索赔类型概述：发包人代表行为引发的争议包括哪些？-法师兄

索赔类型概述：发包人代表行为引发的争议包括哪些？

来源：法律编辑整理时间： 2023-07-20 04:40:13 50 人看过

发包人代表的行为引起的索赔主要包括：

1、发包人代表委派的具体管理人员没有按合同规定提前通知承包商，对施工造成影响。

2、发包人代表发出的指令、通知有误。

3、发包人代表未按合同规定及时向承包商提供指令、批准、图纸或未履行其他义务；此种情况实践中经常发生，特别是边施工边设计工程，常常处在等图施工的局面。

4、发包人代表对承包商的施工组织迸行不合理干预。

5、发包人代表对工程苛刻检查、使用与合同规定不符的检查标准进行检查、过分频繁的检查、故意不及时检查。

发包人的主要责任哪些

1、不得违法发包的义务，发包人可以与一个总承包人订立总承包合同，也可以分别与几个承包人订立承包合同，但却不得将应当由一个承包人完成的建设工程肢解成若干部分发包给几个承包人；

2、提供必要条件的义务，发包人应当按照约定的时间和要求，向承包人提供原材料、设备、场地、资金、技术资料等，为承包人完成工作提供必要的条件；

3、及时验收的义务，建设工程竣工后，发包人应当根据施工图纸及说明书、国家颁发的施工验收规范和质量检验标准，及时进行验收，望采纳。

《中华人民共和国民法典》

第八百零四条因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的，发包人应当采取措施弥补或者减少损失，赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多法律综合知识相关文章

法律综合知识
开发商向承包商提出的索赔有哪些类型

施工索赔包括索赔和反索赔，一般将承包方向发包方提出的补偿要求称为索赔，而将发包方向承包方进行的索赔称反索赔。反索赔的主要内容包括以下几个方面：延期工期的反索赔。工程施工质量缺陷的反索赔。合同担保的反索赔。发包方其他损失的反索赔。《民法典》第八百零二条因承包人的原因致使建设工程在合理使用期限内造成人身损害和财产损失的，承包人应当承担赔偿责任。

2024-04-25

419人看过
不完全履行
发包人向承包人的索赔包括什么

索赔可以包括因工程质量、工期延误、工程保修、违法解除合同、对承包人违法指定分包人的索赔以及因承包人不履行合同或不完全履行合同而造成的其他违约行为的索赔。一、工程延期交付发包方该如何索赔工程延期交付发包方该索赔的方法：1、建设工程未按照建设工程合同约定如期完成并及时交付给发包人的，如果工期延误是承包人造成的，发包人可以根据合同约定要求承包人承担违约责任或赔偿损失；2、一般来说，如果在建设工程施工合同中对逾期完成违约责任有明确约定，发包人可以根据合同约定的完成时间和违约责任主张支付违约金。发包人证明合同约定的违约金不足以赔偿逾期完成造成的损失的，发包人可以在违约金的基础上要求承包人赔偿损失，承包人应当证明逾期完成不是自身原因造成的，否则应当承担相应的违约责任。二、施工合同未有价款是否成立没有价款的施工合同一般不成立，施工合同应明确写明发包人与承包人条款、工程名称和范围、施工准备条款、施工组织设

2023-03-02

260人看过
法律综合知识
无民事行为能力人包括哪些类型的人

一、无民事行为能力人包括哪些类型的人1．不满八周岁的未成年人；2．不能辨认自己行为的成年人，包括精神病患者等；3．超过八周岁，无法辨认自己行为的未成年人。《中华人民共和国民法典》第二十条不满八周岁的未成年人为无民事行为能力人，由其法定代理人代理实施民事法律行为。二、限制民事行为能力人是指？根据我国法律规定，限制民事行为能力人是指8周岁以上的未成年人，不能完全辨认自己行为的成年人。法律依据：《中华人民共和国民法典》第十九条八周岁以上的未成年人为限制民事行为能力人，实施民事法律行为由其法定代理人代理或者经其法定代理人同意、追认；但是，可以独立实施纯获利益的民事法律行为或者与其年龄、智力相适应的民事法律行为。第二十二条不能完全辨认自己行为的成年人为限制民事行为能力人，实施民事法律行为由其法定代理人代理或者经其法定代理人同意、追认；但是，可以独立实施纯获利益的民事法律行为或者与其智力、精神健康状况

2023-10-28

265人看过
仲裁机构
因失信引发的劳动争议案件类型有哪些

劳动关系当事人之间因劳动的权利与义务发生分歧而引起的争议，又称劳动纠纷。其中有的属于既定权利的争议，即因适用劳动法和劳动合同、集体合同的既定内容而发生的争议；有的属于要求新的权利而出现的争议，是因制定或变更劳动条件而发生的争议。因失信引发的劳动争议案件类型（一）因用人单位失信引发的劳动争议案件1．用人单位违反诚信原则采取各种手段隐瞒劳动关系。用人单位通常与劳动者签订劳务合同、聘用协议，或者利用与第三方签订的承包合同、外包合同、转包合同、挂靠协议、劳务派遣协议，虚构民事关系或进行混同用工，故意掩盖真实用工关系，降低用工成本。2．用人单位拒绝与劳动者签订劳动合同，强迫或者误导劳动者签订空白劳动合同，或者以加盖公章等为由将劳动者已签订的劳动合同样本全部收回后不再返还给劳动者，单方添加对劳动者不利的虚假内容，损害劳动者权益。3．用人单位利用强势地位在劳动合同中约定低于劳动者实际工资标准的工资数额，

2023-08-17

106人看过

行政赔偿
引起行政赔偿行为包括哪些

引起行政赔偿的职权行为不仅包括违法的积极具体行政行为，还包括违法的不作为及事实行为。导致行政赔偿的归则原则是违法行使职权，而违法行使职权的表现形式有三类：第一类是违法的积极具体行政行为，即指享有行政职权的主体针对公民、法人或其他组织就特定的具体事项主动采取的影响其权利义务的行为。第二类是具有行政职权的主体应该作出某一行为，却表现为消极的不作为。第三类就是违法的事实行为，即指具有行政职权的主体在行使职权时实施的(除具体、抽象行政法律行为外)已产生事实结果的行为。

2023-05-01

240人看过
发表权
发表权概述

依《中华人民共和国著作权法》第十条第一款规定：发表权，即决定作品是否公之于众的权利。发表权，是著作权人完成创作后，决定是否将自己的创作公诸于众，什么时候，在什么地方将作品公诸于众的权利，该项权利是作者的人身权利和财产权利的最基础的权利，确保著作权人的这项权利，就是依法保障了著作权人的人身权利和财产权利，如果著作权人决定不发表该著作，也不委托他人发表，不许可他人使用，著作人的人身权利和财产权利均不可发生。所谓著作权人将作品公诸于世，是指作者将自己的创作向作者以外的不特定的人公开自己的作品，使之在较多的人中间传播，满足公众的合理需要。著作权人的发表权，包括决定发表和决定不发表两个内容，著作权人决定自己的创作不发表，他仍然有权将自己的作品许可他人全部或部分使用。发表并获取报酬，如果作者生前决定不发表自己的创作，也不允许其继承人、受赠人发表，在著作法保获的五十年期限届满时，任何人都可将其发表，但不

2023-06-08

91人看过
法律综合知识
发包人代表的职责

1.雇用工程师并委托他全权履行发包人的合同责任。2.发包人和工程师有责任对平行的各承包人和供应商之间的责任界限做出划分，对这方面的争执做出裁决，对他们的工作进行协调，并承担管理和协调失误造成的损失。3.及时做出承包人履行合同所必需的决策，如下达指令，履行各种批准手续、做出认可、答复请示，完成各种检查和验收手续等。4.提供施工条件，如及时提供设计资料、图纸、施工场地、道路等。5.按合同规定及时支付工程款，及时接收已完工程等。6.按解析所说为发包人和工程师对各承包人和供应商的工作协调。一、工程款的优先受偿权问题被执行人行使建设工程款优先受偿权有以下几个问题需要注意：一是主体方面.第三人是指某建设工程的第一承包施工人，不包括总承包项下的分包人或转包人。二是客体方面.承包人只能就其承包的建设工程、发包人未支付的工程价款行使优先受偿权，包括承包人独立完成的、参与完成的建设工程，不包括发包人因其他原因

2023-06-25

401人看过
专利
什么是发明专利包括的类型有哪些

发明专利是指对产品、方法或者其改进提出的新技术方案。发明专利的类型有：1、产品发明。产品发明包括人们创造的所有物品，如机器、设备、部件、仪器、材料、组合物、化合物等；2、方法发明。方法发明包括所有使用自然规律的方法，可分为制造方法和操作使用方法，如加工方法、制造工艺、测试方法或产品使用方法。什么是发明专利我国《专利法》所称发明是指对产品、方法或者其改进所提出的新的技术方案。其特点是：首先，发明是一项新的技术方案。是利用自然规律解决生产、科研、实验中各种问题的技术解决方案，一般由若干技术特征组成。其次，按照性质划分，发明权利要求有两种基本类型，分为产品权利要求和方法权利要求。产品权利要求包括人类技术生产的物（产品、设备），方法权利要求包括有时间过程要素的活动，又可以分成方法和用途两种类型。《中华人民共和国专利法》第二条本法所称的发明创造是指发明、实用新型和外观设计。发明，是指对产品、方法或者

2023-07-21

425人看过

诉讼代理
行政争议种类主要包括哪些

行政争议是以实施具体行政行为的国家行政机关为一方，以作为该具体行政行为相对人的公民、法人或者其他组织为另一方，针对行政机关实施的具体行政行为是否合法（包括适当）而引起的争议。行政争议的类型如下：1．行政机关之间因行使行政职权而发生的争议；2．行政机关与其所属的公务员之间因行使行政职权而发生的争议；3．行政机关或者授权的组织与公民法人或者其他组织之间因行使行政职权而发生的争议。行政证据种类包括哪些《行政诉讼法》规定的证据有以下几种：1、书证；2、物证；3、视听材料；4、证人证言；5、当事人的陈述；6、鉴定结论；7、勘验笔录、现场笔录。以上证据经法庭审查属实，才能做为定案的根据。证据是指以证明待证事实是否客观存在的材料。证据是人民法院认定事实、正确审理案件的基础，行政诉讼中的证据有以下几种：1、书证。是指以文字、符号所记录或表示的、以证明待证事实的文书；如证明、书信、罚款单等。2、物证。是指用

2023-07-28

486人看过
债权转让
债权债务概括转让包括哪些类型

债权债务概括转让的法律规定包括：法律规定的债权转让和债务转移的从随主原则，概括转让亦受其约束。债权债务转让的形式有：1、合同承受。也就是一方当事人把自己合同的全部权利、义务，经对方当事人同意后，移转给第三人。2、企业合并。企业合并包括一个企业或其一部分被另一个企业所吸收或几个企业合并为一个新的企业。债权债务概括转让协议书范本债权债务概括转让协议书甲方：乙方：丙方：甲、丙双方于年月日签订了合同，约定由甲方向丙方租赁。现三方就甲方概括转让合同权利义务予乙相关事宜，经友好协商，达成如下一致：1、甲方将其在合同中的权利义务概况转让予乙方，丙方同意甲方之转让行为。2、本协议签订后，有关合同履行的所有甲方义务和权利均由乙方全部承担和享有，甲方不再是合同主体；在合同履行过程所产生的所有债权债务关系均由乙方享有和承担，除本协议约定的代付义务外，丙方不得向甲方主张任何实体权利。3、乙方应妥善保管、使用丙方出

2023-07-23

262人看过
代理
商事表见代理类型包括什么

商事表见代理类型：1、由代理权限制所生的表见代理由代理权限制所生的表见代理，是指代理权的限制而使第三人非因过失不知所为的代理行为。这种表见代理的构成要件是：（1）须代理人就权限外的事项，以本人名义为意思表示或受领意思表示；（2）须代理人有某种代理权；（3）须代理的相对人为善意并无过失；首先，相对人须为善意，即须相对人相信代理人的行为为代理权限内的行为，且相对人的善意与相信代理人就其他事项亦有代理权之间有因果关系。如在被代理人授权权限不明的情况下，代理人超越代理权限实施的代理行为。但是，如伪造或盗用关于其他事项的本人委托状，并将其提示于第三人，从而使第三人就该事项相信其有代理权的，不能构成表见代理；其次，相对人须并无过失，即虽以善意管理人的注意，而仍可相信其为代理权限内的行为。相对人有无过失，在积极代理中，以代理人的意思表示为相对人所了解或到达相对人时为准。在消极代理中，以相对人的意思表示为

2023-02-04

252人看过
土地征用
发包人行为与索赔的关联研究

发包人的行为造成的索赔有：1、发包人未按合同规定交付施工现场；2、发包人未在合同规定的期限内办理土地征用、绿苗补偿、房屋拆迁、地面清除、架空和地下障碍物清除等工作，导致施工现场不具备或不完全具备施工条件；3、发包人未按合同规定将施工所需的水、电、通信线路从施工现场外部连接到约定地点或虽然连接到约定地点，但不保证施工期间的正常需要；4、发包人未按合同规定开通施工现场和城乡公共道路的通道或施工现场的主要交通道路，不能满足施工运输的需要，也不能保证施工期间道路的畅通。因租户引起的火灾责任如何索赔1、关键要看租房合同里有没有写明房屋设备维修由谁负责，如果没有写明，房东就有维修保养的义务。电线老化引起火灾，是因为没有保养好，房东有责任。而如果火灾现场已经不存在，无法定损，想让房东赔偿很难举证2、房客的损失应该由专门的公司来定损，房客也要提供必要的证据。如何能认定损失，可以通过法律途径要求赔偿。《中华

2023-07-03

357人看过

法律综合知识
合同履行的概述包括哪些内容

1、合同履行的含义合同的履行，是指当事人按照合同的约定或者依照法律规定，全面地、适当地完成自己所负义务的行为。合同的订立和效力是合同履行的前提，合同的履行是民法典的核心内容。因为，合同的履行是当事人缔约合同的最终目的，对合同的抗辩、保全、变更、转让、担保、违约责任和效力等问题的规定，都是为了保障合同得以顺利地履行。当事人应当按照约定全面履行自己的义务。当事人应当遵循诚实信用原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。合同生效后，当事人就质量、价款或者报酬、履行地点等内容没有约定或者约定不明确的，可以协议补充;不能达成补充协议的，按照合同有关条款或者交易习惯确定。2、对合同履行内容不明确的规定当事人就有关合同内容约定不明确，依照《民法典》61条规定仍不能确定的，适用下列规定：(1)质量要求不明确的，按照国家标准、行业标准履行;没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合

2022-12-12

138人看过
不可抗力
发包人向承包人索赔的依据有哪些

发包人向承包人索赔的依据如下：1.乙方不能按合同工期竣工。2.施工质量达不到设计和施工规范的要求，或发生其它使合同无法履行的行为。一、建筑工程变更竣工日期的条件1、工程量增加施工过程中，发包人时常要求承包人增加工程量，因而必然导致工期的增加。这种情形下，工期自然顺延。2、发包人变更设计若在施工过程中，发包人变更设计，则因发包人变更设计而导致承包人无法施工的期间应当从工期中扣除，即顺延相应的工期。3、发包人未按合同约定的期限提供设计图纸等施工必需的资料若发包人未按合同约定的期限提供设计图纸等施工必需的资料，导致承包人无法施工的，则从发包人提供这些施工必须资料之日起算工期。其他如因发包人缺乏建设规划许可证、施工许可证或其他原因导致有关政府部门要求停工的，则停工期间应当从工期中予以扣除。4、发包人未按约支付工程款一般来说，当事人在施工合同中均约定发包人按工程进度支付工程进度款。若发包人未按期支付

2023-06-21

304人看过