如何处理工程预付款纠纷
来源:互联网 时间: 2023-05-02 20:10:43 166 人看过

如何处理工程预付款纠纷在工程实施过程中提前签订合同是十分必要的。施工企业在支付工程预付款后迟迟不开工,将对工程造成严重影响的,可以采取逐步解决的办法,也可以扣除支付凭证的金额。具体如下:

(一)工程预付款的支付

施工单位按合同约定支付工程预付款后,施工企业迟迟不进场施工,占用施工单位资金,或者提出各种不合理的条件胁迫施工单位,达不到要求拒不进场施工的。在《建设工程施工合同示范文本》(1999年版)中,《工程预付款协议书》只规定了工程预付款的支付比例和时间,只规定了施工单位的责任,施工企业没有相应的责任。一旦预付款(金额可能较大)无条件支付给施工企业,很容易造成上述问题。因此,建议提前支付工程预付款。付款条件见FIDIC施工合同条件中关于预付款的约定。FIDIC施工合同条件对预付款的要求如下:承包人按本款规定提交保函时,发包人应支付预付款。预付款总额、分期付款的次数和时间(如果不止一次)、适用的货币和比例应符合投标书附录的规定。承包商应确保本保函在预付款支付前保持有效和可执行,但总金额可根据支付证书中规定的承包商支付的金额逐步减少。如果保函条款中规定了到期日,而预付款在到期日前28天仍未付清,承包商应延长保函的有效期,直到预付款付清为止。将上述FIDIC施工合同条件的详细表述与《建设工程施工合同示范文本》(1999年版)中的工程预付款进行比较,不难发现前者更为全面,更有利于双方利益的平衡具有较强的可操作性,FIDIC合同条件中关于履约保函的约定更为全面,如果在施工合同中有此条款的规定,可以大大降低无条件支付预付款所带来的风险,可避免不必要的纠纷和经济损失,施工单位的资金风险和工程建设的资金投入直接影响施工企业的资金安排,从而影响工程建设进度,最终影响建设单位的投资收益。国内许多施工合同中对工程预付款的扣除没有明确规定,有的约定在竣工决算后从余款中扣除,有的约定在竣工决算后从余款中一次性扣除工程款的后期支付,不考虑与工程建设进度相适应的协议,很容易引起工程款支付中的纠纷。如果在项目实施过程中发生其他争议,也可能由于对工程预付款的支付和扣除约定不详细,导致双方对工程实际支付金额产生争议。以下简要介绍国内项目管理界公认的国际通用的工程预付款扣除方法:

1。工程预付款的扣除方法有两个关键要素:一是工程预付款支付时的扣除点,二是如何扣除,扣除比例就是扣除比例。在国内工程建设中,工程预付款的作用主要是施工单位在工程开工前支付给施工企业的材料设备购置款。具体资金数额根据双方签订的工程合同金额及工程所需材料设备占整个工程造价的比例确定。因此,在确定工程预付款之前,必须先支付材料和设备,计算出设备在整个工程造价中所占的比例,并计算出材料和设备在整个工程造价中所占的百分比。然后通过经验公式确定工程预付款的起始扣除点,即预付款的起始扣除点=合同总价-工程预付款/材料设备占工程造价的百分比,扣除额为当月的进度款×材料和设备占工程造价的百分比,在扣除完成前,双方可接受按此条件谈判正常的工业和民用建筑合同,扣除不及时,不会影响工程建设进度,也不会给建设单位造成经济风险。

2。FIDIC施工合同条款(针对业主设计的建筑物和工程)中的预付款扣减如下:预付款应在付款证书中按百分比扣回。除非投标书附录中另有规定:

(1)当确认的期中付款(不包括预付款、扣减和退还保留金)的累计金额超过中标合同金额减去暂定金额后余额的百分之十(10%)时,应从付款证书开始扣减(即“起始扣除点”);

(2)扣除额按每份付款凭证金额的四分之一(25%)计算(不包括预付款、扣减和退还保留金),并按预付款的币种和比例计算,直至预付款付清为止。如果在颁发工程接收证书或根据合同终止条款终止合同之前,预付款尚未支付,承包商应立即向业主支付全部余额。

声明:该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误,请通过反馈渠道提交信息, 我们将及时处理。【点击反馈】
律师服务
2024年10月08日 11:36
你好,请问你遇到了什么法律问题?
加密服务已开启
0/500
更多预付款相关文章
  • 工程欠款纠纷要如何处理
    解决工程欠款纠纷,可以先由双方协商,协商失败的话,可以依法向有管辖权的人民法院提起诉讼或者向有关部门申请仲裁。我国法律规定,建设工程的价款就该工程折价或者拍卖的价款优先受偿。一、甲方拖欠工程款怎么办承包方可以依法向人民法院提起民事诉讼或根据合同约定的争议解决方式向仲裁委申请仲裁,收到生效的民事判决或仲裁裁决书后,甲方仍不履行的,承包方可向人民法院申请强制执行。甲方拖欠工程款,是建筑开发商未按约定支付工程款的一种违约行为。面对被拖欠工程款,承包方可以采取以下措施维护自身合法权益:首先,工程竣工后,承包方应当将涉案工程的全部资料搜集并汇总,尤其是认质认价清单,变更签证等影响工程价款的书面材料,绘制竣工图纸,编制结算书,按照合同约定及时向甲方递交竣工结算报告。甲方收到结算报告后,既不提出异议也不支付工程款的,承包方可以向其书面致函或委托律师出具律师函,催告其在合理的期限内支付工程款。甲方逾期仍不
    2023-03-05
    420人看过
  • 工程款拖欠纠纷如何处理
    拖欠工程款是工程纠纷中常见的纠纷类型之一,出现拖欠工程款的情况不同,其处理方式也有不同。譬如对于因没有支付能力而拖欠工程款的行为,应当通过诉讼方式尽快取得法院生效判决,理由是如果没有法院的生效判决,任何强制措施都是没有法律依据的。只有取得生效判决方能通过法院采取强制措施。一、欠工程款怎么办拖欠工程款,属于普通民事纠纷,可以到人民法院起诉解决。法院判决胜诉后,拖欠方仍不支付的,再申请法院强制执行。向人民法院请求保护民事权利的诉讼时效期间为三年。诉讼时效期间自权利人知道或者应当知道权利受到损害以及义务人之日起计算。政府部门可以调处工程款的支付问题,但对拖欠工程款的问题没有裁判权,强制权。但如果是政府工程,可以向建设该工程的政府要求支付或者处理。二、工程款追讨诉讼时效是多长时间承包单位向人民法院主张工程款的,起诉的时效是3年,从知道建设单位拖欠工程款之日起开始计算。我国法律规定诉讼时效可以通过一
    2023-02-20
    467人看过
  • 工程预付款如何支付
    工程预付款《建设工程施工合同》第24条明确,实行工程预付款的,双方应当在专用条款内约定发包人向承包人预付工程款的时间和数额,开工后按约定的时间和比例逐次扣回。预付时间应不迟于约定的开工日期前7天。发包人不按约定预付,承包人在约定预付时间7天后向发包人发出要求预付的通知,发包人收到通知后仍不能按要求预付,承包人可在发出通知后7天停止施工,发包人应从约定应付之日起向承包人支付应付款的贷款利息,并承担违约责任。具体支付工程预付款的方式可以在专用条款中详细约定。目前在实践中采用工程预付款的情况比较少见。一、未及时工程款的法律后果工程预付款《建设工程施工合同》(GF-1999-0201示范文本)第13条明确,因以下原因造成工期延误,经工程师确认,工期相应顺延:(2)发包人未能按约定日期支付工程预付款、进度款,致使施工不能正常进行第24条明确,发包人不按约定预付,承包人在约定预付时间7天后向发包人发出
    2023-02-21
    247人看过
  • 建设工程欠款纠纷如何处理
    1、与欠款人进行协商;2、找追债公司帮助;3、法律途径:指通过向法院提起诉讼,等待法院判决之后,申请法院强制执行。拖欠工程款是指在建设工程中,发包方不按合同或结算报告支付工程款,导致拖欠承包方工程,而承包方又拖欠分包商等一系债务。在法院审理工程欠款案件的时候,时常有债权人不能得到应有的欠款,一般数额不小,这就会对债权人造成巨大的经济损失。欠款利息是指是指一方有向另一方支付一定金钱的义务,而其并未履行这个义务,另一方有权在向其主张支付本金时,同时主张本金延付期间的利息。一、工程欠款诉讼时效是多久1、大多数拖欠工程款已历时相当久,甚至超过两年,有的甚至达到十年之久。拖欠太久的工程款,承包商经常因法律意识淡薄或碍于情面怕影响与建设方的关系等原因而错过诉讼时效。2、工程欠款的诉讼时效为两年,从知道或应当知道拖欠行为起算。我国法律规定诉讼时效可以通过一定的主张权利行为得以中断,中断后诉讼时效可以重新
    2023-02-24
    409人看过
  • 预付工程款如何起诉
    预付工程款纠纷起诉需要当事人携带起诉状、工商登记资料、建设工程合同等材料向工程所在地人民法院申请立案;法院通知双方受理案件;当事人备好证据资料;法院送达开庭公告并在七个工作日内通知双方开庭时间;开庭当日当事人带齐资料到庭辩论质证。一、民法典房屋买卖违约如何起诉民法典房屋买卖违约起诉需携起诉状、身份证件、房屋产权证明、房屋买卖合同等材料向房屋所在地人民法院申请立案,法院通知双方受理案件后当事人提交证据资料,法院送达开庭公告、在七个工作日内通知双方开庭时间,开庭当日到庭辩论质证。二、二手房交易中卖方毁约如何诉讼二手房交易中卖方毁约进行诉讼首先向所在辖区法院书写诉状申请立案,然后法院将通知双方受理,同时当事人准备好证据资料,法院将送达开庭公告并在七个工作日内通知双方开庭时间,到开庭当日带齐资料到庭即可,最后等待法院进行判决和执行。三、欠门窗工程钱不给怎么起诉欠门窗工程钱不给起诉时当事人应携带起诉
    2023-02-26
    401人看过
  • 工程款支付纠纷的处理办法
    一、对于因没有支付能力而拖欠工程款的处理方法1、很多拖欠工程款的案件是由于违反分包和非法转包造成的,实际施工人在起诉发包人时应当同时将业主(包括开发商、政府、项目所有人)列为共同被告。这样就加大了取得工程款的几率。2、通过专业的建设工程律师尽快取得法院生效判决。施工人再遇到拖欠工程款时,往往存在观望和侥幸心理,期待发包人能良心发现,进而错过了最好的诉讼时机。如果没有法院的生效判决,任何强制措施都是没有法律依据的。只有取得生效判决方能通过法院采取强制措施。3、就建设工程主张优先受偿。依法施工人可以在法定的期限内主张就涉案工程优先受偿,而不专业的律师往往不知道或者不会合理使用此条法律规定。4、在执行过程中,申请查封被执行人财产主要是账户,很多发包人账户中虽然没钱,但该账户如果不能使用对其影响巨大,其在账户被封后往往会积极解决欠款问题。如果经法院调查确定发包人无执行能力,大部分施工人(包括律师)
    2023-02-10
    195人看过
换一批
#合同违约
北京
律师推荐
    展开
    #预付款
    词条

    预付款是在合同签订成立后,一方当事人按照合同的约定预先向另一方所支付的部分款项,其特点在于预付款的支付行为无数额限制且具有一定的承诺作用,同时也是一项无双向或单向担保效力的清偿行为。... 更多>

    #预付款
    相关咨询
    • 如何处理预付款纠纷
      澳门在线咨询 2023-01-12
      《消费者权益保护法》第三十九条,消费者和经营者发生消费者权益争议的,可以通过下列途径解决: (一)与经营者协商和解; (二)请求消费者协会或者依法成立的其他调解组织调解; (三)向有关行政部门投诉; (四)根据与经营者达成的仲裁协议提请仲裁机构仲裁; (五)向人民法院提起诉讼。
    • 预付工程款纠纷如何起诉
      云南在线咨询 2022-05-26
      当事人起诉应当向人民法院递交起诉状,并按照被告人数提出副本。书写起诉状确有困难的,可以口头起诉,由人民法院记入笔录,并告知对方当事人。 起诉状应当记明下列事项: (一)原告的姓名、性别、年龄、民族、职业、工作单位、住所、联系方式,法人或者其他组织的名称、住所和法定代表人或者主要负责人的姓名、职务、联系方式; (二)被告的姓名、性别、工作单位、住所等信息,法人或者其他组织的名称、住所等信息; (三)
    • 预付款纠纷消费者如何处理
      重庆在线咨询 2022-12-09
      《消费者权益保护法》第三十九条,消费者和经营者发生消费者权益争议的,可以通过下列途径解决: (一)与经营者协商和解; (二)请求消费者协会或者依法成立的其他调解组织调解; (三)向有关行政部门投诉; (四)根据与经营者达成的仲裁协议提请仲裁机构仲裁; (五)向人民法院提起诉讼。
    • 垫付工程款纠纷如何处理呢?
      河北在线咨询 2023-01-07
      1、对于建筑企业: (1)尽量避免违法分包、非法转包挂靠给没有资质的施工人; (2)施工中注意对施工设计方案、图纸等材料的搜集、保存; (3)注意对对方提供的材料进行检验、材料保存; (4)注意及时进行发函签证; (5)验收不合格及时修复、修复后及时提交验收材料; (6)如果发包人以合同无效为由拒绝支付工程款,应以该《解释》为据,据理力争。 2、对发包人: (1)事前告知或在合同中约定不得违法承包
    • 农村宅基地预付款纠纷如何处理
      江西在线咨询 2022-08-04
      关于农村宅基地预付定金纠纷处理方法,你先要确定你们有没有购房前协议书,如果有,你就可以拿出来起诉他,如果没有,定金应该是房主说了算