工程项目变更可以索赔吗
来源:法律编辑整理 时间: 2023-03-28 11:22:04 156 人看过

一、关于项目变更

1、取消合同中任何一项工作,但被取消的工作不能转由发包人或其他人实施;

2、改变合同中任何一项工作的质量或其他特性;

3、改变合同工程的基线、标高、位置或尺寸;

4、改变合同中任何一项工作的施工时间或改变已批准的施工工艺或顺序;

5、为完成工程需要追加的额外工作。

二、关于索赔的相关事项

1、承包人索赔的提出

根据合同约定,承包人认为有权得到追加付款和(或)延长工期的,应按以下程序向发包人提出索赔:

(1)承包人应在知道或应当知道索赔事件发生后28天内,向监理人递交索赔意向通知书,并说明发生索赔事件的事由。承包人未在前述28天内发出索赔意向通知书的,丧失要求追加付款和(或)延长工期的权利:

(2)承包人应在发出索赔意向通知书后28天内,向监理人正式递交索赔通知书。索赔通知书应详细说明索赔理由以及要求追加的付款金额和(或)延长的工期,并附必要的记录和证明材料;

(3)索赔事件具有连续影响的,承包人应按合理时间间隔继续递交延续索赔通知,说明连续影响的实际情况和记录,列出累计的追加付款金额和(或)工期延长天数;

(4)在索赔事件影响结束后的28天内,承包人应向监理人递交最终索赔通知书,说明最终要求索赔的追加付款金额和延长的工期,并附必要的记录和证明材料。

2、承包人索赔处理程序

(1)监理人收到承包人提交的索赔通知书后,应及时审查索赔通知书的内容、查验承包人的记录和证明材料,必要时监理人可要求承包人提交全部原始记录副本。

(2)监理人应按要求商定或确定追加的付款和(或)延长的工期,并在收到上述索赔通知书或有关索赔的进一步证明材料后的42天内,将索赔处理结果答复承包人。

(3)承包人接受索赔处理结果的,发包人应在作出索赔处理结果答复后28天内完成赔付。承包人不接受索赔处理结果的,按第24条的约定办理。

3、承包人提出索赔的期限

(1)承包人按前面所提的约定接受了竣工付款证书后,应被认为已无权再提出在合同工程接收证书颁发前所发生的任何索赔。

(2)承包人按规定的约定提交的最终结清申请单中,只限于提出工程接收证书颁发后发生的索赔。提出索赔的期限自接受最终结清证书时终止。

4、发包人的索赔

(1)发生索赔事件后,监理人应及时书面通知承包人,详细说明发包人有权得到的索赔金额和(或)延长缺陷责任期的细节和依据。发包人提出索赔的期限和要求与前面的约定相同,延长缺陷责任期的通知应在缺陷责任期届满前发出。

(2)监理人商定或确定发包人从承包人处得到赔付的金额和(或)缺陷责任期的延长期。承包人应付给发包人的金额可从拟支付给承包人的合同价款中扣除,或由承包人以其他方式支付给发包人。

声明:该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误,请通过反馈渠道提交信息, 我们将及时处理。【点击反馈】
律师服务
2024年12月19日 18:59
你好,请问你遇到了什么法律问题?
加密服务已开启
0/500
更多工时相关文章
  • 著录项目变更可以只变更申请人信息吗
    著录项目变更可以只变更申请人信息吗著录项目变更变更申请人信息需要根据实际的情况来变更的。其中有关人事的著录项目(指申请人或者专利权人事项、发明人姓名、专利代理事项、联系人事项、代表人)发生变化的,应当由当事人按照规定办理著录项目变更手续;其他著录项目发生变化的,可以由专利局根据情况依职权进行变更。著录项目变更大概需要多少时间我国专利法实施细则对著录项目变更需要多少时间没有作出规定,而专利管理部门一般会及时作出决定,申请人需要及时交纳变更费用。相关法律规定《中华人民共和国专利法实施细则》第九十九条恢复权利请求费应当在本细则规定的相关期限内缴纳;期满未缴纳或者未缴足的,视为未提出请求。延长期限请求费应当在相应期限届满之日前缴纳;期满未缴纳或者未缴足的,视为未提出请求。著录事项变更费、专利权评价报告请求费、无效宣告请求费应当自提出请求之日起1个月内缴纳;期满未缴纳或者未缴足的,视为未提出请求。专
    2023-04-19
    87人看过
  • 工程变更要怎样索赔
    1、某高速公路处在南方某省,属温暖地区。合同工程量清单隧道C25防水砼单价为每立方273元,没有指明抗渗标号。该高速公路技术规范规定温暖地区隧道防水砼抗渗标号不高于S4,后来项目经理部将隧道抗渗标号变更为S8,抗渗等级提高了,也就是技术规范变了。根据合同解释的优先顺序,技术规范优先于已标价的工程量清单,项目经理部要求调整C25防水砼单价,业主最终同意调整了单价。2、某承包商编制的某高速公路投标施组隧道衬砌采用简易衬砌台车,后省高指下文要求隧道采用大模板整体衬砌台车,根据业主下文也是合同组成部分且时间在后这一事实,项目经理部以大模板整体衬砌台车重量大,为确保衬砌台车不下沉为由,要求增设台车走行的砼轨道梁,且按变更设计办理。最终业主同意了要求,增加变更费用近100万元。严格地说,整体衬砌台车与简易衬砌台车的差价业主都应该给予补偿。3、某高速公路项目距开通只有一个多月的时间了,施工单位上报的变更
    2023-04-16
    391人看过
  • 项目合同工程变更的原因
    项目合同工程变更一般主要有以下几个方面的原因:1.业主新的变更指令,对建筑的新要求。如业主有新的意图,业主修改项目计划、削减项目预算等。2.由于设计人员、监理方人员、承包商事先没有很好地理解业主的意图,或设计的错误,导致图纸修改。3.工程环境的变化,预定的工程条件不准确,要求实施方案或实施计划变更。4.由于产生新技术和知识,有必要改变原设计、原实施方案或实施计划,或由于业主指令及业主责任的原因造成承包商施工方案的改变。5.政府部门对工程新的要求,如国家计划变化、环境保护要求、城市规划变动等。一、工程变更的种类工程变更的种类有:1.立即变更:当产品发生重大瑕疵,经追查后是某个关键零件的质量问题,为了不让影响面扩大而采取的果断措施。2.用完变更:大部分的工程变更属于这个种类,意思是说等到旧料用完后再使用新料。3.某批变更:有些行业的工作程序非常严谨,如果工单的用料不同于标准料表中的内容时,必须
    2023-03-20
    149人看过
  • 工程项目中如何进行索赔
    索赔是一种正当的权利或者要求,是合理、合情、合法的行为,如果业主和承包商都能够恪守合同,也不需要去索赔什么。但当某一方不遵守合同,我们要在正确的履行合同的基础上,正确合理的赔偿,维护和争取自己的正当利益。工程项目实施过程中,有很多的原因都能导致索赔的发生,你都注意到了吗?一、因监理工程师的延误导致的你必须要索赔的情况:1.图纸、指令等的签发延误导致的工期延误及系列的影响;2.放样资料不正确导致的工期、材料浪费、质量等问题;3.取样与实验或检验费用;4.暴露和开孔费用;5.工程暂停等。二、因业主的延误导致的你必须要索赔的情况:1.未能及时、按要求提供工程用地及出入通道;2.未能及时向承包人付款。三、其他原因:不利的实物障碍、自然条件、化石、文物、不可抗力等。四、施工过程中可以导致索赔的原因:1.风险分担不均;2.施工条件变化;3.工程变更;4.工期拖延;5.业主违约;6.合同缺陷;工程所在的
    2023-06-10
    302人看过
  • 发明名称可以著录项目变更吗
    发明专利的名称是属于著录项目的内容之一,申请人是可以申请对发明专利名称进行变更的,但会不会被批准由专利管理部门决定。相关法律规定《中华人民共和国专利法实施细则》第九十九条恢复权利请求费应当在本细则规定的相关期限内缴纳;期满未缴纳或者未缴足的,视为未提出请求。延长期限请求费应当在相应期限届满之日前缴纳;期满未缴纳或者未缴足的,视为未提出请求。著录事项变更费、专利权评价报告请求费、无效宣告请求费应当自提出请求之日起1个月内缴纳;期满未缴纳或者未缴足的,视为未提出请求。
    2023-06-12
    356人看过
  • 工程变更造成损失,可以索赔哪些费用
    因发包人原因导致工程变更的要赔偿根据民法典规定,因发包人变更计划,提供的资料不准确,或者未按照期限提供必需的勘察、设计工作条件而造成勘察、设计的返工、停工或者修改设计,发包人应当按照勘察人、设计人实际消耗的工作量增付费用。通常具体而言,承包人都可以就工程变更,要求赔偿以下费用:1、人工费损失。如停工、窝工的工人工资;工人低生产效率的损失;膳食补贴、工器具费用、各种管理费等相关人工费用损失。2、材料费损失。诸如由于工期拖延,材料价格上涨带来的差价损失等。3、机械费损失。由于工期拖延导致相关机械停工带来的损失,转移搬运带来的损失等相关费用。4、工地管理费。诸如由工期拖延产生的工地管理人员的工资等。5、物价上涨的差生的差价费用。诸如工人工资上涨、机械租赁费用上涨、材料费用上涨等。但需要注意的是,承包人能要求的赔偿费用,是需要根据其实际损失来确定的,不限于上述陈述的集中。总之,只要承包人由于发包人
    2023-06-15
    234人看过
  • 工程变更的索赔有效期
    工程变更索赔有效期是14天。法律规定,在工程设计变更确定后14天内,设计变更涉及工程价款调整的,由承包人向发包人提出,经发包人审核同意后调整合同价款。因此工程变更索赔有效期是14天。一、发包人拖延结算怎么办确定了具体的竣工时间及工程结算价款后,发包人仍恶意拖欠工程款,承包人可以向发包人的上级主管部门反映情况,要求主管部门干预此事,但更主要的方法是将发包人告上法庭,利用法律途径来催收工程价款,诉讼解决的要注意诉讼时效的问题。二、建设工程价款优先受偿权的行使主体有谁建设工程价款优先受偿权的行使主体,是施工合同的承包人,但不包括建设工程勘察、设计合同的承包人。承包人可以催告发包人在合理期限内支付价款;发包人逾期不付的,除根据建设工程的性质不宜折价、拍卖外,承包人可以与发包人协议将该工程折价,也可以请求法院将该工程依法拍卖。三、承包人可以索赔的赔偿项目有哪些在施工合同履行过程中发生下列情形之一,承
    2023-06-22
    214人看过
  • 变更在工程项目中客观存在
    国际工程承包施工的实践经验证明,每项工程的建设成本从开工之日起便处于不断变化之中,随着工程量及工期的变化,工程成本大多数都在不断增加,直到建成之日,才能形成定值。有一定规模的土建工程的承包施工,其最终工程成本几乎都不是它们中标合同额中的工程成本。绝大多数情况下会导致最终合同金额增加,只有极个别的项目结算成本小于其中标合同价。这是因为,在所有的土建工程施工中,难免会出现工程量变更、设计修改、新增(减)工程,以及地基变化等问题,因此导致工程成本相应地发生变化。表1为南亚某国部分工程的中标价格和最终完成的费用对比表。从表中可以看出,国际承包工程不管其规模大小,最终完工后的费用不同程度地大于其中标时的标价,一般增加20%左右。其增加的幅度与项目合同的规模没有直接的联系,而是与项目的原设计工作的详细程度及其质量、项目现场条件的变化、不可预测因素以及业主的意愿等有关。一、变更索赔的合同依据及计价方法在
    2023-03-31
    268人看过
  • 广东居住证可以变更登记项目吗
    1、居住地址变更。持证人填写《广东省居住证补(换)领、延期及项目变更申请表》,工作人员根据其申请变更项目登陆信息系统对居住地址进行变更操作,同时使用专用设备对持证人所持居住证芯片和居住地址栏进行擦写,变更为现居住地址,其居住证无需更换。2、主项信息变更。变更持证人姓名、性别、民族、户籍地址、身份证号码、持证人相片的,持证人提出书面申请,按照上述受理、审核、制证、分发和发放的程序办理。3、非主项信息变更。变更除主项信息以外的其它信息的,持证人填写《广东省居住证补(换)领、延期及项目变更申请表》,工作人员根据其申请变更项目核对相关材料后直接在信息系统中进行信息的变更、更正。4、居住地址和非主项信息变更当场办理。相关知识延伸阅读:广州办理居住证要多少钱初次办理广州居住证是不收费的。广州还没有居住证,还叫“暂住证”可以到公司所在街道委员会办理,直接拿身份证跟本人过去办理就可以。按照《广东省流动人口
    2023-05-01
    103人看过
  • 对工程项目管理索赔的认识
    [摘要]索赔是社会科学与自然科学融为一体的边缘科学。在市场经济趋于发展的我国建筑市场,任何工程项目管理中出现索赔都是不可避免,项目管理者要想成功管理和经济效益最大化,就必须重视工程索赔问题,增强索赔意识。当然,索赔管理它涉及到工程技术、工程管理、商贸、财会、法律和公共关系等诸多方面。索赔工作处理得好坏直接关系项目管理层的综合管理水平乃至项目管理的成败。无论业主还是承包商,合同管理都是项目管理的重要构成,工程索赔作为合同管理的一部分,却是一项极其重要、且具复杂性而又系统性、既严格又细致的工作内容,它能直接影响合同执行的最终结果。所以,探讨和关注建设工程项目管理中的索赔是很有实际意义的。关键词:工程索赔工程施工项目管理十几年来,我国逐渐推行工程建设项目监理制,这是与国际接轨迈出了时代步伐,随着加入WTO后市场经济体制的建筑市场建立与发展,工程建设监理制的普及与深入,深化工程项目管理中的索赔势在
    2023-06-10
    452人看过
  • 项目合同索赔的程序
    法律综合知识
    1.承包单位在施工合同规定的期限内向项目监理机构提交对建设单位的费用索赔意向通知书。2.总监理工程师指定专业监理工程师收集与索赔有关的资料。3.承包单位在承包合同规定的期限内向项目监理机构提交对建设单位的费用索赔申请表。4.总监理工程师初步审查费用索赔申请表,符合规定的条件时予以受理。5.总监理工程师进行费用索赔审查,并在初步确定一个额度后,与承包单位和建设单位进行协商。6.总监理工程师应在施工合同规定的期限内签署费用索赔审批表,或在施工合同规定的期限内发出要求承包单位提交有关索赔报告的进一步详细资料的通知。一、工程延期由谁审批工程延期由监理工程师审批。由于以下原因导致工程拖期,承包单位有权提出延长工期的申请,监理工程师应按合同规定,批准工程延期时间:1、监理工程师发出工程变更指令而导致工程量增加;2、合同所涉及的任何可能造成工程延期的原因,如延期交图、工程暂停、对合格工程的剥离检查及不利
    2023-03-12
    195人看过
  • 谈建设工程项目的索赔管理
    索赔的概念,概括地说,是作为合法的所有者及权利方,申请或要求认为自己应该得到的资格、权益或付款,也就是索赔赔偿。建设工程项目索赔,是签订工程承包合同的开发商和承包商在履行合同过程中,对于并非自己的过错,而是应由对方承担责任造成的实际损失,向对方提出的经济补偿和时间补偿的要求。工程项目建设过程中的索赔管理是一门综合社会科学和自然科学为一体的边缘学科,它广泛地涉及到工程技术和管理、合同管理、造价管理、财务分析、工程设计、施工、监理、工商贸易、法律法规、公共关系等专业学科。索赔是这些知识的有机结合及综合的灵活应用。因此作为一个建设工程项目的甲乙双方,都必须尽快适应市场经济的需求,把工程索赔管理工作作为开展企业经营管理工作的重要内容,建立相应的工程监理、合同管理、成本管理、进度管理和索赔管理体系。对于监理工程师而言,必须知道如何避免索赔事件发生,一旦发生了索赔事件,又该如何处置。因为索赔事件是在建
    2023-06-10
    286人看过
  • 工程因故终止项目如何索赔
    工程因故停工的,施工单位可以与建设单位协商工程款支付问题,如果协商不成的,可以向法院起诉,追索工程款。《中华人民共和国民法典》第七百九十五条【施工合同的内容】施工合同的内容一般包括工程范围、建设工期、中间交工工程的开工和竣工时间、工程质量、工程造价、技术资料交付时间、材料和设备供应责任、拨款和结算、竣工验收、质量保修范围和质量保证期、相互协作等条款。一、临时停工损失的计算临时停工多因地质条件变化、临时停水、停电、工程中的人为障碍等原因造成。此类停工一般都要办理经济签证,签证上要有具体的停工、复工时间及人员、机械数量,因而停工损失的计算比较简单。人工停工费的计算,发包方的原因而造成的停工、窝工,按停工期间的现场停工工人计算。机械停工的计算,根据有关规定,其机械停置费按第一类费用中的(1)折旧费,(2)大修理费,(3)经常修理费,(4)机上人工四项费用之和,乘以实际停置台班数(每天只计一个台班
    2023-02-19
    446人看过
  • 劳动者可以申请哪些工伤索赔项目
    一、造成一般伤害(未达到残疾)的赔偿项目医疗费、伤者住院期间的伙食补助费、生活护理费、工伤期间的工资、交通食宿费。二、造成伤残的赔偿项目:医疗费、伤者住院期间的伙食补助费、生活护理费、工伤期间的工资、交通食宿费、辅助器具费、一次性伤残补助金、伤残津贴、一次性工伤医疗补助金、一次性伤残就业补助金。三、造成死亡的赔偿项目:丧葬补助金、一次性伤亡补助金、供养亲属抚恤金。四、职工下落不明的情况:职工外出或抢险救灾中下落不明的赔偿项目,要分不同情况而定。职工没有被宣告死亡的,其直系亲属可以获得的赔偿项目有:供养亲属抚恤金、一次性工亡补助金的50%(生活有困难的);职工被宣告死亡的,其直系亲属可以获得的赔偿项目有:丧葬费、供养亲属抚恤金、一次性工亡补助金。非法用工单位伤亡人员一次性赔偿办法第一条根据《工伤保险条例》第六十六条第一款的授权,制定本办法。第二条本办法所称非法用工单位伤亡人员,是指无营业执照
    2023-02-21
    129人看过
换一批
#员工权益
北京
律师推荐
    展开
    #工时
    词条

    工时又称“人时”是指一种表示工作时间的计量单位。一个工人劳动一小时称一个工时。是企业计算工人劳动时间、制定劳动定额、编制各项计划,衡量劳动生产率发展水平的重要的计量单位。 对工时利用情况的统计分以下几个类别: (1)日历工时数; (2)公休... 更多>

    #工时
    相关咨询
    • 项目施工过程中工程变更索赔处理条件有什么
      江苏在线咨询 2023-11-18
      1、取消合同中任何一项工作,但被取消的工作不能转由发包人或其他人实施。 2、改变合同中任何一项工作的质量或其他特性。 3、改变合同工程的基线、标高、位置或尺寸。 4、改变合同中任何一项工作的施工时间或改变已批准的施工工艺或顺序。 5、为完成工程需要追加的额外工作。
    • 项目法人变更流程
      浙江在线咨询 2022-08-19
      根据是《行政许可法》第五节变更与延续,第四十九条:“被许可人要求变更行政许可事项的,应当向作出行政许可决定的行政机关提出申请;符合法定条件、标准的,行政机关应当依法办理变更手续。” 被许可人(行政机关)是可以主动要求变更行政许可事项的。即:法人变更事项,需向原审批机关提交申请,原审批机关依法办理变更手续。
    • 工程变更索赔是什么
      台湾在线咨询 2023-12-08
      在这个工程变更索赔处理程序中,更多的是由承包方与发包方的共同协议,除大陪分的必备协调外还可以根据工程情况变更而异。当然,如果在协议不成功的情况下是可以移交相关司法,交由司法法律来判断,怎样合情合法,履行双方的责任
    • 市政工程项目变更营业执照
      吉林省在线咨询 2022-05-04
      原则上,你已经得到相关政府批准从事市政工程建设,但是,工商营业执照的角度看,你还是违法了,临时偶尔承接一下市政工程项目,合同仍然是有效的,不会有什么影响,但是,你还是应该尽快去工商部门进行营业范围的工商变更,这个并不麻烦,如果你一直按照现在的状况下去,可能就会有麻烦了,因为你是把营业执照外的项目做为了主要经营项目了,这个是违法的,会面临行政处罚。建议尽快去变更,在变更过程中,可以继续你的经营活动,
    • 的项目停工工程款如何索赔
      天津在线咨询 2022-10-14
      项目工程停工的,施工单位可以与建设单位协商工程款支付问题,如果协商不成的,可以向法院起诉,追索工程款。我国法律规定当事人可以通过和解或者调解解决合同争议。当事人不愿和解、调解或者和解、调解不成的,可以根据仲裁协议向仲裁机构申请仲裁。涉外合同的当事人可以根据仲裁协议向中国仲裁机构或者其他仲裁机构申请仲裁。当事人没有订立仲裁协议或者仲裁协议无效的,可以向人民法院起诉。当事人应当履行发生法律效力的判决、