建设工程索赔证据如何收集
来源:互联网 时间: 2023-04-16 11:01:43 459 人看过

1、索赔证据的收集应由施工项目现场管理机构负责,项目经理是第一责任人。

索赔证据主要存在于施工现场,即使个别索赔证据存在于施工现场以外,也需要根据施工现场的情况决定是否收集,因此施工项目现场管理机构离索赔证据最近,对可能产生索赔的情况最了解,由其负责收集索赔证据最有效率也最易成功。实践中,部分施工项目现场管理机构仍存在重质量轻核算、重进度轻索赔的观念,已严重影响索赔证据的及时有效收集,这种观念应尽快转变。

2、索赔证据的收集过程必须合法

索赔证据的收集必须合法,否则不具有证明力。首先,收集的索赔证据必须真实,不能是虚假或伪造的证据;其次,收集索赔证据的方式必须合法,不得采取威胁、利诱等方式收集证据;最后,收集到的证据必须是收集者依法可以合法持有的证据。

3、索赔证据的收集应具有前瞻性,并贯穿于施工全过程。

大量索赔证据存在于施工过程资料文件中,但很多施工过程资料文件形成时,索赔事项尚未发生,等索赔机会出现时,才发现需要过去形成的某项施工过程资料文件作为证据,若当时并未收集此项证据,索赔机会出现时很有可能已无法收集到该证据。因此索赔证据的收集应具有前瞻性,不能为索赔而收集证据。实践中有效的作法是,将索赔证据的收集与施工过程资料文件的档案管理有机结合起来,在加强施工过程资料文件的档案管理的同时,也有效避免了索赔证据的遗漏。

4、索赔证据的收集必须及时

施工过程周期长,索赔证据随时都可能出现,及时进行收集可最大限度提高证据收集的成功率。首先,索赔事件刚刚发生时,相关人员对刚发生的事情印象深刻,现场相关情况或物证尚未消失或发生改变,有利于真实反映当时的客观情况,也容易获得对方现场管理人员的确认,此时最容易收集到索赔证据,同时这些索赔证据也最具有证明力;其次,及时收集有利于避免因对方现场管理人员的变动或现场情况的变化而增加的收集证据工作的难度;再次,及时收集可以避免由于积累过多,使对方管理人员从控制预算的角度出发而强行减量或拒签的风险;最后,及时收集有利于避免证据收集的遗漏。

5、索赔证据的收集必须全面、完整

索赔证据应形成一个完整的证据链,方能有效地证明索赔事项,保证索赔成功。因此索赔证据的收集过程不应停留在简单的获取现成证据的层面上,索赔证据的收集应与索赔证据的审查结合起来,在获得初步的索赔证据的基础上,应仔细分析审查索赔证据是否全面、完整,据此主动收集新的索赔证据,弥补现有索赔证据的不足,以达到索赔证据全面、完整的目标,从而保障索赔的成功。

6、索赔证据的收集应当采用合适的方法

不同证据的表现形式不同,其收集也可采用不同的方法或技术手段。现实中,索赔证据以对方确认的书证为主,但也不排除其他证据形式,施工单位也应根据不同情况采取其它方法或技术手段,如录像、照相、鉴定、封存保留物证等,必要时还可采用公证的方式获得证据。

总之,索赔证据的收集也是一项专业的工作,建议由具有丰富经验的人员专职进行。

声明:该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误,请通过反馈渠道提交信息, 我们将及时处理。【点击反馈】
律师服务
2024年09月08日 05:14
你好,请问你遇到了什么法律问题?
加密服务已开启
0/500
更多证据收集相关文章
  • 建设工程超时监理费如何索赔,工程延期索赔如何处理
    一、建设工程超时监理费如何索赔工程超时监理费索赔,当事人双方可以协商处理,协商不成的或不愿意协商的当事人可以依法提起诉讼。我国《民事诉讼法》规定,人民法院应当保障当事人依照法律规定享有的起诉权利。《民事诉讼法》第一百二十三条立案和受理人民法院应当保障当事人依照法律规定享有的起诉权利。对符合本法第一百一十九条的起诉,必须受理。符合起诉条件的,应当在七日内立案,并通知当事人;不符合起诉条件的,应当在七日内作出裁定书,不予受理;原告对裁定不服的,可以提起上诉。二、工程延期索赔如何处理1)延期索赔事件发生后,要及时请参建各方到现场调查,了解事件发生的原因,确定事件性质,分清风险的归属。2)事件发生过程中,督促批复部门对各有关细节应做详细记录(包括照片),并由驻地工程师签认。3)事件发生过程中,与有关各方积极协调配合,消除引起延期索赔的因素,减少损失。4)按合同有关规定审核索赔资料,并积极与承包商和
    2023-06-15
    124人看过
  • 建设单位违约,施工方索赔时可以收集哪些证据资料
    生活中,施工方承接建筑工程项目后,固然是件值得开心的事情,但是,要是遭遇建设单位违约的话,好事就会变坏事。这时,施工方想要建设单位赔偿的,就要收集相关证据资料,才能通过法律途径索偿。那么施工方索赔需要收集那些证据资料呢?建设单位违约施工方可索赔按照民法典的规定,当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的,应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。因而,建设单位违约的,应该承担相应的违约责任,除非是由不可抗力因素,如战争、社会骚乱等。倘若双方无法协商赔偿事宜的,就要通过法律途径进行处理,这时承包人就要收集相关的证据索偿。通常承包人可以收集下列证据资料:1、招标文件、工程合同及附件、业主认可的施工组织设计、工程图纸、技术规范等;2、工程各项有关设计交底记录、变更图纸、变更施工指令等;3、工程各项经业主或监理工程师签认的签证;4、工程各项往来信件、指令、信函、通知、答复等;
    2023-06-15
    78人看过
  • 建设工程超时监理费如何索赔
    一、建设工程超时监理费如何索赔工程超时监理费索赔,当事人双方可以协商处理,协商不成的或不愿意协商的当事人可以依法提起诉讼。我国《民事诉讼法》规定,人民法院应当保障当事人依照法律规定享有的起诉权利。《民事诉讼法》第一百二十三条立案和受理人民法院应当保障当事人依照法律规定享有的起诉权利。对符合本法第一百一十九条的起诉,必须受理。符合起诉条件的,应当在七日内立案,并通知当事人;不符合起诉条件的,应当在七日内作出裁定书,不予受理;原告对裁定不服的,可以提起上诉。二、工程延期索赔如何处理1)延期索赔事件发生后,要及时请参建各方到现场调查,了解事件发生的原因,确定事件性质,分清风险的归属。2)事件发生过程中,督促批复部门对各有关细节应做详细记录(包括照片),并由驻地工程师签认。3)事件发生过程中,与有关各方积极协调配合,消除引起延期索赔的因素,减少损失。4)按合同有关规定审核索赔资料,并积极与承包商和
    2023-04-27
    134人看过
  • 建设工程发生纠纷索赔的依据
    一、建设工程发生纠纷索赔的依据用工单位与劳务分包单位之间的合同争议,不属于用人单位和职工间的劳动争议纠纷,而属于民事合同关系,所以不能够申请劳动仲裁,应该通过法院诉讼途径解决。具体的纠纷处理方式:1、总承包企业或专业施工企业与不具备相应资质的企业签定的劳务分包合同。2、总承包企业或专业承包企业与劳务分包企业以劳务分包合同的名义签订的实质上的工程分包合同。3、工程分包企业以劳务分包合同的名义与劳务分包企业签订的实质上的工程再分包合同。二、当事人工作人员签证确认的效力如何认定当事人在施工合同中就有权对工程量和价款洽商变更等材料进行签证确认的具体人员有明确约定的,依照其约定,除法定代表人外,其他人员所作的签证确认对当事人不具有约束力,但相对方有理由相信该签证人员有代理权的除外;没有约定或约定不明,当事人工作人员所作的签证确认是其职务行为的,对该当事人具有约束力,但该当事人有证据证明相对方知道或应
    2023-06-15
    341人看过
  • 隐蔽工程验收记录可以作为建设工程索赔的依据
    [论文摘要]隐蔽验收记录具有承发包双方的合意性、客观性。本文简要论述隐蔽验收记录作为建设工程索赔依据的重要性及法律依据。[关键词]隐蔽验收记录建设工程索赔依据承包人与发包人产生工程量纠纷后,在索赔时都能充分利用建设工程施工合同、招标书、投标书、工程量清单、设计变更通知书、工程计划进度报表、工程量月报表、双方来往的函件、会议纪要、经济签证等作为原始依据向发包人索赔。然而,无论是发包人还是承包人往往都忽略隐蔽验收记录。隐蔽工程是指地基、电气管线、供水供热管线等需要覆盖、掩盖的工程。隐蔽工程验收记录也称隐蔽签证,是指隐蔽工程完工后发包方开具给承包方的工程量证明,承包方根据隐蔽工程验收记录来作决算。由于隐蔽工程在隐蔽后,如果发生质量问题,还得重新覆盖和掩盖,会造成返工等巨大的损失,为了避免资源的浪费和当事人双方的损失,保证工程的质量和工程顺利完成,承包人在隐蔽工程隐蔽以前,应当通知发包人或其委托的
    2023-06-10
    235人看过
  • 怎样启动工程索赔,工程索赔证据怎么搜集
    一、怎样启动工程索赔承包人进行工程索赔时,可以通过和发包人协商启动工程索赔,如果协商不成的,可以收集证据向法院起诉,主张工程索赔。《中华人民共和国民法典》第八百零三条【发包人未按约定的时间和要求提供相关物资的违约责任】发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的,承包人可以顺延工程日期,并有权请求赔偿停工、窝工等损失。第八百零四条【因发包人原因造成工程停建、缓建所应承担责任】因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的,发包人应当采取措施弥补或者减少损失,赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。《中华人民共和国民事诉讼法》第三条适用范围人民法院受理公民之间、法人之间、其他组织之间以及他们相互之间因财产关系和人身关系提起的民事诉讼,适用本法的规定。二、工程索赔证据怎么搜集1、合同文件。包括合同文本及其附件、合同补充协议、招标文件及
    2023-04-18
    321人看过
  • 如何给工程提供索赔证据
    1、索赔证据提交的主体都是提出索赔的施工单位,我国现行法律对民事举证责任的规定是谁主张,谁举证,提出索赔的一方有责任提供证据证明索赔事项。2、索赔证据的提交都应当在规定的期限内完成,当施工单位向另一方提出索赔申请时,应在施工合同约定的期限内提交证据。若索赔未获合同另一方同意而需要采取诉讼或仲裁方式解决索赔争议时,应当在规定的举证期限内进行。一、保险的理赔时效保险索赔必须在索赔时效内提出,超过时效,被保险人或受益人不向保险人提出索赔,不提供必要单证和不领取保险金,视为放弃权利。险种不同,时效也不同。人寿保险的索赔时效一般为5年;其他保险的索赔时效一般为2年。索赔时效应当从被保险人或受益人知道保险事故发生之日算起。保险事故发生后,投保人、保险人或受益人首先要立即止险报案,然后提出索赔请求。保户提出索赔后,保险公司如果认为需补交有关的证明和资料,应当及时一次性通知对方;材料齐全后,保险公司应当及
    2023-03-19
    225人看过
  • 工伤索赔证据收集技巧分享
    发生工伤,单位不承认与其劳动关系2009年8月,李某之子小李经包工头于某介绍,与同乡韩某等人一起来到石家庄市,在某建筑公司从事钢筋工,双方未签订劳动合同。因小李没带身份证,建筑公司也没有为其办理工作证,但给韩某等人办理了工作证。一个月后的一天晚上,小李和工友加班后外出吃饭返回工地,横穿马路时发生交通事故,小李不幸身亡。因建筑公司不认可与小李存在劳动关系,李某无法获得相应的工伤赔偿,遂向当地劳动争议仲裁委员会申诉,要求确认其子小李与建筑公司存在劳动关系。劳动争议仲裁委员会因原告未能提供相应证据,驳回原告的申诉请求。当事人不服仲裁起诉到法院李某不服,向石家庄市桥西区人民法院起诉。在法庭审理过程中,证人韩某、于某等到庭作证,证明小李是与证人一起到建筑公司工地工作,均未签订劳动合同,除小李因未带身份证没有办理工作证外,其他工人均办理了的事实,建筑公司对证人是该工地工人的身份以及证人提供的工作证的真
    2023-07-02
    171人看过
  • 如何在建设工程中提出违约索赔
    [网友咨询]建设工程违约如何索赔?[律师答问]索赔是指在合同履行过程中,因对方应承担责任而非自身过错造成的实际损失,向对方提出经济赔偿和(或)延长工期的请求。工期索赔有两个方面,承包商工期索赔和业主工期反索赔。承包人工期索赔:指承包人因发包人原因造成工期延误而提出的索赔。承包人提出工期索赔通常有两个目的:一是逃避或推卸其延长工期的合同责任,使其不支付或尽量不支付延长工期的违约金;二是索赔工期延长造成的费用损失。这不是本文的重点。发包人对工期延误的反诉:当工期延误是承包人的责任时,发包人向承包人提出索赔,即承包人应支付延误竣工的违约金。发包人在确定违约金率时,一般应考虑以下因素:工程利润损失;工期延长引起的贷款利息增加;工期延误引起的监理费增加;因工程竣工延误而租用其他建筑物的租金。违约金的计算方法在每份合同文件中均有规定。一般按每延误一天的一定赔偿额计算,累计赔偿额不得超过原总额的10%。
    2023-05-07
    355人看过
  • 工程索赔时怎样搜集证据
    一、工程索赔时怎样搜集证据1、招标文件、工程合同及附件、发包人认可的施工组织设计、工程施工图纸、技术规范等;2、工程各项有关设计交底记录、变更图纸、变更指令等;工程各项经发包人或者工程师签认的签证;3、工程各项往来的信件、指令、信函、通知、答复等;工程各项会议纪要;4、施工计划及现场实施情况记录;施工日志及工长工作日志、备忘录;工程送电、送水、道路开通封闭的日期,数量记录;5、施工图纸变更、交底记录的送达份数及日期记录;6、工程验收报告及各项技术鉴定报告等;7、工程材料采购、订货、运输、进场、验收、使用等方面的凭据;工程会计核算资料;国家、省、市有关影响工程造价、工期的各种文件、规定等。二、工程索赔证据的分类索赔证据的范围很广,分类方式也不同。从施工管理的角度,索赔证据主要有以下几类:1、合同文件。包括合同文本及其附件、合同补充协议、招标文件及其澄清文件、投标报价文件、中标通知书、合同图纸
    2023-06-07
    421人看过
  • 如何在建设工程审计中进行反索赔
    建设项目审计中如何反索赔,加强管理,降低索赔风险(1)计划管理。对基础设施项目的投资、工期和质量要有一个切合实际的规划,实行限额设计(即初步设计按批准的可行性研究报告和投资估算进行控制,技术设计按计划进行控制)批准的初步设计总概算),以严格控制工程造价,降低结算和付款风险。根据国家计委的规定,自1991年起,由于设计单位的失误、疏漏或扩大规模、提高标准等原因,造成工程静态投资超支的,将按3%-20%的比例减免设计费。(2)招标管理。进一步加强设计、监理和施工过程招投标的规范化,树立全面的招投标理念,推动设计、监理走向市场,监督设计,进一步监督设计质量和进度。禁止在施工的同时进行设计,以免因工程变更给承包人很多索赔机会。通过制定招标文件和对承包商进行资格审查,将不合适的承包商和项目经理排除在投标之外。(3)合同管理。业主应认真研究合同条款的内涵,签订全面可行的合同,充分考虑今后工程施工结算中
    2023-05-08
    373人看过
  • 建设工程施工怎样索赔
    索赔本身是一个含义比较宽泛的概念:“是指作为合法的所有者,根据自己的权利提出对某一有关资格、财产、金钱等方面的要求”。施工索赔就是承包商由于非自身的原因发生合同规定之外的额外工作或损失所要求进行的费用和时间的补偿,换句话说,凡超出原合同规定的行为给承包商带来的损失,无论是时间上的还是经济上的,只要承包商认为不能从原合同规定中获得支付的额外开支,应该得到经济和时间补偿的,均有权向业主提出索赔。因此索赔是一种正当的权利要求,是应该争取得到的合理偿付,而不是无理争利。一般我们讲施工索赔,是指承包商向业主提出的要求,这是狭义的索赔。从广义上讲,索赔应当包括承包商向业主提出的索赔和业主向承包商提出的索赔。一般称后者为反索赔,这两种情况往往并存。根据国际工程施工索赔规范,普遍按索赔的对象来界定索赔与反索赔,通常把承包商就非承包商原因所造成的承包商的实际损失,向业主提出的经济补偿或工期延长的要求,称为“
    2023-04-27
    475人看过
  • 工程索赔中要如何保留证据
    法律咨询:工程索赔中怎样保留证据原告于1991年2月4日与北京某宾馆有限公司签订了建筑工程承包合同,合同规定:原告承建新建宾馆,建筑面积36015平方米,1991年2月15号开工,2003年2月15日竣工.承包总价为2227.4万美元,其中500万美元折合人民币给付.工程于2003年8月15日竣工交付使用后,被告拖欠工程款162.28万美元以及工程签证款5.9万美元、106万人民币,合计168.18万美元、106万人民币。此外还有应签证而未签证确认的索赔款折合人民币1000多万人民币。原告催讨这笔巨额拖欠款先后华了两年半的时间,无数次发函、派人上门摧讨,先后找过中国**总公司、北京市清欠办公室、北京市建委、国家建设部等各级上级和政府主管部门,均无效果。后向法院起诉,由于资料保存完整获得了成功索赔。律师回答:每周例会纪要真实的再现了工程施工的全过程。这可以成为重要证据来源。此外,还应详细保存
    2023-04-27
    258人看过
  • 如何解决工程建设纠纷的索赔问题
    有经验的承包商在投标时应考虑将来可能出现的索赔问题,认真研究招标文件中的合同条款和规范,仔细检查施工现场,探索可能出现的索赔机会,在报价时考虑索赔的需要。在单价分析中,应考虑生产效率,将项目成本与投入资源效率相结合。这样,在施工过程中论证索赔的原因,就可以用效率降低来论证索赔的依据。在索赔谈判中,如果没有生产效率降低的信息,很难使监理工程师和业主相信索赔是不可能获胜的。相反,可以认为生产效率降低的原因是承包商施工组织不善,在投标时未能达到效率。因此,应采取措施提高效率,加快工期。为证明效率降低,承包商应做好施工记录,记录设备、材料和劳动力的每日工作时间、完成的工程和施工中遇到的问题。在签订合同过程中,承包人应对明显将重大风险转移给承包人的合同条件提出修改要求,修改后的协议书应以“谈判纪要”的形式写成,作为合同条件的有效组成部分。尤其要注意业主免责的规定。例如:合同中没有索赔条款;没有延期付
    2023-05-07
    359人看过
换一批
#刑事证据
北京
律师推荐
    展开

    证据收集是指司法机关为了查明案情,取得处理案件的依据或凭据,在立案受理前,依法向有关单位和公民调查取证的行为。为确保收集证据的合法性、真实性和客观性,您可以考虑以下方法: 1、询问当事人:通过直接与涉案人对话,获取事实真相。 2、收集书证:... 更多>

    #证据收集
    相关咨询
    • 建设工程违约如何处理?建设工程违约如何索赔
      福建在线咨询 2022-10-13
      发包方的工期延误反索赔:指工期延误属于承包方责任时,发包方对承包方进行索赔,即由承包方支付延期竣工。发包方在确定违约金的费率时,一般要考虑以下因素:本盈利损失;由于工期延长而引起的贷款利息增加;工程拖期带来的附加监理费;由于本工程拖期竣工不能使用,租用其他建筑时的租凭费。
    • 工程施工索赔要注意什么?施工索赔的如何搜集证据
      宁夏在线咨询 2022-12-02
      工程施工索赔要注意什么?施工索赔须注意索赔时效、承包人必须按照合同约定的程序进行,否则可能会丧失索赔利益的实现、施工索赔实现的关键是承包人提供的证据确实充分和、施工索赔是单方主张权利要求,经对方签字确认后即成为工程签证,在双方未能协商一致的情况下,通过诉讼是施工索赔最后的救济手段。四川丰宜律师事务所张江律师解析。
    • 关于建设工程自行索赔的证据范围
      贵州在线咨询 2021-11-07
      建筑工程索赔证据:建筑公司工商登记资料;招标文件、中标通知书;建设工程施工合同、施工过程中增减工程量的补充合同;工程预付款、决算报告、支付工程款的付款凭证;工程验收、结算凭证、质检报告等。
    • 施工合同索赔工程证据怎样进行收集?
      吉林省在线咨询 2022-07-27
      常见的施工合同索赔证据主要有:经过发包人或工程师批准的施工进度计划、施工方案、施工组织设计和现场实施情况记录;施工日记和现场记录;工程有关照片和录像;发包人或者工程师签认的签证;工程各项会议纪要等14项。
    • 如何查询工程索赔的证据
      上海在线咨询 2021-10-15
      在施工合同履行过程中,造成工程索赔的原因很多,再详细的施工合同也避免不了索赔事件的发生。无论是何种索赔,要想索赔成功,索赔证据是最重要的,没有证据或证据不足,索赔是难以成功的。发生索赔事件时,应立即收集1、招标文件、工程合同和附件、承包人认可的施工组织设计、工程施工图纸、技术规范等2、工程各项有关设计基础记录、变更图纸、变更指令等工程各项经发包人或工程师认可的签证3、工程各项往来信件、指令、信件、