由于工期长,技术复杂,在工程施工中,必然会发生许多签约阶段不可预见的事件。虽然合同准备工作非常细致,合同条款内容严谨全面,业主和施工企业在合同履行过程中也很有信誉,但由于工程施工的复杂性和人们预见能力的有限,仍然或多或少会有索赔。因此,施工企业应重视索赔,加强索赔管理,主要可以从以下几个方面进行:一是建立健全索赔管理台账,及时详细记录合同工期内发生的每一次索赔事件,项目完成时形成完整的台账,作为竣工验收材料的组成部分;二是提高项目经理和技术负责人的索赔意识,克服只注重索赔意向,不注重索赔过程中证据的收集,及时做出索赔报告的坏习惯;第三,加强学习,努力掌握索赔的原则、方法、技巧,减少和防止工作因工作失误、疏忽而发生反索赔的机会,维护企业利益,确保索赔的成功和合同的正常履行。
工程变更索赔管理办法中的索赔技巧有哪些
工程索赔是一门涉及面广,融技术、经济、法律、管理与公共关系于一体的综合学科。发生干扰事件后,如何做到不损失利益,取得索赔成功,又不伤害双方的合作关系和承包商信誉,合作满意,不仅与索赔数额有关,而且与承包商的索赔策略、处理技巧有关。索赔策略与索赔技巧也是承包商经营策略的一部分。
1、及时捕捉和利用索赔机会。索赔的基础是施工合同文件,承包商要认真研究合同文件,熟练掌握合同条款,对可能产生索赔的条款反复学习认真研究。发生干扰事件后,作为有经验的承包商要及时捕捉、利用事故因素,变被动为主动,积极创造索赔条件,做到有据有理有节。
2、加强合同管理,积累真实有效的索赔证据。承包商在施工开始前,就要建立严格的资料积累制度。对施工过程中发生的停水、停电、材料进场、工程变更、会议纪要、检测报告等原始资料都要有详细记录;对业主或监理工程师的临时决定、口头变更令、往来信件等都要整理成文字资料保存。
3、合理的计算方法,适当的索赔额。索赔的计算方法和索赔额要实事求是,保证业主和工程师能理解和接受,这也是工程索赔成功与否的关键,切忌漫天要价,造成业主逆反心理,影响文件的可靠性,造成双方对立情绪。
4、力争单项索赔,避免一揽子索赔。单项索赔通常原因单一,责任单一,分析比较容易,能及时得到支付。一揽子索赔问题处理和解决复杂,原因、责任和影响分析艰难,索赔金额较大,双方争执激烈,不易解决,有时谈判一拖几年。
5、搞好合同双方关系,掌握谈判艺术。索赔争端是难免的,但承包商尤其要保持头脑冷静,原则问题上态度要坚决,但也要注意方法,注意双方的合作关系和利益一致性,能对索赔过程有效地控制,运用恰当的策略和灵活的谈判技巧对话,既达到索赔要求,又要不伤和气。
《中华人民共和国民法典》第八百零三条发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的,承包人可以顺延工程日期,并有权请求赔偿停工、窝工等损失。
《中华人民共和国民法典》第八百零四条因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的,发包人应当采取措施弥补或者减少损失,赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。
合同条款是指双方协商一致后,约定双方的权利义务,对双方具有约束力的条款。合同条款是合同内容的具体表现形式,主要通过合同条款体现和表达。合同作为当事人之间的交易协议,内容由合同各方在法律允许的范围内独立约定。一般来说,合同应具备以下条款: 1... 更多>
-
如何规范索赔管理四川在线咨询 2021-11-20由于工期长,技术复杂,在工程施工中,必然会发生许多签约阶段不可预见的事件。虽然合同准备工作非常细致,合同条款内容严谨全面,业主和施工企业在合同履行过程中也很有信誉,但由于工程施工的复杂性和人们预见能力的有限,仍然或多或少会有索赔。因此,施工企业应重视索赔,加强索赔管理,主要可以从以下几个方面进行:一是建立健全索赔管理台账,及时详细记录合同工期内发生的每一次索赔事件,项目完成时形成完整的台账,作为竣
-
如何管理工程索赔河南在线咨询 2022-11-14应以合同为依据管理工程索赔,做到有理有据;分清责任、严格审核费用、加强主动控制、减少工程索赔;注意进行时效检查,调解、仲裁、诉讼不得违背时限方面的要求;先行调解,调解不成时行使裁决或判决。
-
工程索赔如何管理新疆在线咨询 2022-10-13应以合同为依据管理工程索赔,做到有理有据;分清责任、严格审核费用、加强主动控制、减少工程索赔;注意进行时效检查,调解、仲裁、诉讼不得违背时限方面的要求;先行调解,调解不成时行使裁决或判决。
-
建筑工程索赔管理如何规定澳门在线咨询 2023-03-011、应以合同为依据,处理索赔时必须做到有理有据;必须注意资料的收集、对资料的真实性、可信度,必须认定后及时地处理索赔; 在具体处理索赔的过程中,一定要仔细分析,什么时候应该给工期索赔,什么时候应该给费用索赔。 2、在处理索赔事件时应进行时效检查。 3、应分清责任,严格审核费用。 4、应在工作中加强主动控制,减少工程索赔。
-
工程范围增加监理如何索赔澳门在线咨询 2022-10-14工程范围增加是属于合同违约的情形,建设单位可以与施工单位协商赔偿问题,协商不成的,可以向法院起诉。 《民法典》第五百七十七条,【违约责任】当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的,应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。 第一百二十八条,【合同争议的解决】当事人可以通过和解或者调解解决合同争议。 当事人不愿和解、调解或者和解、调解不成的,可以根据仲裁协议向仲裁机构申请仲裁