情形出现,提出免责的一方当事人,应及时收集和保留好有关的证据,比如政府的公告、气象预报、生病住院的单据等等,作为有效的免责证据。否则,一旦双方因此发生了争执,提出免责的一方又不能举证,那么则要承担相应的法律责任。不可抗力免责义务有哪些根据有
    2023-08-17
    53人看过
换一批
#犯罪
北京
律师推荐
    展开

    所谓不可抗力,是指合同订立后发生的,当事人订立合同时不能预见的,且不能避免和不能克服的导致合同不能履行或不能按期履行的客观现象。 不可抗力的范围包括以下三种情况: (1)自然灾害。如地震、台风、洪水、旱灾、海啸等。 (2)政府行为。... 更多>

    #不可抗力
    相关咨询
    • 先诉抗辩权的内涵和意义
      河北在线咨询 2023-05-09
      1、先诉抗辩权亦称检索抗辩权,是指主合同纠纷未经审判或仲裁,并就债务人财产依法强制执行用于清偿债务前,一般保证人对债权人可拒绝承担保证责任,并以此作为抗辩理由。 2、抗辩权是在一种受到他人不正当的行使其权利对自身权益的损害时的一种对抗权。
    • 不可抗力发生后受影响方的义务,不可抗力的法律后果和免责效力
      香港在线咨询 2022-10-28
      一、“不可抗力”事件发生后受影响一方的义务(一)积极补救义务。当事人有义务采取一切可能的有效措施,尽量避免或减少损失。对开发商来说,交房期限一般都是由开发商提出的,因此除了事后补救外,最好在确定此期限前,就充分考虑到各种影响交房的情况;对购房人来说,在约定的交房期限将至时,应事先对自己的时间做好安排,避免错过接收日期。(二)告知义务。当不可抗力及其他免责的条件出现时,当事人有义务及时通告对方当事人
    • 执行不可抗力的免责义务有哪些
      广东在线咨询 2023-01-19
      不可抗力免责义务有及时通知对方的义务和在合理期限内提供证明的义务。因不可抗力不能履行合同的,可以视其影响,部分或者全部免除责任,法律另有规定的除外。
    • 权利的涵义
      贵州在线咨询 2022-09-01
      权利一般是指法律赋予人实现其利益的一种力量。与义务相对应,法学的基本范畴之一,人权概念的核心词,法律规范的关键词。在家庭、社会、国家、国际关系中隐含或明示的最广泛,最实际的一个内容。从通常的角度看,权利是法律赋予权利主体作为或不作为的许可、认定及保障。
    • 不可抗力的法律对不可抗力有哪些评定
      黑龙江在线咨询 2023-11-07
      自然灾害,包括地震、洪水、海啸、火灾等;政府行为,它是指当事人的合同订立以后,政府颁布新的法律、政策、行政措施而致使合同不能履行;社会异常事件,主要是指一些偶发的事件阻碍合同的履行。