合同上约定违约须负什么法律责任?
来源:互联网 时间: 2023-06-22 18:05:51 185 人看过

违约合同要负违约责任,违约责任是指当事人不履行合同义务,或者不按照约定履行合同义务,依法应当承担的民事责任。违约责任是合同责任的一种重要形式,违约责任的确立是以有效合同的存在为基础的。违约责任的形式大概有三种,分别为继续履行、采取补救措施和赔偿损失。

一、合同一方违约应当怎样处理

违约之后,守约方可以要求违约方承担违约责任,承担违约责任的方式主要有:继续履行、补救措施、损害赔偿三种方式。

(一)继续履行。继续履行,又称实际履行,是指债权人在债务人不履行合同义务时,可请求人民法院或者仲裁机构强制债务人实际履行合同义务。

(二)补救措施。补救措施是债务人履行合同义务不符合约定,债权人在请求人民法院或者仲裁机构强制债务人实际履行合同义务的同时,可根据合同履行情况要求债务人采取的补救履行措施。

(三)损害赔偿。当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的,在履行义务或者采取补救措施后,对方还有其他损失的,应当承担损害赔偿责任。损害赔偿的具体方式包括赔偿损失、支付违约金和适用定金罚则等多种情况。

二、违约合同处理的方式是什么

违约合同的处理方式是:

1、当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的,应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任;

2、当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行合同义务的,对方可以在履行期限届满前请求其承担违约责任。

根据《中华人民共和国民法典》规定,未违约的一方可以要求违约方继续履行合同,采取补救措施,赔偿损失。合同因违约不能履行的,可以解除合同,要求承担违约责任。

三、合同未约定违约责任怎么办

违约责任是可以不用在合同中约定的,违约责任是指当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的,应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。即使合同未约定违约责任,在对方发生违约行为时,也是可以要求对方承担违约责任的。只是说你们约定了违约责任,可以按照合同的约定要求对方承担赔偿责任,没有约定的话,就需要按照法律的规定来进行赔偿的。

声明:该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误,请通过反馈渠道提交信息, 我们将及时处理。【点击反馈】
律师服务
2024年11月24日 16:55
你好,请问你遇到了什么法律问题?
加密服务已开启
0/500
律师普法
换一批
更多仲裁机构相关文章
  • 施工负责人合同违约要负责任吗?
    要负责任的。1.在施工过程中,施工人应当按照设计文件和施工规范进行施工,不得偷工减料、粗制滥造,不得擅自修改工程设计,否则施工人对施工质量应承担瑕疵履行违约责任;施工人不得延误工期,否则将承担迟延履行违约责任。2.因施工人的原因致使建设工程质量不符合约定的,发包人有权要求施工人在合理期限内无偿修理或者返工、改建。经过修理或者返工、改建后,造成逾期交付的,施工人应当承担违约责任。一、建筑工程工期顺延怎么办工程量增加施工过程中,发包人时常要求承包人增加工程量,因而必然导致工期的增加。发包人变更设计若在施工过程中,发包人变更设计,则因发包人变更设计而导致承包人无法施工的期间应当从工期中扣除。发包人未按合同约定的期限提供设计图纸等施工必需的资料若发包人未按合同约定的期限提供设计图纸等施工必需的资料,导致承包人无法施工的,则从发包人提供这些施工必须资料之日起算工期。发包人未按约支付工程款若发包人未按
    2023-06-27
    310人看过
  • 合同约定不明违约各负其责是指什么?
    合同约定不明违约各负其责是指如果合同当中违约条款不明的话,则各自都需要承担相关的责任。以下是合同约定不明的解决办法:1、合同生效以后,在合同履行前或履行过程中,如果当事人发现所签的合同条款不清、或合同的内容存在漏洞时,应及时与对方当事人取得联系。本着平等协商的原则,对合同所欠缺的内容予以协商、弥补。对双方约定不清的内容进一步地澄清、完善,力求通过协商的方式统一双方的意见,最终达成解决问题的协议。实践证明,这是一种积极有效的解决该类问题的补救方式。2、如果双方不能就合同约定不明的问题达成补充协议,当事人应及时向法院提起诉讼,要求依法对合同约定不明的内容予以解释、认定。并应积极寻找一些解释合同的证据,如双方以往的交易习惯、本行业、本领域的通用做法和规则等,为合同的解释、补充工作做好必要的准备。3、在不能按照合同的有关条款或者交易习惯对合同的内容予以确定的情况下,当事人应注意及时了解相关的法律规
    2023-03-14
    317人看过
  • 合同违约条款怎么写,法律中违约责任范
    合同纠纷的重点是违约责任纠纷。设定违约责任有两个目的:1。通过设定违约责任,可以增加违约成本,迫使对方按照合同履行,从而保持交易结果的可见性;通过设定违约责任,在对方违约时,将自己一方所遭受的损失转移给对方,以确保自己一方不会因对方的违约而遭受损失。所以我们在制定合同时,除了充分运用规则外,还必须充分认识到合同中如何约的意义。1、违约责任承担方式一方不履行合同义务或者不符合约定的,应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。2、违约责任条款规定违约责任可以由合同各方在合同中详细约定,延迟交付货物或者付款的可以约定延迟履行违约金。也可以约定一般违约条款:任何一方违反本协议,导致本协议无法继续履行的,违约方应当赔偿守约方违约金人民币若干元。违约金不足以弥补守约方的实际损失的,违约方应当赔偿守约方的全部实际损失。3、损害赔偿范围当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定,给对方
    2023-08-07
    113人看过
  • 借款合同的预期违约要负违约责任吗?
    作为违约行为的形态之一,预期违约当然要负违约责任。预期违约制度自确立以来,对当今世界许多国家的合同立法及实践都产生了重大的影响。预期违约又称先期违约,是指在合同履行期限到来之前,一方虽无正当理由但明确表示其在履行期到来后将不履行合同,或者其行为表明在履行期到来后将不可能履行合同。承担责任的方式有:1、继续履行又称强制履行,是指违约方根据对方当事人的请求继续履行合同规定的义务的违约责任形式。对于预期违约,合同履行期到后,除非出现以下三种情形,否则违约方就应当继续履行:A.法律上或者事实上不能履行的;B.债务的标的不适于强制履行或者履行费过高的;C.债权人未在合理期限内要求履行的。2、赔偿损失又称违约损害赔偿、赔偿损害金,是指违约方以支付金钱的方式弥补受害方因违约行为所减少的财产或者所丧失的利益的责任形式。赔偿损失的数额有约定从约定,没有约定的,赔偿对方当事人因违约行为所造成的损失,包括合同履
    2023-04-18
    288人看过
  • 逾期违约应负何种法律责任
    合同有约定的从约定,并可申请法院、仲裁机关适当增加、减少。当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金,也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。约定的违约金低于造成的损失的,当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加;约定的违约金过分高于造成的损失的,当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以适当减少。当事人就迟延履行约定违约金的,违约方支付违约金后,还应当履行债务。逾期交房违约金怎么算1、当开发商出现延期交房情况时,若购房人与开发商签订的《商品房买卖合同》中已约定了延期交房的违约金金额,则购房人可依据合同约定的金额要求开发商赔偿延期交房的违约金。2、在没有约定延期交房赔偿金的情况下,按照最高人民法院的司法解释,商品房买卖合同没有约定违约金数额或者损失赔偿额计算方法,违约金数额或者损失赔偿额可以参照以下标准确定:逾期交付使用房屋的,按照逾期交付使用房屋期间有关主管部门
    2023-07-06
    467人看过
  • 房屋租赁合同违约责任到底该负什么责任
    房屋租赁合同违约责任包括以下内容:1、出租人的违约责任(一)未按约定将房屋及其附属设施交付承租人使用的,应当支付违约金;给承租人造成损失的,还应当负责赔偿。(2)交付的房屋及其附属设施不符合合同要求,或者未按合同规定对房屋进行维修,危及承租人正常安全使用的,应当负责维修;承租人有权要求支付违约金;给承租人造成损失的,还应当负责赔偿。(三)出售或者转租房屋时,未依法保证承租人优先购买权或者承租权的,应当赔偿损失。2、承租人的违约责任未按约定支付租金的,除补交租金外,还应支付违约金。拖欠租金达到一定期限(私房租赁为6个月)的,出租人必须解除合同。(2)出租屋使用不当,对房屋及其附属设施造成不合理损害的,应当负责恢复原状或者赔偿损失。(三)擅自转租、转借、换租或者利用房屋进行非法活动的,出租人有权解除合同,并要求支付违约金。房屋租赁合同违约责任写作要点租房违约责任可以在租赁合同中约定违约金或者违
    2023-08-09
    307人看过
  • 什么情况将负违约责任
    具备以下条件将负违约责任:1、有不履行或者不完全履行合同义务的行为违约责任只有在存在违约事实的情况下才有可能产生,当事人不履行或者不完全履行合同义务,是违约责任的客观要件。违约行为包括以下几种情况:(1)拒绝履行。合同当事人拒绝履行合同又称毁约,是指当事人不履行合同规定的全部义务的情况;(2)不完全履行,又称部分履行,指当事人只履行合同规定义务一部分,对其余部分不予履行;(3)迟延履行,又称逾期履行,指当事人超过合同规定的期限履行义务的。在合同未定期限的情况下,债权人要求履行后,债务人未在合理期限内履行,也构成迟延履行;(4)质量瑕疵,是指履行的合同标的达不到合同的质量要求。对质量瑕疵,权利人应在法定期限内提出异议,否则,后果自行承担;(5)不正确履行,是指合同义务人未按合同规定的履行方式履行义务。2、违约当事人主观上有过错当事人违约可能有各种原因,如不可抗力、对方违约等。因这些原因引起违
    2023-02-20
    500人看过
  • 没有约定违约金的合同怎么认定违约责任
    合同里没有约定违约金,承担违约责任的方式为继续履行、采取补救措施、赔偿损失等,合同中约定了定金的,还可以适用定金罚则。根据法律规定,合同当事人有不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定等违约行为的,应当承担继续履行、采取补救措施或赔偿损失等违约责任。一、房东违反房屋租赁合同的约定怎么赔偿房东违约的应当承担违约责任。如果房屋租赁合同中约定了违约金的,房东按照约定支付违约金,并退还多余的租金与押金。如果没有约定违约金的,应当根据承租人因为房东违约所造成的实际损失数额进行赔偿。三、民法典中二手房买卖过户推迟过户违法吗?二手房买卖推迟过户不是违法,而是违约。违约行为是指合同当事人违反合同义务的行为。根据法律规定,当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的,应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。
    2023-03-27
    368人看过
  • 贷款合同违约的法律责任必须要承担吗?
    贷款合同违约的法律责任必须要承担。一份合同中存在约定违约的条款是非常重要的,当然也并不是说没有就处理不了,我们现在是法治国家,有很多法律对其约束的,一方违约,应当无条件的为对方赔偿相关的损失,如果涉及的情节严重的,还要受到我国相关法律的严肃的处理。一、合同违约之后可能会承担什么责任?1、继续履行。一方存在违约的行为时,非违约方已经履行合同义务的,可以要求违约方继续履行合同。当然,这里必须是能够继续履行的合同,如无继续履行的可能的,非违约方不能强人所难仍要求违约方继续履行。2、采取补救措施。合同的质量不符合约定违约的,合同的双方当事人在协议补充后不能达成补充协议,而且按照合同的有关条款或者交易习惯无法确定。受损害方根据标的的性质以及损失的大小,可以合理选择要求对方承担修理、更换、重作、退货、减少价款或者报酬等违约责任。3、赔偿损失。是指一方当事人不履行合同债务是给对方造成了损失,应当依法赔偿
    2023-06-24
    235人看过
  • 购销合同中违约责任是什么,合同违约责任的内容
    一、购销合同中违约责任是什么购销合同中违约责任有:1.继续履行,又称强制履行,指在违约方不履行合同时,由法院强制违约方继续履行合同债务的违约责任方式。2.采取补救措施:质量不符合约定的,应当按照当事人的约定承担违约责任。对违约责任没有约定或者约定不明确,依照本法第六十一条的规定仍不能确定的,受损害方根据标的的性质以及损失的大小,可以合理选择要求对方承担修理、更换、重作、退货、减少价款或者报酬等违约责任。3.赔偿损失,即债务人不履行合同债务时依法赔偿债权人所受损失的责任。赔偿损失是指金钱赔,即使包括实物赔偿,也限于以合同标的物以外的物品予以赔偿。4.定金责任:当事人可以依照约定一方向对方给付定金作为债权的担保。债务人履行债务后,定金应当抵作价款或者收回。给付定金的一方不履行约定的债务的,无权要求返还定金;收受定金的一方不履行约定的债务的,应当双倍返还定金。5.违约金责任,又称违约罚款,是由当
    2023-06-28
    72人看过
  • 违反合同须负什么民事责任
    应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。公民、法人违反合同或者不履行其他义务的,应当承担民事责任。公民、法人由于过错侵害国家的、集体的财产,侵害他人财产、人身的应当承担民事责任。一、合同违约承担的法律责任有哪些合同违约承担的法律责任为违约责任。未违约的一方可能会请求违约方承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。违约责任是指合同当事人一方不履行合同义务或履行合同义务不符合合同约定所应承担的民事责任。二、合同里面违反约定是否要承担责任1、违反合同约定可以要求对方承担违约责任,《民法典》规定,当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的,应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。2、当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行合同义务的,对方可以在履行期限届满前请求其承担违约责任。三、合同违约责任有什么规定当事人一方不履行合同义务或者不符合约定的,应当
    2023-04-10
    225人看过
  • 违约责任取决于合同和法律
    (1)违约责任取决于合同和法律,协议具有优先权。因此,合同约定违约责任、约定违约金具体数额的,按约定处理;没有约定的,依法处理,如:支付定金的一方违约,定金不予退还;收取定金的一方违约的,定金双倍返还。双方都有过错的,应当按照各自的过错程度分担损失。违约金不足以弥补损失的,可以要求违约方按照对方的损失赔偿;违约金过高的,还可以减少赔偿。(2)退房违约金协议。至于开发商是否支付了违约金以及违约金的数额或比例,你应该查阅与开发商签订的房屋买卖合同中相应的条款。一般来说,合同中会有明确的约定。然后你可以根据本合同和开发商违约的事实向法院提起诉讼,要求开发商支付违约金。
    2023-05-08
    455人看过
  • 合同违约责任法律注意事项
    根据我国法律规定,一方不履行合同或者履行合同不符合约定的,应当承担违约责任。违约责任包括继续履行、采取补救措施、赔偿损失等。根据2021年实施的《民法典》第五百七十七条规定,当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的,应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。第五百八十一条规定,当事人一方不履行债务或者履行债务不符合约定,根据债务的性质不得强制履行的,对方可以请求其负担由第三人替代履行的费用。一、民事合同没呈现违约会怎么样合同中没有约定违约责任,也可以追究违约方的违约责任。《中华人民共和国民法典》第五百七十七条【违约责任】当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的,应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。第五百七十八条【预期违约责任】当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行合同义务的,对方可以在履行期限届满前请求其承担违约责任。第五百七十九
    2023-02-04
    360人看过
  • 合同上面的违约金怎么算,合同违约责任有哪些规定?
    一、合同上面的违约金怎么算合同上面的违约金可以参照违约产生的损失赔偿额的计算。《中华人民共和国民法典》第五百八十五条【违约金】当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金,也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。约定的违约金低于造成的损失的,人民法院或者仲裁机构可以根据当事人的请求予以增加;约定的违约金过分高于造成的损失的,人民法院或者仲裁机构可以根据当事人的请求予以适当减少。当事人就迟延履行约定违约金的,违约方支付违约金后,还应当履行债务。二、合同违约责任有哪些规定《中华人民共和国民法典》第五百七十七条【违约责任】当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的,应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。第五百七十八条【预期违约责任】当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行合同义务的,对方可以在履行期限届满前请求其承担违约责任。第五百七十九条
    2023-04-11
    407人看过
换一批
#仲裁知识
北京
律师推荐
    展开

    仲裁机构是依法设立,独立于行政机关,以仲裁方式解决纠纷的机构。它由当事人自愿选择,依据仲裁协议进行仲裁,对纠纷进行公正、公平、合理的解决。 仲裁机构具有专业性、独立性和高效性,能够为当事人提供便捷、高效的纠纷解决途径。... 更多>

    #仲裁机构
    相关咨询
    • 合同里的违约条款对方违约负法律责任吗
      广西在线咨询 2022-10-16
      合同有违约条款的,如果发生违约,要按合同违约条款的内容承担违约责任。合同法第一百一十四条当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金,也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。约定的违约金低于造成的损失的,当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加;约定的违约金过分高于造成的损失的,当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以适当减少。当事人就迟延履行约定违约金的,违约方支付违约
    • 未符合约定还能按合同约定负违约责任吗?
      海南在线咨询 2022-11-08
      1、合同双方当事人并未约定违约金及违约损失赔偿的计算方式,但是并不因此意味着违约方不承担相应的违约责任。 2、买卖合同没有约定逾期付款违约金或者该违约金的计算方法,出卖人以买受人违约为由主张赔偿逾期付款损失的,人民法院可以中国人民银行同期同类人民币贷款基准利率为基础,参照逾期罚息利率标准计算。
    • 约定违约责任中必须承担哪些法律责任
      黑龙江在线咨询 2022-10-14
      章程中可以约定以下的违约责任: ( 1)出资不实的,应当限期足额补缴并向公司及其他股东承担违约金; ( 2)抽逃出资的,应返还抽逃的出资,并按银行同期贷款利率支付抽逃期间的利息; ( 3)股东资格丧失; ( 4)股东表决权及分红权受限; ( 5)对公司债务承担补充赔偿责任; ( 6)赔偿公司因其违约行为所遭受的全部损失; ( 7)违规转让股权的,公司不认可新股东地位,同时给公司造成损失的,该股东应
    • 违约合同法律责任
      江苏在线咨询 2022-08-03
      合同欺诈, 首先要承担民事责任,一般是合同缔约过失责任或者违约责任,要对给合同另一方所造成的损失予以赔偿。 其次,合同欺诈还可能承担刑事责任。《刑法》第二百二十四条规定了合同诈骗罪:以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,骗取对方当事人财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。
    • 因合同没有约定违约责任是否应该负责?
      新疆在线咨询 2023-12-01
      只要双方订立的合同是合法有效的,就受法律保护,如果没有约定违约条款,一方违约的话,不影响其承担违约责任。 当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的,应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。这就是法律对违约方采取的强制制裁措施。