如何处理项目索赔
来源:互联网 时间: 2023-05-07 22:02:36 263 人看过

1。应以合同为依据,在处理索赔时必须合理;必须注意资料的收集,资料的真实性和可信性,确认后必须及时处理索赔;在处理索赔的具体过程中,必须认真分析,在施工期索赔时以及何时提出费用索赔。比如,天气条件极其恶劣,已经超过了我们预计的正常雨雪天气,严重阻碍了工程的进展。此时,建设单位可以提出要求,业主也可以批准延长工期,即工期索赔成立,但不应出现费用索赔。再比如,在工程全过程中,当部分工程发生变更时,建设单位对变更部分和待图纸部分的施工人员和机械提出索赔。此时,应支付完成部分的所有索赔,包括成本和利润。但对于停滞不前的人员和机械,由于正处于施工旺季,在人员和机械转移到其他地方使用时可以先行支付,补偿金只应是改变工作场所和工种降低工作效率的费用。在处理债权时,应当核对债权的限制。根据国际通用的FIDIC合同条件,我国《建筑合同》(gf-1999-2001)对索赔的限制规定为:“在索赔发生后28天内,向工程师发出索赔意向通知;在发出索赔意向通知后28天内,追加合同价款或延长工期的索赔报告及有关资料应提交监理工程师;监理工程师收到承包人的索赔报告及有关资料后,应在28天内签署答复,或要求承包人进一步补充索赔理由和证据。如果工程师未能在28天内答复或向承包商提出任何进一步的要求,则该索赔应视为已被接受”。超过时效期限的索赔,视具体情况予以驳回。同时,要及时处理有效债权。

3。要分清责任,严格成本审计。合同双方对实际发生的索赔事件负有责任,因此我们应查明原因,分清责任,按照合同规定的计价方法进行审核,以确定双方应承担的费用。在工作中要加强主动控制,减少工程索赔。这就要求业主在项目管理过程中,应尽量做好前期工作,减少索赔的发生。这样可以使工程更加顺利,减少工程投资和工期。索赔的预防和处理在工程投资控制中起着非常重要的作用。在国际工程中,施工索赔金额一般应达到合同价格的10%~15%,有的甚至更高。为了更好地处理建设工程中的索赔问题,应从加强施工计划和施工合同管理、加强人才培养等方面入手,积极探索和实践。

声明:该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误,请通过反馈渠道提交信息, 我们将及时处理。【点击反馈】
扩展阅读
律师服务
2024年10月22日 17:13
你好,请问你遇到了什么法律问题?
加密服务已开启
0/500
更多业主相关文章
  • 项目停工工程款如何索赔
    项目工程停工的,施工单位可以与建设单位协商工程款支付问题,如果协商不成的,可以向法院起诉,追索工程款。《中华人民共和国民法典》第七百九十五条【施工合同的内容】施工合同的内容一般包括工程范围、建设工期、中间交工工程的开工和竣工时间、工程质量、工程造价、技术资料交付时间、材料和设备供应责任、拨款和结算、竣工验收、质量保修范围和质量保证期、相互协作等条款。一、临时停工损失的计算临时停工多因地质条件变化、临时停水、停电、工程中的人为障碍等原因造成。此类停工一般都要办理经济签证,签证上要有具体的停工、复工时间及人员、机械数量,因而停工损失的计算比较简单。人工停工费的计算,发包方的原因而造成的停工、窝工,按停工期间的现场停工工人计算。机械停工的计算,根据有关规定,其机械停置费按第一类费用中的(1)折旧费,(2)大修理费,(3)经常修理费,(4)机上人工四项费用之和,乘以实际停置台班数(每天只计一个台班
    2023-02-25
    88人看过
  • 如果项目付款不到位如何索赔
    1、建设工程延期付款如何索赔。拖欠工程款是一种普通的民事纠纷,只能由人民法院解决。法院判决胜诉后,违约方仍不支付的,应当申请法院强制执行。政府部门可以对工程款的支付进行调解,但对工程款的拖欠问题没有管辖权和强制权。但是,如果是政府项目,可以要求政府支付或者处理。《加强建设工程用工和工资支付管理暂行办法》第十五条建设单位和施工单位应当加强建设工程施工人员工资支付管理。建设单位应当按照建设工程施工合同的约定,及时足额向建设单位支付价款。工程款支付后,派专人监督核实施工单位按照劳动合同及时足额支付施工人员工资。总承包企业和专业承包企业在支付劳务分包企业劳务工程款时,只能向劳务分包企业支付,不能向不合格的个体承包人支付,不能以实物或有价证券的形式冲抵。发包人和承包人在施工过程中解除分包合同的,应当自解除之日起一个月内付清分包合同的价款。建设单位应当每月至少支付一次职工工资。工资结算期在一个月以上的
    2023-05-07
    472人看过
  • 工程因故终止项目如何索赔
    工程因故停工的,施工单位可以与建设单位协商工程款支付问题,如果协商不成的,可以向法院起诉,追索工程款。《中华人民共和国民法典》第七百九十五条【施工合同的内容】施工合同的内容一般包括工程范围、建设工期、中间交工工程的开工和竣工时间、工程质量、工程造价、技术资料交付时间、材料和设备供应责任、拨款和结算、竣工验收、质量保修范围和质量保证期、相互协作等条款。一、临时停工损失的计算临时停工多因地质条件变化、临时停水、停电、工程中的人为障碍等原因造成。此类停工一般都要办理经济签证,签证上要有具体的停工、复工时间及人员、机械数量,因而停工损失的计算比较简单。人工停工费的计算,发包方的原因而造成的停工、窝工,按停工期间的现场停工工人计算。机械停工的计算,根据有关规定,其机械停置费按第一类费用中的(1)折旧费,(2)大修理费,(3)经常修理费,(4)机上人工四项费用之和,乘以实际停置台班数(每天只计一个台班
    2023-02-19
    446人看过
  • 如何在项目索赔中保留证据
    法律咨询:如何在工程索赔中保留证据1991年2月4日,原告与北京某酒店有限公司签订了一份建筑合同。合同约定,原告承诺新建一座酒店,建筑面积36015平方米,于1991年2月15日开工,2003年2月15日竣工。合同总价2227.4万美元,其中500万美元相当于人民币付款。工程于2003年8月15日竣工投入使用后,被告欠工程款162.28万美元,欠工程签证款5.9万美元和106万元人民币,共计1681.8万美元和106万元人民币。此外,还有申请签证但未经签证确认的,折合人民币1000多万元。原告花了两年半的时间才收回这笔巨额欠款。不计其数的信件被寄出,人们被送到门口寻找。原告先后到中国国债总公司、北京市债务清算所、北京市建委、建设部等上级机关和各级政府部门,但均无效。向法院提起诉讼后,由于资料保存完整,索赔成功。律师回复:周例会纪要真实再现了工程建设的全过程。这可能是一个重要的证据来源。此外
    2023-05-07
    446人看过
  • 项目索赔依据
    工程索赔的主要依据是什么?1。必须妥善保管现场例会(现场)的会议记录和有关工程的来往函件,直至合同完全履行,所有索赔事项全部结清。2。各种施工进度计划,包括业主代表和分包商编制的进度计划。3。在施工备忘录(日记)中,及时记录影响工期和索赔的事项。根据月、年、日的序列号归档,方便查找。做好建筑师、工程师口头指示的记录,及时书面报告建筑师认可。将书面指示按时间顺序编号归档。5。项目照片由专人管理。照片上应该标明拍摄日期。最好买一台有日期的相机。根据项目进度安排照片。收集和记录每日气象报告和实际气候情况。组织保存职工工资、薪金文件、物资采购文件,按年度日期归档。完整的工程会计信息,包括工作卡、劳动力分配表、取消工资检查、材料采购订单、收据发票、收据、账目和相关图表、财务信函、经会计师认证的财务报表等。所有合同招标文件、合同图纸、修改和增加的图纸、计划的工程进度表、人工日报表、材料设备进场报告和清
    2023-05-07
    372人看过
  • 项目索赔程序
    1、工程索赔:如何索赔因一方违约或工程质量问题造成的损失。(2)在发出索赔意向通知书后14天内,向监理工程师提交索赔报告和赔偿经济损失和/或延长工期的有关资料。(3)监理工程师应在收到承包人的索赔报告及有关资料后14天内给予答复。(4)监理工程师在收到承包人的索赔报告及有关资料后14天内,未答复或未向承包人提出进一步要求的,视为该索赔已获批准。(5)索赔继续时,承包人应分阶段向监理工程师发出索赔意向通知书。索赔事件结束后14天内,向监理工程师提供有关资料和最终索赔报告。(1)索赔条件又称干扰事件,是指使实际情况与合同规定不符,最终引起工期和费用变化的各种事件。一般来说,承包商可以索赔的事件如下:1。发包人违约给承包人造成时间和费用损失。2,业主提出的工程变更,监理工程师提出的工程变更,3。发包人提出提前完工或缩短工期,导致承包人费用增加。4。发包人拖延付款期限,造成承包人损失的。5。工程暂
    2023-05-07
    380人看过
换一批
#小区物权
北京
律师推荐
    展开
    #业主
    词条

    业主是指房屋所有权人,按其拥有的物业所有权状况,又可分为独立所有权人和区分所有权人。区分所有权人是指数人区分一幅土地上同一建筑物而各有其专有部分,并就其共用部分按其应有部分有所有权者;独立所有权人是指某土地上的建筑物仅属于某一业主。... 更多>

    #业主
    相关咨询
    • 工程缓建项目如何索赔
      湖北在线咨询 2022-11-07
      因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的,可以与其协商赔偿问题,协商不成的,可以向法院起诉。法律规定,当事人一方不履行合同义务或履行合同义务不符合约定的,应当承担继续履行、采取补救措施或赔偿损失等违约责任。 《中华人民共和国民法典》第五百七十七条?当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的,应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。
    • 项目停工工程款如何索赔
      福建在线咨询 2022-11-21
      项目工程停工的,施工单位可以与建设单位协商工程款支付问题,如果协商不成的,可以向法院起诉,追索工程款。我国法律规定当事人可以通过和解或者调解解决合同争议。当事人不愿和解、调解或者和解、调解不成的,可以根据仲裁协议向仲裁机构申请仲裁。涉外合同的当事人可以根据仲裁协议向中国仲裁机构或者其他仲裁机构申请仲裁。当事人没有订立仲裁协议或者仲裁协议无效的,可以向人民法院起诉。当事人应当履行发生法律效力的判决、
    • 的项目停工工程款如何索赔
      天津在线咨询 2022-10-14
      项目工程停工的,施工单位可以与建设单位协商工程款支付问题,如果协商不成的,可以向法院起诉,追索工程款。我国法律规定当事人可以通过和解或者调解解决合同争议。当事人不愿和解、调解或者和解、调解不成的,可以根据仲裁协议向仲裁机构申请仲裁。涉外合同的当事人可以根据仲裁协议向中国仲裁机构或者其他仲裁机构申请仲裁。当事人没有订立仲裁协议或者仲裁协议无效的,可以向人民法院起诉。当事人应当履行发生法律效力的判决、
    • 如何起诉索赔项目的违约金赔偿?
      陕西在线咨询 2022-04-09
      索赔合同违约赔偿的起诉需要确定起诉法院的方法,方法如下: (一)合同有约定管辖法院的,以合同约定的为准。 (二)合同没有约定管辖法院,或者约定不明的,在被告住所地或合同履行地法院起诉。 其中: 1、争议标的为给付货币的,接收货币一方所在地为合同履行地; 2、交付不动产的,不动产所在地为合同履行地; 3、其他标的,履行义务一方所在地为合同履行地。
    • 这个事情是怎么处理?索赔项目
      北京在线咨询 2022-10-19
      能否清晰描述你的问题,律师只有在了解情况之后才能为你制定解决方案。