建设工程合同补充协议应当写明哪些内容
来源:互联网 时间: 2023-04-04 14:33:14 120 人看过

建设工程合同补充协议应当写明以下内容,方可具有相应的法律效力:

其一、当事人的基本信息;

其二、工程概况;

其三、工程承包的范围;

其四、合同日期;

其五、合同价款;

其六、质量标准;

其七、工程价款的结算方式;

其八、工程价款的支付方式;

其九、违约责任;

其十、争议的解决。

一、签订建设工程合同的注意事项

其一、审查发包人与承包人履约情况

1、对发包方主要应了解两方面内容:

①主体资格,即建设相关手续是否齐全。

②履约能力即资金问题。施工所需资金是否已经落实或可能落实等。

2、对承包方主要了解的内容有:

①资质情况;②施工能力;③社会信誉;④财务情况

承包方的二级公司和工程处不能对外签订合同。上述内容是体现履约能力的指标,应认真分析和判断。

其二、履约管理之工期

1、实际开工日期的认定

①承包人有证据证明实际开工日期的,则应认定该日期为实际开工日期。承包人的证据可以是发包人向承包人发出的通知、工程监理的记录、当事人的会议纪要、施工许可证等;

②承包人虽无证据证明实际开工日期,但有开工报告,则应认定开工报告中记载的开工日期为实际开工日期;

③若承包人无任何证据证明实际开工日期,亦无开工报告,则应以合同约定的开工日期为准。

2、竣工日期的认定

1、施工许可证:

①如未取得且未施工,以取得施工许可证之日作为开工日期;

②但如未取得且已经施工,则一般以施工开始日为开工日期。

2、拖欠工程款

拖欠工程款且导致停工或缓慢施工,则工期可以顺延,但需要证明延误的天数及拖欠工程款与延误天数之因果关系。

3、设计变更

①设计变更在关键线路上,则工期可以顺延,但需要证明延误的天数及设计变更与延误天数之因果关系;

②设计变更不在关键线路上,则不应以此为由顺延工期。

4、图纸延误

①设计变更在关键线路上,则工期可以顺延,但需要证明延误的天数及设计变更与延误天数之因果关系;

②设计变更不在关键线路上,则不应以此为由顺延工期。

5、增加工程量

①设计变更在关键线路上,则工期可以顺延,但需要证明延误的天数及设计变更与延误天数之因果关系;

②设计变更不在关键线路上,则不应以此为由顺延工期。

6、质量鉴定

7、建设单位的其他原因

如:指定的代表未按照约定提供指令、批准,致使施工不能正常进行;建设单位未按照约定时间和要求提供原材料、设备、场地等;隐蔽工程在隐蔽前,施工企业发出检查通知,建设单位未及时检查等。

①设计变更在关键线路上,则工期可以顺延,但需要证明延误的天数及设计变更与延误天数之因果关系;

②设计变更不在关键线路上,则不应以此为由顺延工期。

声明:该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误,请通过反馈渠道提交信息, 我们将及时处理。【点击反馈】
律师服务
2024年11月20日 11:33
你好,请问你遇到了什么法律问题?
加密服务已开启
0/500
律师普法
换一批
更多工程监理相关文章
  • 离婚协议补充内容应该如何撰写?
    离婚后补充协议内容如下:1、首先写明标题婚后补充协议;2、其次写明男女双方的详细信息以及婚姻状况和具体的补充协议的内容等;3、双方签字盖章以及写明时间。如果补充协议的内容是关于婚姻状况的约定,即双方虽然经法定程序办理了离婚,但又在事后签订补充协议,约定双方实际不离婚,仍然是“夫妻”关系的,也就是所谓的假离婚,则该补充协议无效。如果补充协议是针对小孩抚养费、财产分割等方面的,则属于双方行使对自己的民事权利的处分权,并不违反法律规定,是有效的。离婚后补充协议有法律效力吗1、如果补充协议的内容是关于婚姻状况的约定,即双方虽然经法定程序办理了离婚,但又在事后签订补充协议,约定双方实际不离婚,仍然是夫妻关系的,也就是所谓的假离婚,则该补充协议无效。2、离婚的补充协议如果是针对小孩抚养费、财产分割等方面的,则属于双方行使对自己的民事权利的处分权,并不违反法律规定,是有效的。只要是双方自愿协商签订的,对
    2023-07-17
    124人看过
  • 外观设计的简要说明应当写明哪些内容
    一、外观设计的简要说明应当写明哪些内容1、外观设计的简要说明应当写明的内容包括:外观设计产品的名称、用途,外观设计的设计要点,并指定一幅最能表明设计要点的图片或者照片。省略视图或者请求保护色彩的,应当在简要说明中写明。2、法律依据:《中华人民共和国专利法实施细则》第二十八条外观设计的简要说明应当写明外观设计产品的名称、用途,外观设计的设计要点,并指定一幅最能表明设计要点的图片或者照片。省略视图或者请求保护色彩的,应当在简要说明中写明。对同一产品的多项相似外观设计提出一件外观设计专利申请的,应当在简要说明中指定其中一项作为基本设计。简要说明不得使用商业性宣传用语,也不能用来说明产品的性能。二、外观设计专利范围含义通常,可以构成外观设计的组合有:产品的形状;产品的图案;产品的形状和图案;产品的形状和色彩;产品的图案和色彩;产品的形状、图案和色彩。1、工业产品形状含义工业产品外观形状是指对产品造
    2023-06-16
    192人看过
  • 购房补充协议需要写明哪些内容,需要注意什么
    购房补充协议在书写和签订前,一定要特别注意一下几点:(一)违约责任要具体1、应对取得产权证的具体日期做出明确规定注明如果在规定日期未能取得房产证应视为“房产证无法取得的开发商一方的单方面违约行为”。对于此项“开发商的单方面违约行为”业主有权选择退房。开发商必须在15个工做日内(业主可自行商议)退还所有业主已交纳房款。2、房屋质量要做具体标准的约定买受人有权聘请有资质的机构入户对所购商品房的实际面积进行测量,如果测量结果与开发商的测量结果有差异,有权提请法院或有关机构进行最终裁决。在交房时所交房屋达不到补充协议约定标准的情况下,业主有权拒绝收房并由开发商对业主进行赔偿。如在规定的时间内仍然达不到约定的交房标准,购房人有权单方解除合同。开发商应支付违约金和其它因无法收房入住发生的损失。(二)广告、赠送要明确广告描述和开发商所赠送的面积要写进补充协议。要将影响价格的广告描述和所看样板间中具体的品
    2023-06-13
    171人看过
  • 建设工程施工协议书的具体内容是哪些?
    建设工程施工协议书包括以下内容:1、工程范围。2、建设工期。3、中间交工工程的开工和竣工时间。一项整体的建设工程,往往由许多的中间工程组成,中间工程的完工时间,影响着后续工程的开工,制约着整个工程的顺利完成,在施工合同中需对中间工程的开工和竣工时间作明确约定。4、工程质量。5、工程造价。工程造价因采用不同的定额计算方法,会产生巨大的价款差额。在以招标投标方式签订的合同中,应以中标时确定的金额为准;如按初步设计总概算投资包干时,应以经审批的概算投资中与承包内容相应部分的投资(包括相应的不可预见费)为工程价款;如按施工图预算包干,则应以审查后的施工图总预算或综合预算为准。在建筑、安装合同中,能准确确定工程价款的,需予明确规定。如在合同签订当时尚不能准确计算出工程价款的,尤其是按施工图预算加现场签证和按时结算的工程,在合同中需明确规定工程价款的计算原则,具体约定执行的定额、计算标准,以及工程价款
    2023-02-19
    493人看过
  • 补充协议的适用以及补充协议的内容有哪些
    一、“补充协议”的适用补充协议的适用就是“补充协议”是相对于已经存在的合同而言的,“协议补充”就是通过协议方式补充已经存在的合同中存在的漏洞。因此,已经存在的合同与“补充协议”之间是主从关系。已经存在的合同是主合同,“补充协议”是从合同。已经存在的合同作为主合同不以“补充协议”的存在为前提,或者说不受“补充协议”的制约而独立存在。反之,“补充协议”必须以已经存在的合同的存在为前提,自身不能独立存在。尽管“补充协议”相对于主合同而言没有独立性,但是其本身也是协议。因此,“补充协议”的成立和生效与主合同的成立和生效的依据相同。二、补充协议的内容有哪些“协议补充”的内容应当是主合同中没有约定或者约定不明确的内容。包括质量、价款或者报酬、履行地点、履行期限、履行方式、履行费用的负担等。这也就是说,对于主合同中没有约定的内容,可以通过“协议补充”使其变成有约定;对于主合同中约定不明确的内容,可以通过
    2023-06-23
    129人看过
  • 签订购房合中补充协议应该涉及哪些内容
    购房合同中通常都会有补充协议,但是大家不要因为它的名字叫补充协议就认为它不重要,其实很多重要的内容往往都是在补充协议中体现出来的。需要提醒大家一点的是:补充条款在某些时候约定的事项会比合同中的内容更加详细,其内容甚至比购房合同的内容更重要。因此,购房者在签订购房合同时,一定要注意补充条款里面的说明。补充协议应该涉及的内容有:1.售楼书和其他广告内容应该明确写入补充协议中,从而保障和维护购房者的何方权益。2.约定和明确好房屋所有权证的办理时间。通常情况下,在购销合同中并不会说明产权证办理下来的需要的时间是多久,因此在补充协议中这一点一定要约定清楚。3.约定好按揭办理不下来时双方的责任。现在房价越来越高,绝大多数购房者都会通过按揭付款的方式来购房,那么按揭办理能否通过的情况就需要在签订合同时约定好。如果按揭没有办理下来,那么所造成的原因和责任都应该在补充协议中明确规定,避免出现问题后无法解决。
    2023-02-27
    55人看过
  • 未备案的建设工程施工合同补充协议效力如何
    建设工程领域中的“黑白合同”是指建设工程施工合同的当事人就同一建设工程签订的两份或两份以上实质性内容相异的合同。通常把经过招标、投标经备案的正式合同称为“白合同”,把实际履行的补充协议称为“黑合同”。中标通知书对招标人和中标人具有法律效力,中标通知书发出后,招标人改变中标结果的或者中标人放弃中标项目的,应当依法承担法律责任。也就是说中标通知书一旦到达投标人,合同即成立招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30日内,按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。发包单位应当在建设工程合同签订的30日内,送工程所在地建设行政主管部门备案。合同发生重大变更的,发包单位应自合同变更后15个工作日内,将变更协议送原备案机关备案。合同发生纠纷的,以备案合同为准。当事人就同一建设工程另行订立的建设工程施工合同与经过备案的中标合同实质性内容不一致的,
    2023-06-28
    216人看过
  • 土建工程承包协议的内容应该怎么写?
    一、概况发包人:(以下简称甲方)承包人:(以下简称乙方)二、内容甲方现将xxxx二期土建工程内的主体砌体工程发包给乙方施工,为了加强管理,确保工程质量,及时安全文明地完成施工任务,明确双方职责,维护双方权益,经双方共同协商,特制定以下条款:1、工程承包范围:xxxx悠山郡二期土建工程内的主体砌体主工程。2、工程承包方式:清工3、工程承包内容:楼施工图内所有墙体砌筑工程(包括所有二次结构的混凝土浇筑保养、墙体砌筑、楼层清理)。4、工程承包价格:按建筑面积元/平方米,完工后按施工图标注面积计算,其他项目承包施工作业必须由甲方项目部指定安排,乙方应无条件服从。5、付款方式:开工后,乙方每天需将工人出勤工时公示在考勤表上,乙方负责下属考勤工作,项目部管理人员监督,未及时考勤每天罚款100元,甲方在次月10天内按实发清,工人工资必须凭人员名册本人身份证及有效证件按50元/天支付,在不超支的前提下按己
    2023-05-01
    265人看过
  • 合同补充协议合同补充协议怎么写、范本
    合同补充协议可以这样写:1、双方当事人的基本信息,且应与原合同信息一致;2、正文可以表述为“双方,某年某月某日订立的哪一份合同,现对该合同未尽事宜作出如下补充。3、表明该补充协议是原合同的组成部分;4、签字、盖章。根据2021年实施的《民法典》第五百零九条第一款的规定,当事人应当按照约定全面履行自己的义务。第五百一十条规定,合同生效后,当事人就质量、价款或者报酬、履行地点等内容没有约定或者约定不明确的,可以协议补充;不能达成补充协议的,按照合同相关条款或者交易习惯确定。合同补充协议书范本合同补充协议书合同编号:甲方(全称):乙方(全称):本协议中的所有术语,除非另有说明,否则其定义与双方于年月日签订合同编号为的《合同》(以下简称“原合同”)中的定义相同。鉴于:(原因)。甲乙双方本着互利互惠的原则,经友好协商,依据实际情况,在原合同基础上变更合同条款部分内容,特订立以下补充协议。一、协议内容
    2023-08-13
    229人看过
  • 房屋买卖补充协议应该包括哪些内容
    房屋买卖补充协议有哪些内容?一般来说,房屋买卖合同补充协议应当包括以下内容:(1)买卖合同书的重要内容应当作为补充协议的组成部分。购房者在购买商品房,特别是准购房时,往往先看开发商印制的售楼书,再决定是否购房。售楼书中经常列出楼盘的特点、交通、规划设计、房型、配套设施、装修及设备等。购房者认为,“售房书”是开发商的承诺,因此,一旦交房与“售房书”不符,就有上当受骗的感觉。在实践中,此类纠纷时有发生。为避免日后可能发生的纠纷,建议购房者在补充协议中,将开发商在房产簿上承诺的与房产有关的重要内容写下来。(2)房屋质量协议房屋质量问题是购房者和开发商之间争议最大的地方。因此,在合同或补充协议中规定房屋质量的内容非常重要。买受人与开发商约定的内容包括:直墙标准;防水标准,即房屋屋顶无水渍,厨房、卫生间防水良好,上下水管与地面连接处无渗漏;表面裂缝标准:开发商承诺商品房内部无裂缝,保温墙表面平整,瓷
    2023-05-08
    395人看过
  • 可否将补充协议改变合同内容
    可以。1、只要不违反法律的禁止性和限制性规定,且充分尊重当事人双方的意思自治,协议内容合法有效的话,补充协议与主合同的效力是同等的。2、在补充协议与主合同发生冲突时,视为对主合同的变更或撤消,其效力优于主合同。即补充合同中与主合同相冲突的条款,补充协议的条款优先适用。一、补充条款的双方签字有效吗双方补充协议只签字是否有效要看具体情况。如果是自然人的话,本人签了字但没有按手印的,该补充协议仍然有效;但是如果是公司的,就需要盖上公章,或者是根据合同约定的内容,有法定代表人的签字也有效。当补充合同的约定与主合同的约定发生矛盾时,应该以时间在后的约定条款为准执行。时间在后的约定,实际上是对主合同的原约定的重新修订,该新约定是补充合同的精要和实质。二、补充协议是否有效?补充协议是能够产生法律效力的。合同补充协议也是合同中的一部分,和合同一样有同等的法律效力。合同开始生效后,双方又另外订了补充协议的,
    2023-03-15
    456人看过
  • 补充协议对原合同的效力有哪些相关内容
    补充协议对原合同的效力有以下内容:1、对原合同内容的补偿。2、补充协议条款与原合同不一致或发生冲突时,应当以补充协议为准,但原合同明示不得变更的条款,补充协议中对该条款发生的变更则不发生法律效力。合同的补充协议有法律效力吗?合同的补充协议有法律效力。补充协议与现有合同相比,协议补充是通过协议补充现有合同中的漏洞。因此,现有合同与补充协议之间存在主从关系。现有合同为主合同,补充协议为合同。现有合同作为主合同,不以补充协议的存在为前提,也不受补充协议的限制独立存在。补充合同约定与主合同约定发生矛盾时,以后期约定条款为准。《民法典》第五百一十条,合同生效后,当事人就质量、价款或者报酬、履行地点等内容没有约定或者约定不明确的,可以协议补充;不能达成补充协议的,按照合同相关条款或者交易习惯确定。(《民法典》生效时间为2021年1月1日)
    2023-07-23
    233人看过
  • 建筑工程承包补充协议如何来写
    甲方:XX实业发展有限公司乙方:XX建筑工程公司甲乙双方本着平等互利的原则,就工程施工有关事宜进行友好协商,并共同达成以下补充协议:一、工程概况1、工程名称:住宅工程2、工程地址:3、建筑面积:51118.13㎡4、结构类型:框架结构、地上11+1层、独立地下室1层5、设计单位:6、监理单位:二、工程内容及承包范围1、乙方负责对本工程土建部分进行施工总承包,承包范围为:基础、主体、装饰装修工程(见本协议附件一:工程量清单报价书)。2、包括乙方承包范围内的因设计变更而引起的增减工程。3、甲方指定分包工程内容。三合同工期(本协议中所列日期均为日历天数计)1、开、竣工日期开工日期:2006年10月2日;竣工日期:2007年11月26日;总工期:420天(含法定节假日)以>所载日期为准。施工进度本工程分两期实施。一期工程为一、二号楼。二期工程为三、四号楼和独立地下室(见本协议附件三:即总平面图)。
    2023-06-15
    76人看过
  • 如何应对购房合同补充协议的不合理内容?
    购房合同补充协议不合理的处理办法:如果不合理是指在订立合同时显失公平的。一方以欺诈、胁迫的手段或者乘人之危,使对方在违背真实意思的情况下订立的情形,可以请求人民法院或者仲裁机构变更或者撤销。不能达成补充协议的,可以按照合同相关条款或交易习惯来进行。购房合同补充协议包括哪些内容(一)公摊面积误差处理。(二)装修标准,特别是精装修的房屋,开发商一般在合同约定所使用的装修材料用词多为“高档、进口或同档次”,这种约定不明确,双方可以在补充协议中对具体装修材料的品牌、规格型号、颜色等具体内容进行约定。(三)付款方式变更,许多购房人在购房款支付方式上选择银行按揭,购房人在签署《商品房买卖合同》时,已经支付了购房首付款,如果银行贷款不能获得批准通过,应当在补充协议中明确其他处理方式。(四)权属证书办理期限,不能按期办理权属证书的违约责任和违约责任的计算方式。(五)保修、维修责任,房屋交付使用时,配套的设
    2023-07-17
    85人看过
换一批
#工程建设
北京
律师推荐
    展开

    工程监理是指对建筑工程施工过程进行监督和管理的一种专业服务。 工程监理单位受建设单位委托,按照法律法规、技术标准、规范和委托合同的规定,对建筑工程的施工质量、安全、进度和造价等进行监督和管理,并承担相应的责任和风险。 工程监理单位需要具备相... 更多>

    #工程监理
    相关咨询
    • 建筑合同上建筑工程补充协议书应如何写
      广西在线咨询 2022-06-02
      一般当建筑合同中关于质量、价款等没有约定或者约定不明确时,当事人协商一致可以签订补充协议。根据《民法典》第四百六十九条的规定,当事人订立合同,可以采用书面形式、口头形式或者其他形式。第五百一十条规定,合同生效后,当事人就质量、价款或者报酬、履行地点等内容没有约定或者约定不明确的,可以协议补充;不能达成补充协议的,按照合同相关条款或者交易习惯确定。
    • 工程建设合同补充协议应该如何书写,书写时应该注意什么问题
      河北在线咨询 2022-07-30
      补充协议工程名称:工程地点:_发包人:_承包人:_签订日期:年月日补充协议发包人:(以下简称:甲方)承包人:(以下简称:乙方)经甲乙双方自愿、公平、友好协商,双方就年月日签订的就工程合同(以下简称为原合同)作如下补充协议:一、写明具体补充的内容。二、如有未尽事宜,双方另行协商。三、此协议经双方签字盖章后生效,一式陆份,双方各执叁份,具有同等法律效力。四、本协议生效后,即成为原合同不可分割的组成部分
    • 无效建设工程合同与补充协议如何区分
      四川在线咨询 2023-06-27
      根据《招标投标法》第四十六条第一款规定,招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起三十日内,按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。如果内建设工程施工合同是通容过招投标签订的,招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的补充协议,否则是无效的。
    • 房屋买卖合同补充协议要怎么写?补充协议的内容有哪些?有哪些规定
      湖南在线咨询 2022-04-27
      房屋买卖合同补充协议要怎么写?例如范文:甲方应当在该商品房交付使用后日内(即在年月日前)代理乙方到政府房地产管理部门办理完毕该商品房产权变更登记过户手续,且申领取得该商品房房地产权属证件。否则:(1)乙方有权单方解除该合同及补充协议,甲方应自乙方提出退房要求之日起30日内退还乙方已付房价款及利息(利息按中国人民银行同期固定资产贷款利率计算),并向乙方支付总房价款%的违约金;(2)若乙方不退房的,甲
    • 水库建设工程量增加补充协议
      北京在线咨询 2023-07-25
      以下是合同内增加工程量补充协议范本,可供参考:建设单位:(甲方)施工单位:(乙方)万山区人民医院附属工程由贵州广颢城乡建设工程有限公司,根据建设单位要求增加了工程量。双方遵循“平等、自愿、公平、诚信”的原则,协商一致,订立以下补充条款。 1、增加工程:凡招投标清单文件以外的工程均为增加工程,增加工程量以三方现场收方签证为准,作为计量依据。 2、新增工程计价均按2004贵州省建设工程五部计价定额的市