商品房定金合同的样式
来源:法律编辑整理 时间: 2023-06-05 10:44:47 300 人看过

甲方:(卖方):

住所:

法定代表人

联系电话:

乙方(预购方):

住所:

身份证号:

联系电话:

甲、乙双方遵循自愿、公平和诚实信用的原则、经协商一致,就乙方向甲方预订《_____________》商品房事宜,订立本合同。

第一条乙方预订____________________《____________》______幢______层______室(以下简称该房屋)。甲方已领取该房屋房地产权证(证书号:________________),并经_____________测绘机构实测,该房屋建筑面积为平方米。该房屋定于___年______月_____日交付。

第二条乙方预订的该房屋每平方米建筑面积买卖单价为人民币___________元,乙方预订的该房屋总房价为人民币_______元,乙方采取______________方式。

第三条乙方同意签订本合同时,支付定金人民币__元,作为甲、乙方双方当事人订立商品房出售合同的担保,签订商品房出售合同后,乙方支付的定金转为房价款。

第四条甲、乙双方商定,预订期为______天,乙方于_____年______月______日前到__________与甲方签订《北京市商品房出售合同》。

第五条甲方同意将发布或提供的广告、售楼书、样品所标明的房屋平面布局、结构、建筑质量、装饰标准及附属设施、配套设施等状况作为商品房出售合同的附件。

第六条在本合同的第四条约定的预订期限内,除本合同第七条、第八条约定的情形外,甲方拒绝签订商品房出售合同的,双倍返还已收取的定金;乙方拒绝签订商品房出售合同的,无权要求甲方返还已收取的定金。(律师特别提示:此条为重点条款)

第七条有下列情况之一,乙方拒绝签订商品房出售合同的,甲方应全额返还乙方已支付的定金。

1、甲乙双方在签订商品房出售合同时,因面积误差处理、房屋交付、房屋质量、违约责任、争议解决方式等条款,存在分歧,不能协商一致;(律师特别提示:此条为重点条款)

2、甲乙双方签订本合同后、签订商品房出售合同前,由司法机关、行政机关依法限制该房屋房地产权利的。

第八条有下列情况之一,乙方拒绝签订商品房出售合同的,甲方应双倍返还乙方已支付的定金:

1、甲方未遵守本合同第二条、第五条约定的;

2、甲方未告知乙方在签订本合同前该房屋已存在的抵押、预租、查封等事实的。

第九条本协议一式份,甲乙双方各持份,

_____________、__________________各执一份。

甲方:(签章)乙方:(签定)

年月日年月日

声明:该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误,请通过反馈渠道提交信息, 我们将及时处理。【点击反馈】
律师服务
2025年02月19日 16:12
你好,请问你遇到了什么法律问题?
加密服务已开启
0/500
律师普法
换一批
更多定金合同相关文章
  • 《商品房销售合同》的补充协议的格式是怎样的
    一、《商品房销售合同》的补充协议的格式是怎样的出卖方(甲方):购买方(乙方):甲方及乙方根据有关规定,为明确买、卖双方的权利义务关系,经协商一致,于年月日签订商品房销售合同(以下称“该合同”),并同意根据该合同之有关规定签订本协议,以补充该合同未尽善之部分,共同遵守。甲方:(盖章)乙方:(盖章)地址:地址:法定代表人(签名)法定代表人(签名)代理人:代理人:开户银行:开户银行:账号:账号:电话:电话:邮政编码:邮政编码:二、商品房补充协议违法吗不违法,只要是双方自愿签署的,没有强迫的情况,协议内容符合法律法规,协议就有法律效力。依法成立的合同,自成立时生效。法律、行政法规规定应当办理批准、登记等手续生效的,依照其规定。当事人对合同的效力可以约定附条件。附生效条件的合同,自条件成就时生效。附解除条件的合同,自条件成就时失效。当事人为自己的利益不正当地阻止条件成就的,视为条件已成就;不正当地促
    2023-05-03
    348人看过
  • 贵州省商品房委托销售合同格式是怎样的
    [法定代表人]:_________[法定代表人]:_________[委托代理人]:_________[委托代理人]:__________________年____月____日_________年____月____日签订地点:_________签订地点:_________附件附件:楼层、户型定价销售价格表1.本合同文本为签约使用文件。签约之前,当事人应当仔细阅读本合同内容,对合同条款及专业用词理解不一致的,可向当地房地产行政管理部门或省建设厅政策法规处(0851-5952717)咨询。2.本合同所称商品房是指由房地产开发企业开发建设并出售的房屋。3.本合同文本中涉及到的选择、填写内容以手写项为优先。4.本合同文本[]中选择内容,由委托人、受托人双方协商确定后在空格部位填写。5.本合同相关条款后的空白行,供双方自行约定或补充约定。对于实际情况未发生或双方不作约定的,应在空白行划斜线,以示删除
    2023-06-13
    75人看过
  • 商品房预售合同的正确格式应如何制定
    商品房预售合同,其核心内容包括明确当事人双方及其所预购房屋的具体信息、确定的房价款、具体的付款期限与支付方式、约定的合同履行地点和时间,以及可能发生的违约情况下的责任承担方式、解决争端的途径、合同的有效性规定、针对可能出现的合同中断、终止或者解除情况的条款安排,同时还涉及合同的修改和转让限制等。《民法典》第四百七十条合同的内容由当事人约定,一般包括下列条款:(一)当事人的姓名或者名称和住所;(二)标的;(三)数量;(四)质量;(五)价款或者报酬;(六)履行期限、地点和方式;(七)违约责任;(八)解决争议的方法。
    2024-07-25
    293人看过
  • 商品房买卖合同中定金罚则的适用
    (1)如果购房者无正当理由不按《认购书》中约定的时间、地点去签约,开发商有权不予返还定金。(2)如果是开发商过错导致双方不能签订商品房买卖合同,开发商应双倍返还定金。(3)双方对不能签订预售合同均无过错的,不适用定金条款,所交纳的定金应当原数退还。比如对于认购书中未确认的其他购房合同条款,双方经协商无法达成一致,这对于买卖双方都不视为违约,此时导致购房合同无法签订,就属于双方均无过错。从实践来看,在购房者反悔的情况下,如果稍微懂得一点技巧,还是有可能做到合法地规避《认购书》中的定金罚责条款。比如说,买方在签订认购书后,虽然内心反悔,但是并不表现出来,仍在约定的时间找开发商协商签订正式《商品房买卖合同》。一般双方还要就《商品房买卖合同》的具体条款进行协商确定,毕竟《认购书》只能确定一些最基本的条款内容,正式的《商品房买卖合同》内容要复杂得多。如果对合同中的一些条款买方与与开发商怎么商量也无法
    2023-04-21
    167人看过
  • 商品房预售合同形式是否合法
    商品房预售合同具有严格的法律效力,倘若任何一方违反该预售合同条款,均须承担相应的法律责任及义务。所谓商品房预售合同,是指商品预售方与预购方双方经过友好协商后共同签署的协议,其中,商品预售方承诺将在约定的有效期内,并在有效期限内将提前建造完毕的商品房所有权依法转让予预购方,作为交换条件,预购方需要向预售方支付一定数额的定金或者部分购房款项,同时按照约定的时间接受商品房。这种协议属于常见的合同形式之一,受我国现行的《中华人民共和国民法典》的严格监管和规范。《中华人民共和国民法典》第一百四十三条具备下列条件的民事法律行为有效:(一)行为人具有相应的民事行为能力;(二)意思表示真实;(三)不违反法律、行政法规的强制性规定,不违背公序良俗。
    2024-04-30
    478人看过
  • 商品房买卖合同预交定金范本
    一、商品房买卖合同预交定金范本甲方(卖方):住所:邮编:法定代表人:联系电话:乙方(预购方):住所:邮编:证件名称:证号:联系电话:甲、乙双方遵循自愿、公平和诚实信用的原则、经协商一致,就乙方向甲方预订《》商品房事宜,订立本合同。第一条乙方预订《》幢层室(以下简称该房屋)。甲方已领取该房屋商品房预售许可证(证书号:),并经测绘机构预测,该房屋建筑面积为平方米。该房屋定于年月日交付。第二条乙方预订的该房屋每平方米建筑面积买卖单价为人民币元,乙方预订的该房屋总房价为人民币元,乙方采取方式。第三条乙方同意签订本合同时,支付定金人民币元,作为甲、乙方双方当事人订立商品房预售合同的担保,签订商品房预售合同后,乙方支付的定金转为房价款。第四条甲、乙双方商定,预订期为天,乙方于年月日前到与甲方签订《上海市商品房预售合同》。第五条甲方同意将发布或提供的广告、售楼书、样品所标明的房屋平面布局、结构、建筑质量
    2023-04-12
    158人看过
  • 解除商品房租赁合同的多种方式
    商品房解除租赁合同的方式包括直接通知和提供诉讼或仲裁。根据《中华人民共和国民法典》的规定,当事人一方依法主张解除合同的,应当通知对方。合同自通知到达对方时解除,通知载明债务人在一定期限内不履行债务则合同自动解除,债务人在该期限内未履行债务的,合同自通知载明的期限届满时解除。对方对解除合同有异议的,任何一方当事人均可以请求人民法院或者仲裁机构确认解除行为的效力,当事人一方未通知对方,直接以提起诉讼或者申请仲裁的方式依法主张解除合同,人民法院或者仲裁机构确认该主张的,合同自起诉状副本或者仲裁申请书副本送达对方时解除。租赁合同解除方式房屋租赁合同解除权有约定解除及法定解除两种形式:(一)房屋租赁合同的约定解除是指合同当事人认为解除合同比继续履行合同更有利于自身利益,根据合同自由的原则,经协商一致而解除合同。《民法典》第五百六十二条规定:当事人协商一致,可以解除合同。当事人可以约定一方解除合同的条
    2023-07-07
    78人看过
  • 商品房按揭购房合同是怎样的
    篇一:商品房按揭购房合同商品房按揭购房合同抵押人:抵押权人:为确保______年____月____日签定的____________(以下称主合同)的履行,抵押人(以下简称甲方)愿意以其有权处分的房地产作抵押。抵押权人(以下简称乙方)经实地勘验,在充分了解其权属状况及使用与管理现状的基础上,同意接受甲方的房地产抵押。甲方将房屋抵押给乙方时,该房屋所占用范围的土地使用权一并抵押给乙方。双方本着平等、自愿的原则,同意就下列房地产抵押事项订立本合同,共同遵守。第一条甲方用作抵押的房地产座落于区______街(路、小区)_____号_____栋_____单元_____层_____户号,其房屋面积_______m2。第二条根据主合同,甲乙双方确认:债务人为_____________;抵押期限自______年____月_____至_____年____月____。第三条经房地产评估机构评估,上述房地产价值
    2023-05-08
    151人看过
  • 怎样起草商品房购房合同?
    根据有关法律法规,商品房销售合同应当载明以下主要内容:当事人的名称或者姓名、住所;商品房的基本情况和商品房的销售方式。商品价格的确定方法和总价、付款方式和时间。交货和使用条件及日期,装饰和设备。承诺交付供水、供电、供暖、燃气、通信、道路、绿化等配套基础设施和公共设施,以及相关的权利和责任。标准商品房购房合同书<p>卖房方(甲方):______________身份证号码:______________</p><p>购房方(乙方):______________身份证号码:______________</p><p>关于乙方向甲方购房事宜,双方经协商,达成协议如下:</p><p>一、甲方将其拥有独立产权的位于_______市_______区的房屋(房屋所有权证编号:_______,建筑面积_______平方米)以人民币_______仟_______佰_______拾_______万_______仟_
    2023-07-08
    464人看过
  • 认购商品房后未签订正式购销合同定金如何处理
    认购商品房后未签订正式购销合同的情况处理方式是:如果双方能约履行约定义务,定金可以抵作购房款;如果开发商违约导致合同目的不能实现时就可以退定金。法律规定,如果卖方违约导致合同目的不能实现是可以要求对方双倍返还定金的。所以,开发商违约导致合同目的不能实现,就可以退定金。一、订车交了定金不想要了,能退款吗?债务人履行债务的,定金应当抵作价款或者收回。给付定金的一方不履行债务或者履行债务不符合约定,致使不能实现合同目的的,无权请求返还定金;收受定金的一方不履行债务或者履行债务不符合约定,致使不能实现合同目的的,应当双倍返还定金。如果订车交了定金,后退车的,致使合同不能实现目的的,不能退还定金。二、合同定金可以退吗合同定金是否能退需要视情况而定:1、如果收受定金的一方不履行债务或者履行债务不符合约定,导致不能实现合同目的的,应当双倍返还定金;2、如果没有不符合约定的情况,就可以不退换。一、签订购房
    2023-04-01
    376人看过
  • 商品房怎样可以退房子定金
    (一)若发展商并未取得商品房销售资格,那么,对于您在选购房屋过程中所交付的定金,您有权选择退回。(二)如果您不愿购买房屋是由于发展商存在欺诈或其他不当行为,或者在签署购房协议时无法就相关条款达成共识,在此种情形之下,根据相关法律法规规定,发展商亦须无条件地向您返还所交购房定金。(三)因发生了诸如地震、洪水、火灾等不可抗力因素,致使您无法承担相应的房款支付义务,此时,您同样拥有请求返还定金的权利。《商品房销售管理办法》第22条不符合商品房销售条件的,开发商不得销售商品房也不得收取任何预订款性质的费用。《最高人民法院关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》第4条因不能归责于当事人双方的事由,导致商品房买卖合同未能订立的,出卖方也是应当返还定金的。
    2024-04-29
    246人看过
  • 商品房商品房所规定的保修期怎样定?
    商品房的保修期和范围:商品房装修工程、电气管线、给排水管道、设备安装保修期为2年;供热与供冷系统保修期为2个采暖期、供冷期;屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏保修期为5年;房屋主体结构终生保修。一、房屋质量保修期规定是什么房屋质量保修期规定是五年,建设工程承包单位在向建设单位提交工程竣工验收报告时,应当向建设单位出具质量保修书。质量保修书中应当明确建设工程的保修范围、保修期限和保修责任等。根据房地产法的规定,房地产开发企业应当在商品房交付使用时,向购买人提供《住宅质量保证书》和《住宅使用说明书》。前者即是商品房质量责任的法律文件,应当列明工程质量监督单位核验的质量等级、保修范围、保修期限和保修单位等内容。住宅保修期从开发商将竣工验收的住宅交付使用之日起计算。购买整栋商品房的,其地基基础和主体结构在合理使用寿命年限内承担保修。正常使用情况下各部位、部件保修内容与保修期是:
    2023-06-25
    174人看过
  • 商品房认购书定金可以退吗,商品房认购书定金的标准是怎样的
    一、商品房认购书定金可以退吗商品房认购书定金一般情况下不可以退。商品房认购书定金只有在以下情况下可以退:1.新房开发商在售房时五证不全,本身就属于违法行为;2.认购书或购房合同中,对于退定金的条件有约定的话,只要情况符合退定金的条款,都可依据认购书或购房合同让开发商退定金。二、商品房认购书定金的标准商品房认购书定金的标准,由当事人约定,但不得超过主合同标的额的20%。定金合同要采用书面形式,并在合同中约定交付定金的期限,定金合同从实际交付定金之日生效。作为债之担保,债务人履行债务后,定金应抵作价款或者收回。给付定金的一方不履行约定的债务的,无权要求返还定金;收受定金的一方不履行约定的债务的,应双倍返还定金。购房者在签署认购书时,往往在认购书中会有定金条款,所谓定金,是指双方为了保证债务的履行,约定由一方先行支付给对方一定数额的货币作为担保,定金的数额。三、如何避免商品房认购书定金纠纷避免商
    2023-05-03
    139人看过
  •  格式化商品房买卖合同是否符合法律规定?
    商品房买卖合同需要遵循一定的格式,属于要式合同。签订书面合同是必须的,并需写明商品房的基本信息、商品房价款、交付使用条件和日期、办理产权登记的有关事宜、质量标准承诺、解决争议的方法、违约责任等条款。商品房买卖合同不是标准化的合同,需要遵循一定的格式。要式合同是指根据法律规定、合同的成立必须采取法律规定的形式的合同。商品房买卖必须签订书面合同,并写明买卖双方和商品房的基本信息、商品房价款、交付使用条件和日期、办理产权登记的有关事宜、质量标准承诺、解决争议的方法、违约责任等条款。 【 商 品 房 买 卖 合 同 的 基 本 内 容 】商品房买卖合同是房屋买卖关系中最为重要的合同之一。其基本内容包括以下几点:1. 出卖人:指房地产开发企业或房屋所有人,应当向买受人明示身份、资质和商品房的基本情况。2. 买受人:指购买商品房的当事人,包括自然人、法人和其他组织等。3. 商品房:指房地产开发企业按
    2023-09-07
    177人看过
换一批
#抵押担保
北京
律师推荐
    展开

    定金合同是合同当事人在订立主合同时,为了保证主合同的履行,签订从合同约定一方当事人预先支付给对方一定数额的货币,债务人履行债务后,定金应当收回或者抵作价款的一种担保合同。在定金合同中,给付定金的一方不履行约定的债务的,无权要求返还定金;收受... 更多>

    #定金合同
    相关咨询
    • 商品房合同书上合同违约赔偿方式是怎样的
      陕西在线咨询 2023-07-02
      实践中如果商品房逾期交房,一般以买卖双方在合同中约定的标准来计算违约责任,主要包括两部分,一是违约金,二是已付房款利息。 一般约定的违约金的标准是按已经支付房产的一定比例来按天数计算的,这一比例一般是每日万分之几的标准。例如,房价是100万元,约定的违约金是万分之 一,并且逾期30天交房,则违约金为100万乘以万分之一乘以30天,结果是3000元。 关于已付款利息,一般是约定按同期银行贷款利率按天
    • 要式合同即商品房买卖合同吗
      新疆在线咨询 2023-07-15
      房屋买卖合同属于要式合同。 房屋买卖合同作为一种特殊的买卖合同,它是指出卖人将房屋交付并转移所有权与买受人,买受人支付价款的合同。房屋买卖合同的法律特征既有买卖合同的一般特征,也有其自身固有的特征。这主要表现为: (1)出卖人将所出卖的房屋所有权转移给买受人,买受人支付相应的价款; (2)房屋买卖合同是诺成、双务、有偿合同; (3)房屋买卖合同的标的物为不动产,其所有权转移必须办理登记手续; (4
    • 商品房定金合同定金欺诈的范围有哪些
      海南在线咨询 2023-07-17
      商品房定金协议欺诈情形包括但不限于以下几种: 1、伪造合同。欺诈人以非法占有为目的,用伪造合同主体、伪造合同内容等手法,凭空捏造或者虚构合同,骗取定金。 2、货物引诱。欺诈方利用买房者急于买房的心理谎称能提供房子,签订虚假的购销合同,骗取对方的定金或预付款。 3、盗用、假冒名义。欺诈者可以假冒房主、房主的代理人或房屋中介等。利用伪造的证明文件与对方签订合同;盗用他人盖好合同专用章的合同纸,冒充中介
    • 商品房买卖合同催款函格式是哪些样的?
      澳门在线咨询 2022-07-31
      致***公司: 首先非常感谢贵公司与我司长期友好的合作,截至*****年**月**日,我公司帐面尚有贵公司欠款*********元(大写人民币**************)。按照与贵公司的有关合同协议的约定,贵公司应当在****年**月**日之前支付上述款项,但我公司至今仍未受到该笔款项。因此,特请贵公司能够在近期内及时向我公司支付上述款项,如贵司仍不能按期支付,我司将按有关规定(或约定)向贵司追
    • 定金大概是商品房合同定额的多少
      海南在线咨询 2022-06-10
      法律规定,定金不得超出合同金额的20%,如超出,超出部分不受保护。当然,如果当事人因此遭受的损失大于定金,可以要求对方当事人按照其实际损失赔偿,而不限于按照定金条款赔偿。定金合同自实际交付定金时成立。