工程延期如何办理?
来源:法律编辑整理 时间: 2023-08-13 15:14:03 240 人看过

办理工程延期的手续为:1、承包单位应在合同规定的有效期内以书面形式通知监理工程师,及向监理工程师提交详细的申述报告。2、监理工程师收到该报告后应及时进行调查核实,准确地确定出工程延期时间。3、延期事件结束后,承包单位应在合同规定的期限内向监理工程师提交最终的详情报告。4、监理工程师应复查详情报告的全部内容,与业主和承包单位进行协商。然后确定该延期事件所需要的延期时间。

因为业主原因导致工程延期,装修公司要承担责任吗

其实,就业主自身原因出现延期的,想要装修公司为此承担责任,一般是不可能的,毕竟不是他们的责任,但是装修公司是否需要担责,还应视具体情况认定。

具体情况如下:

(一)如果工程延误是由业主单方造成,且经过装修公司采取补救措施依然未能解决的,那么此时装修公司不需要承担责任。例如装修隐蔽工程封闭前,需要业主及时验收而不按时验收的,且经装修公司催促后依然未按时验收,进而导致工期延误的,装修公司不承担责任。

(二)如果工程延误主要是由业主单方造成,且装修公司放任其产生的,此时装修公司应该承担相应的责任。例如业主未及时将相关装修材料补足,而装修公司发现后又不主动提醒,进而导致工期延误的,那么装修公司也应该承担相应责任。

针对这种规定,主要是针对在工程延期中,因为是业主与装修方合作,所以是相互影响的,要是因为业主没及时不足材料,而装修方也不及时提醒,那装修方到底也算是违约了,因此,不能当然免除责任。

实际中,通常就是装修方因为能够确定延期责任主要在业主,就不按实际情况确定违约责任,这就使得业主的损失变得较大。因此,建议就是业主发现装修方对延期违约也有责任,但是却不认,损失较大的,建议就是可以找个擅长解决合同纠纷的律师处理。

《中华人民共和国建筑法》第十一条按照国务院有关规定批准开工报告的建筑工程,因故不能按期开工或者中止施工的,应当及时向批准机关报告情况。因故不能按期开工超过六个月的,应当重新办理开工报告的批准手续。

声明:该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误,请通过反馈渠道提交信息, 我们将及时处理。【点击反馈】
律师服务
2025年01月15日 15:10
你好,请问你遇到了什么法律问题?
加密服务已开启
0/500
更多业主相关文章
  • 建筑工程工期延迟引发的纠纷如何处理
    一、建筑工程工期延迟引发的纠纷如何处理当建筑工程合同中出现进度延迟纠纷时,受损方应该首先检查合同条款,确认是否违反了约定的交付日期,然后根据合同约定寻求索赔。若合同未明确约定交付日期,则应根据工程实际情况和合理取得许可证所需时间等因素推断出交付日期,并据此要求赔偿。二、工期延迟的原因有哪些工期延迟的原因有下列几项:1.发包人不能按专用条款的约定提供开工条件的。2.发包人不能按约定日期支付工程款预付款、进度款,致使工程不能正常进行的。3.工程师未按合同约定提供所需指令、批准等,致使施工不能正常进行的。4.设计变更和工程量增加的。5.一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时的。6.发生不可抗力。7.专用条款中约定或者工程师同意工期顺延的其他情况。三、工期逾期违约金标准工期逾期违约金标准需要当事人自行约定,当事人可以约定具体数额,也可以约定计算方法。约定的违约金低于造成的损失的,
    2023-05-21
    120人看过
  • 如何应对建筑工程的工期顺延
    一、如何应对建筑工程的工期顺延1.收集相关证据,证明确实存在不可抗力的事实2.及时向发包方通知不可抗力事件,并积极申请工期的顺延,同时做好相应的证据留存。《中华人民共和国民法典》第五百九十条规定:“当事人一方因不可抗力不能履行合同的,应当及时通知对方,以减轻可能给对方造成的损失,并应当在合理期限内提供证明”。二、建筑工程发包方式包括哪些类型建筑工程发包方式包括以下类型:1.招标发包:是指建设单位通过招标确定承包单位的一种发包方式。招标发包是建筑工程发包的主要形式。建筑工程的发包采用招标投标的方式,可以充分利用供求关系、价值规律和竞争机制。2.直接发包:是指发包方直接与承包方签订承包合同的一种发包方式。三、建筑工程发包的条件建设工程发包应当具备的条件有:1.必须具有筹建许可证;2.必须已办理建设工程规划许可证;3.必须已办理建设用地规划许可证;4.必须具有建设工程所在地块的立项批文。《中华人
    2023-09-11
    266人看过
  • 交通工程延误工期应如何应对
    交通工程项目若发生逾期交付的情况,当事各方应首先进行友好磋商以解决问题,如未能达成一致则可依据相关法律法规约定进行违约金支付。对于合同当事人而言,必须严格依照合同条款履行各自的权利与义务,违反或未按照契约约定进行履约的行为,将会面临继续履行、采取必要补救措施并赔偿受害人经济损失的沉重责任。此外,关于合同价款的支付问题,当有任一方不按规定履行付款义务或者酬劳费用的支付义务时,另一方可向其提出强制请求,要求其按照合约规定支付相关款项。实际上,双方常常会就此设定一种名为“滞纳金”的赔付额度,其主要用于对合同履行过程中出现的延迟履行合同义务的行为进行违约责任的追讨。然而,唯有在一方当事人无视合同约定,造成合同无法继续履行的情形下,他/她才有可能需要承担这部分违约金。假如合同得以正常履行,我们通常参考“滞纳金”的标准来追究违约责任。《中华人民共和国民法典》第五百八十四条损害赔偿范围,当事人一方不履行
    2024-08-13
    182人看过
  • 如何办理香港护照延期
    护照延期申请须在护照有效期届满前半年内提出,持照人须持原本护照到原发照机关延办理延期手续。护照已超过有效期后即为失效护照或无效护照,公安机关则不再受理延期申请。如护照有效期不足外国签证年限要求的,持照人可持该国有关签证证明提前向发照机关提出申请。持在国外旅行期间申请护照延期的,须到我驻外使(领)馆或外文部授权的其他驻外机构提出延期申请。定居国外的中国公民需要在国内办理护照延期的,到省、自治区、直辖市公安厅(局)及其授权的公安机关出入境管理部门办理。需要材料申请人居民身份证、户口簿及复印件;在居民身份证领取、换领、补领期间,可以提交临时居民身份证。未满16周岁的居民携带本人户口簿(集体户口提交《常住人口登记表》)、其监护人居民身份证原件以及能证明监护关系材料的原件(如户口簿、出生证等),并由其监护人陪同前往办理。国家机关副处级以上人员、国有大中型企业中层以上领导人员及下属企业领导班子成员、区
    2023-05-09
    279人看过
  • 如何办理延期举证申请
    法律综合知识
    一、如何办理延期举证申请当事人申请延长举证期限的,应当在举证期限届满前向人民法院提出书面申请。1.申请理由成立的,人民法院应当准许,适当延长举证期限,并通知其他当事人。延长的举证期限适用于其他当事人。2.申请理由不成立的,人民法院不予准许,并通知申请人。3.法律只是规定适当延长,多久是适当,法官有自由裁量权。我国民事诉讼法在举证时限上实行的证据随时提出主义严重影响了民事诉讼的基本价值目标——公正和效益。在以公正和效益为司法改革主旋律的今天,建立民事诉讼举证时限制度不仅是我国社会主义市场经济体制下最大限度发挥司法社会效益的需要,而且也是我国民事诉讼的证据制度趋于发展和完善的前提保障。二、申请延期举证最多可以延长多长时间延长的期限没有明确规定,但是对举证期限有规定,所以延长的一般也是按照这个来。《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第三十三条由人民法院指定举证期限的,指定的期限不得少于三十
    2023-08-12
    487人看过
  • 第一,二种工作票如何办理延期手续?
    第一、二种工作票和带电作业工作票的有效时间,以批准的检修期为限。若需办理延期手续,应在工期尚未结束以前由工作负责人向运行值班负责人提出申请属于调度管辖、许可的检修设备,还应通过值班调度员批准,由运行值班负责人通知工作许可人给予办理。《中华人民共和国政府信息公开条例》第七条各级人民政府应当积极推进政府信息公开工作,逐步增加政府信息公开的内容。
    2024-05-14
    252人看过
  • 南宁工伤康复治疗期延长如何办理?
    申请人携带《南宁市工伤职工康复治疗期(继续治疗)延长申请表》、提供就医医疗机构出具的延长就医情况说明等材料,向南宁市社会保险事业局申请办理;工作人员接受参保单位的申报材料并核对录入;社保机构审核信息;工作人员反馈信息给申请人。行政复议申请期限的延长《行政复议法》第九条第二款规定,因不可抗力或者其他正当理由耽误法定申请期限的,申请期限自障碍消除之日起继续计算。对于上述规定,有人将其理解为行政复议申请期限的中止,有人则认为这属于行政复议申请期限的延长。这两种看法是从不同角度得出的不同结论:申请期限中止侧重于期限的法定性,即60日的法定期限不能突破,最终导致的“延期”申请的合法性,需要从期限中止角度加以理解。而期限延长的说法,更强调实际结果,最终的结果也是延长了申请的期限。从原则上讲,超过复议申请时效即丧失复议申请权,但在《行政复议法》规定的特殊情况下,可以考虑不丧失申请权。理由是:第一,《行政
    2023-07-22
    266人看过
  • 关于工程延误的期限如何认定,建筑工程逾期怎么处理
    一、关于工程延误的期限如何认定建设工程合同载明工程完工期限后,承包人未按约定期限交付工程的,就构成工程延误,延误期限按实际支付期限与约定期限相减计算。《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释(一)》第十条当事人约定顺延工期应当经发包人或者监理人签证等方式确认,承包人虽未取得工期顺延的确认,但能够证明在合同约定的期限内向发包人或者监理人申请过工期顺延且顺延事由符合合同约定,承包人以此为由主张工期顺延的,人民法院应予支持。当事人约定承包人未在约定期限内提出工期顺延申请视为工期不顺延的,按照约定处理,但发包人在约定期限后同意工期顺延或者承包人提出合理抗辩的除外。《中华人民共和国民法典》第七百九十五条【施工合同的内容】施工合同的内容一般包括工程范围、建设工期、中间交工工程的开工和竣工时间、工程质量、工程造价、技术资料交付时间、材料和设备供应责任、拨款和结算、竣工验收、质量保
    2023-04-18
    310人看过
  • 如何索赔建设工程延期付款
    1、建设工程延期付款如何索赔。拖欠工程款是一种普通的民事纠纷,只能由人民法院解决。法院判决胜诉后,违约方仍不支付的,应当申请法院强制执行。政府部门可以对工程款的支付进行调解,但对工程款的拖欠问题没有管辖权和强制权。但是,如果是政府项目,可以要求政府支付或者处理。二是如何处理拖欠工程款。一是明确约定工程款的支付期限、逾期利息和调价方式。工程款包括预付款、进度款、结算款和保修金。使用“建设工程施工合同”示范文本的,在第二节通用条款中明确规定了各类工程款的支付金额、支付期限、通知期限和利息起息期限;未使用的,参照协议。由于设计变更可能导致工程量增加,为公平起见,承包人应明确约定超出固定价格风险范围的合同价格调整方法,如采取材料价格上涨幅度、工程量增减幅度或施工进度等超过一定期限为可调条件。此外,承包人不得同意将因设计变更和工程量增减而增加的部分作为利润,否则,承包人不得要求追加工程款。2。《最高
    2023-05-07
    441人看过
  • 超出工程合同期限如何罚款,工期顺延如何认定
    一、超出工程合同期限如何罚款承包人未按建设合同约定的期限完成施工的,构成合同违约,合同有约定时,按约定赔偿。没有约定的,实际实际造成损失赔偿。《中华人民共和国民法典》第五百七十七条【违约责任】当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的,应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。第五百八十四条【损害赔偿范围】当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定,造成对方损失的,损失赔偿额应当相当于因违约所造成的损失,包括合同履行后可以获得的利益;但是,不得超过违约一方订立合同时预见到或者应当预见到的因违约可能造成的损失。二、工期顺延如何认定在建筑工程施工的过程中,发包人存在以下行为的导致工程停工的,要承担相应的停工损失:(1)发包人未能按专用条款的约定提供图纸及开工条件;(2)发包人未能按约定日期支付工程预付款、进度款,致使施工不能正常进行;(3)工程师未按合同约定提供所
    2023-04-18
    429人看过
  • 房建工程工期延期申请应该如何操作
    第一部分,我们将介绍关于工程延期处理程序的相关事宜,具体步骤如下:首先,作为承包商,您需于合同所规定的有效期限之内,采用书面方式向监理工程师正式提出申请并递交一份详尽完整的申诉报告。其次,监理工程师收到此报告之后,会立即展开深入调查并核实相关情况,从而精确地计算出工程延期所需的具体时长。此外,当延期事件圆满解决之后,承包商还需在合同约定的期限内,向监理工程师提交一份最终的详细报告。最后,监理工程师将对这份报告进行全面审查,并与业主以及承包商共同协商,以确定此次延期事件所需的具体延期时长。第二部分,我们将列举出五种特殊情况下,建设单位必须依照国家相关规定办理申请批准手续的情况:首先是在需要临时占用规划批准范围之外场地的情况下;其次是可能会对道路、管线、电力、邮电通讯等公共设施造成损害的情况;再者是需要临时停水、停电或者中断道路交通的情况;另外还有需要进行爆破作业的情况;最后则是法律、法规明确
    2024-07-28
    393人看过
  • 工程延期农民工工伤保险怎么办理
    工程延期农民工工伤保险的办理需要在项目总承包合同载明的竣工日期30日前,前往项目所在地的社保经办机构办理备案手续,办理完成后社保经办机构会出具新的参保凭证,工伤保险终止日期就会相应顺延。一、社保换地方了原来的社保卡的钱怎么办原来医保卡的钱直接转移到了新的医保卡上。办理医保转移手续首先要在原参保地办理医疗保险关系注销手续,然后由本人向市社保中心提出医疗保险关系转移申请,凭转出地经办机构出具的《参保(合)凭证》以及原参保地医疗保险缴费凭证,填写《医疗保险关系转移申请表》到市社保基金结算中心办理医疗保险关系和个人账户转移手续。二、社保停交将产生什么影响社保停保无时间限制,对于以后的转移也没有影响。如果要转移,应先由原参保所在地社会保险经办机构开具参保缴费凭证。参保人员在新就业地按规定建立基本养老保险关系和缴费后,由用人单位或参保人员向新参保地社保经办机构提出基本养老保险关系转移接续的书面申请,原
    2023-06-22
    68人看过
  • 常平房产证延期如何办理
    关于居住用地范畴内建筑物的使用权在期限届满之际将得以无条件自动延续的问题,有几点事项需要广大购房者们予以重点关注和了解:首先,在购房这一重大决策行动当中,各购房者务必慎重对待,对开发企业的资质信誉及其提供的各项手续资料进行全面且严格的审核与查验。其次,在顺利完成房产交易之后,买卖双方均需在规定时间内携同房屋买卖合同以及其他相关证件前往当地房地产交易所,按照流程办理相应的买卖过户登记手续。在此过程中,必不可少的环节便是准备并提交诸如身份证件、户口簿、《商品房销售合同》等各类必备材料。再者,当买卖双方接到交易所通知办理过户手续之时,相关人员必须携带包括身份证、户口簿,印章等在内的所有必需文件,并且在缴纳了手续费、契税、印花税等相关费用之后,方能获得批准办理过户手续。最后一步,在上述步骤全部完成之后,买方应妥善保管由房地产交易所颁发的房产买卖契据,并在三个月之内亲自或委托他人前往房屋所在地区的市
    2024-05-06
    193人看过
  • 如何办理信用卡延期还款
    一、如何办理信用卡延期还款1.一般来说,信用卡可以自动延期还款,无需申请。2.银行应向信用卡用户提供“容时服务”和“容差服务”。只要在宽限期内完成还款,个人信用就不会受到影响。3.如果在宽限期后仍需延长还款,则需要拨打银行信用卡中心的客户服务号码进行申请。4.如果需要律师介入的,可以找债权债务专业律师进行咨询。二、信用卡延期还款影响征信不信用卡延期还款影响征信需要根据情况而定。在申请延期还款后,如果持卡人按时对信用卡进行还款,那么就不会影响征信;但是如果持卡人没有按时进行还款,导致信用卡出现逾期的情况,那么就会影响个人征信。三、信用卡逾期被注销了怎么还钱1、你可以首先通过手机银行客户端或者网上银行,尝试将名下储蓄卡里的钱转入信用卡里。2、要是无法转账进去,持卡人只能携带信用卡与个人身份证,前往居住附近的银行网点,到柜台找工作人员进行还款。
    2023-12-10
    179人看过
换一批
#小区物权
北京
律师推荐
    展开
    #业主
    词条

    业主是指房屋所有权人,按其拥有的物业所有权状况,又可分为独立所有权人和区分所有权人。区分所有权人是指数人区分一幅土地上同一建筑物而各有其专有部分,并就其共用部分按其应有部分有所有权者;独立所有权人是指某土地上的建筑物仅属于某一业主。... 更多>

    #业主
    相关咨询
    • 工程延期付款如何延期付款
      陕西在线咨询 2021-11-16
      项目延期付款索赔,双方可以协商处理,协商不成或者不愿意协商的双方可以依法提起诉讼。我国《民事诉讼法》规定,人民法院应当当事人依法享有的起诉权。必须受理符合本法第一百一十九条的起诉。符合起诉条件的,应当在七日内立案,并通知当事人;不符合起诉条件的,应当在七日内作出裁定,不予受理;原告对裁定不服的,可以提起上诉。
    • 延期工程手续办理
      西藏在线咨询 2023-08-19
      工程延期的申请程序: 1.承包单位应在合同规定的有效期内以书面形式通知监理工程师,及向监理工程师提交详细的申述报告。 2.监理工程师收到该报告后应及时进行调查核实,准确地确定出工程延期时间。 3.延期事件结束后,承包单位应在合同规定的期限内向监理工程师提交最终的详情报告。 4.监理工程师应复查详情报告的全部内容,与业主和承包单位进行协商。然后确定该延期事件所需要的延期时间。
    • 如何处理工程合同延期问题
      上海在线咨询 2024-11-05
      关于工程的延期索赔,需要正确理解索赔的作用,并严格规定合同中的索赔条款。 自合同签署以来,合同双方即已产生权利和义务关系。索赔是建筑施工民法典法律效力的具体体现,没有索赔和相应的法律规定,合同的实施将无法得到保证。索赔能对违约者产生威慑作用,有助于施工合同双方更加紧密的合作,有助于合同目标的实现。因此,将索赔条款纳入合同,为未来的索赔提供强有力的法律依据。 在施工合同的履行过程中,可能会有多种
    • 如何办理工程保险延期申请,法律上该如何规定
      湖北在线咨询 2023-10-25
      如果保险中有这样的条文:交费次日零时起(或指定生效日起)至工程竣工验收日止。对于建筑工程保险,基本上都会有这样的特别约定如果没有注明,当时投保时也没有说明这条件。就只能交费续期。如有此约定就不用理会。办理工程保险延期申请保险公司会给你申请表按照格式填写即可。
    • 如何处理工程延期合同的纠纷
      广西在线咨询 2022-08-05
      建设工程施工合同实际开工日期的确定,一般以开工通知载明的开工时间为依据;因发包人原因导致开工通知发出时开工条件尚不具备的,以开工条件具备的时间确定开工日期;因承包方原因导致实际开工时间推迟的,以开工通知载明的时间为开工日期;承包人在开工通知发出前已经实际进场施工的,以实际开工时间为开工日期;既无开工通知也无其他相关证据能证明实际开工日期的,以施工合同约定的开工时间为开工日期。